Étude et réalisation réaménagement du local serveurs

CAF du Nord

Étude et réalisation réaménagement du local serveurs de Lille.
Le marché a pour objectif d'établir un projet de réaménagement du local serveurs de Lille. Les travaux devront être exécutés sur la base de l'étude et du projet, le tout conformément au programme technique et fonctionnel. Le marché combine étude et réalisation.
Les travaux (liste non exhaustive):
— travaux de démolitions dans l'existant y compris les protections diverses,
— retrait amiante si nécessaire,
— les travaux de réaménagement du local serveur,
— la réfection des revêtements de sols,
— la réfection des plafonds suspendus et des éclairages,
— les travaux de ventilation et rafraîchissement,
— les travaux de courants forts et faibles, de réseaux banalisés,
— fourniture et installation des équipements informatique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-02-12. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-20 Avis de marché
Avis de marché (2015-01-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de cloisonnement
Quantité ou étendue:
La partie étude pour définir le projet: la mission est constituée des éléments qui suivent:— diagnostic,— avant projet sommaire,— études de projet et d'exécution partielle,— visa des études d'exécution réalisées par l'entrepreneur,— direction de l'exécution des contrats de travaux,— assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement,— ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.Les travaux:— travaux de démolitions dans l'existant y compris les protections diverses,— retrait adaptée de l'amiante si nécessaire,— les travaux de réaménagement du local serveur,— la réfection des revêtements de sols,— la réfection des plafonds suspendus et des éclairages,— l'isolation du plancher,— les travaux de ventilation et rafraîchissement,— les travaux de courants forts et faibles, de réseaux banalisés,— le système de sécurité incendie,— les travaux liés à la sécurité des locaux,— la fourniture et l'installation des équipements informatique.166 000
Afficher plus
Valeur totale du marché: 166 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de cloisonnement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CAF du Nord
Adresse postale: Caisse d'allocations familiales du Nord, 105 rue d'Artois
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Contact
Courrier électronique: bruno.inverardi@cafnord.cnafmail.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-20 📅
Date limite de soumission: 2015-02-12 📅
Date de publication: 2015-01-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 016-023964
Numéro JO-S: 16
Informations complémentaires
La remise des candidatures peut se faire sur support papier ou en dématérialisé. La date limite de remise des candidatures est fixée au jeudi 12.2.2015 à 11:00. Les plis contenants les candidatures devront être remis par toute voie probante permettant de donner date et heure certaines à l'adresse ci-dessous indiquée: CAF du Nord, Service achats et marchés, TSA 12002 59352 Douai Cedex. Tous les plis parvenus au service seront enregistrés dans l'ordre chronologique de leur arrivée quelle que soit la date et heure d'arrivée. Toutefois, il est rappelé aux candidats que l'enregistrement de leur candidature ne saurait préjudicier du fait que ces candidatures remises hors délai seront frappées de forclusion et donc irrecevables. Les plis contenants les candidatures peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.achatpublic.com Les candidatures pourront être remises contre récépissé à l'adresse suivante: CAF du Nord, service achats et marchés, 76 rue Henri Dunant, 59500 Douai. Les candidats doivent tenir compte des horaires suivants: 8:30/11:30 — 13:30/15:30, à l'exception des jours fériés et jours chômés. La CAF du Nord est ouverte du lundi au mercredi et le vendredi. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les concurrent pourront se rendre sur le site www.achatpublic.com dans la rubrique question/réponse afin de questionner le pouvoir adjudicateur. Afin de respecter l'égalité des candidats devant l'accès à l'information, toute demande de renseignement recevable formulée par un candidat, sous réserve que cette demande ne contiennent pas d'informations qui relèveraient du secret industriel et commercial ou de la vie privée, ainsi que la réponse qui lui est transmise le sera aussi auprès des autres candidats. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.1.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Étude et réalisation réaménagement du local serveurs de Lille.
Le marché a pour objectif d'établir un projet de réaménagement du local serveurs de Lille. Les travaux devront être exécutés sur la base de l'étude et du projet, le tout conformément au programme technique et fonctionnel. Le marché combine étude et réalisation.
Afficher plus
Les travaux (liste non exhaustive):
— travaux de démolitions dans l'existant y compris les protections diverses,
— retrait amiante si nécessaire,
— les travaux de réaménagement du local serveur,
— la réfection des revêtements de sols,
— la réfection des plafonds suspendus et des éclairages,
— les travaux de ventilation et rafraîchissement,
— les travaux de courants forts et faibles, de réseaux banalisés,
— fourniture et installation des équipements informatique.
Quantité ou étendue:
La partie étude pour définir le projet: la mission est constituée des éléments qui suivent:
— diagnostic,
— avant projet sommaire,
— études de projet et d'exécution partielle,
— visa des études d'exécution réalisées par l'entrepreneur,
— direction de l'exécution des contrats de travaux,
— assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement,
— ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.
Les travaux:
— travaux de démolitions dans l'existant y compris les protections diverses,
— retrait adaptée de l'amiante si nécessaire,
— les travaux de réaménagement du local serveur,
— la réfection des revêtements de sols,
— la réfection des plafonds suspendus et des éclairages,
— l'isolation du plancher,
— les travaux de ventilation et rafraîchissement,
— les travaux de courants forts et faibles, de réseaux banalisés,
— le système de sécurité incendie,
— les travaux liés à la sécurité des locaux,
— la fourniture et l'installation des équipements informatique.
Durée de l'accord: 3 mois
Numéro de référence: 14S0006
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 82 rue Brûle Maison, 59000 Lille.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature (ou Dc1) mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement. Dans ce dernier cas, la lettre fera apparaitre les membres du groupement et sera signée par l'ensemble des membres ou par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter le groupement.
Afficher plus
Une déclaration du candidat (ou Dc2).
Une déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics.
Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Si la société a moins de 3 ans le candidat fournit un document justifiant de la date de création de l'entreprise (attestation sur l'honneur admise).
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (cf. Dc2).
Capacité technique et professionnelle:
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années. Afin d'éviter toute surenchère (pas de "Book" de l'historique de l'agence), les candidats présenteront une dizaine de références au maximum, si possible sur des opérations de réaménagement de salle serveurs (projets réalisés et non restés au stade des études).
Afficher plus
La présentation fera apparaître le nom du maître d'ouvrage et son adresse, l'adresse du bâtiment, le lieu, le montant des travaux HT, la surface, la durée du chantier et l'année d'achèvement.
Les candidats indiqueront clairement s'il s'agit de réalisations effectives ou d'études.
Les candidats préciseront également, s'il s'agit d'une collaboration, la part réellement prise et mentionneront l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la ou les entreprises en charge de l'exécution des travaux.
Déclaration indiquant les moyens humains.
Les candidats devront également fournir:
titres d'études et professionnels de cet effectif et ceux des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestations de service ou de conduite de travaux de même nature que celle du marché.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Conformément à l'article 101 du Code des marchés publics, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement national.
Le présent marché est conclu à prix définitifs, forfaitaires et révisables.
Le mode de règlement est le virement. Paiement à 30 jours à la réception des demandes des réglements. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. De plus une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR est due en cas de retard de paiement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection:
Lorsque la procédure est restreinte, les modalités précises de remise de la candidature sont fixées dans l'avis de publicité.
L'avis précise les documents à remettre ainsi que la date limite de remise de la candidature.
Le dossier de consultation (contenant l'ensemble des documents et informations préparées par le pouvoir adjudicateur pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché) est communiqué aux concurrents après la phase de sélection des candidatures.
Afficher plus
De ce fait, l'entreprise n'a pas immédiatement accès au dossier de consultation.
Elle doit d'abord faire acte de candidature en remettant avant la date et l'heure indiquées les pièces administratives exigées et listées dans l'avis.
Critères de limitation du nombre de candidats:
Qualité technique des références proposées pour des réalisations similaires.
Moyens humains des équipes de maîtrise d'oeuvre et des entreprises de travaux.
Une prime sera attribuée à chaque candidat retenu (admis à présenter une offre).
La prime sera de 3000 EUR (TTC). Elle correspond au prix estimé des études de conception. L'étude correspond à un Avant Projet Sommaire (Aps). La rémunération de l'attributaire du marché tiendra compte de la prime reçue.
Date d'envoi des invitations: 2015-03-18 📅
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Inverardi Bruno
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Caisse d'allocations familiales du Nord
Adresse postale: 105 rue d'Artois
URL des documents: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_7wHTVICbsP 🌏
Adresse postale: TSA 12002
Commune postale: Douai Cedex
Code postal: 59352
Point de contact: Service achats et marchés

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0006
Informations complémentaires
La remise des candidatures peut se faire sur support papier ou en dématérialisé.
La date limite de remise des candidatures est fixée au jeudi 12.2.2015 à 11:00.
Les plis contenants les candidatures devront être remis par toute voie probante permettant de donner date et heure certaines à l'adresse ci-dessous indiquée:
CAF du Nord, Service achats et marchés, TSA 12002 59352 Douai Cedex.
Tous les plis parvenus au service seront enregistrés dans l'ordre chronologique de leur arrivée quelle que soit la date et heure d'arrivée. Toutefois, il est rappelé aux candidats que l'enregistrement de leur candidature ne saurait préjudicier du fait que ces candidatures remises hors délai seront frappées de forclusion et donc irrecevables.
Afficher plus
Les plis contenants les candidatures peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.achatpublic.com
Les candidatures pourront être remises contre récépissé à l'adresse suivante:
CAF du Nord, service achats et marchés, 76 rue Henri Dunant, 59500 Douai. Les candidats doivent tenir compte des horaires suivants: 8:30/11:30 — 13:30/15:30, à l'exception des jours fériés et jours chômés. La CAF du Nord est ouverte du lundi au mercredi et le vendredi.
Afficher plus
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les concurrent pourront se rendre sur le site www.achatpublic.com dans la rubrique question/réponse afin de questionner le pouvoir adjudicateur.
Afin de respecter l'égalité des candidats devant l'accès à l'information, toute demande de renseignement recevable formulée par un candidat, sous réserve que cette demande ne contiennent pas d'informations qui relèveraient du secret industriel et commercial ou de la vie privée, ainsi que la réponse qui lui est transmise le sera aussi auprès des autres candidats.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.1.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 016-023964 (2015-01-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux de câblage électrique Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de matériel de... Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de menuiserie et de charpenterie