Entretien de différents espaces verts de la Ville d'Antony

Ville d'Antony

Le présent marché porte sur l'entretien de différents espaces verts de la Ville d'Antony.
Il n'est pas prévu d'options.
Il s'agit d'un marché à bons de commande sans montant minimum ni maximum annuels de commande.
En dehors des prestations prévues au BPU, si la Ville d'Antony le demande, le titulaire sera tenu d'exécuter, en dépenses contrôlées, certaines prestations nécessaires à la bonne exécution du marché.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-02. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-20 Avis de marché
2015-02-25 Informations complémentaires
2015-06-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-01-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réalisation et entretien d'espaces verts
Quantité ou étendue:
Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification du marché.Il est reconductible tacitement trois fois pour une durée équivalente, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.Le présent marché prendra effet à compter de la date de notification du marché.A titre indicatif, le démarrage des prestations est prévu au mois d'avril 2015.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Réalisation et entretien d'espaces verts 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Antony
Adresse postale: Services techniques, place de l'Hôtel de Ville, BP 60086
Code postal: 92161
Commune postale: Antony
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-antony.fr 🌏
Téléphone: +33 140967257 📞
Fax: +33 140960724 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-20 📅
Date limite de soumission: 2015-03-02 📅
Date de publication: 2015-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 017-027307
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr Marché à bons de commande Critères d'attributions: la sous-pondération des critères de jugement des offres figure à l'article 9.1 du règlement de la consultation. Renseignements administratifs: Mairie d'Antony, DGST — service marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage — bureau 204 92160 Antony Tél. : +33 140967352 Fax: +33 140960724 Renseignements techniques: Centre technique municipal, service espaces verts, 10 avenue François Arago 92160 Antony Tél. : +33 155592244 Fax: +33 140969970 Unité monétaire utilisée, l'euro.le présent marché à bons de commande est mono-attributaire. La visite sur site est obligatoire pour tous les candidats afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux. Une attestation à faire signer par le représentant du service sera remise aux candidats ayant effectué la visite. Pour effectuer la visite, les candidats devront prendre rendez-vous auprès de M. Delotte — service espaces verts (tél. : +33 155592244 ou 22 46), qui programmera une ou plusieurs dates de visite, la ou lesdites visite(s) se déroulant au plus tard 8 jours calendaires francs avant la date-limite de remise des offres. Les dossiers de consultation sont remis gratuitement aux candidats qui en font la demande. Pour tout retrait de dossier sur support électronique physique (CD-ROM), les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le CD-ROM en mairie. Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à: Mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage — bureau 204, 92160 Antony Ou téléchargés sur le site de la Ville d'Antony: http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/ Des prestations similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché de prestations similaires par application des dispositions de l'article 35-II-6° du CMP. Documents à produire au stade de l'attribution du marché: attestations fiscales et sociales, extrait Kbis, attestation d'assurance responsabilité civile, fiche tiers et RIB conformément à l'article 4.2.1 du règlement de consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.1.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché porte sur l'entretien de différents espaces verts de la Ville d'Antony.
Il n'est pas prévu d'options.
Il s'agit d'un marché à bons de commande sans montant minimum ni maximum annuels de commande.
En dehors des prestations prévues au BPU, si la Ville d'Antony le demande, le titulaire sera tenu d'exécuter, en dépenses contrôlées, certaines prestations nécessaires à la bonne exécution du marché.
Quantité ou étendue:
Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification du marché.
Il est reconductible tacitement trois fois pour une durée équivalente, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.
Le présent marché prendra effet à compter de la date de notification du marché.
A titre indicatif, le démarrage des prestations est prévu au mois d'avril 2015.
Numéro de référence: Dgst

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (dernière version du Dc1) ou document équivalent,
— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (dernière version du Dc2) ou document(s) équivalent(s) dûment complété(s) et signé(s) incluant les informations demandées aux articles 43 et 45 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6.6.2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
Afficher plus
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,
— déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
Avoir au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou d'avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement.
Afficher plus
Chiffre d'affaires pour les prestations objet du présent marché pour les trois dernières années; la liste de prestations similaires réalisées au cours des 3 dernières années, précisant le nom des maîtres d'ouvrage, ainsi que la date et le montant des marchés.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Les informations relatives aux moyens matériels et humains du candidat:
— moyens techniques: (matériel dont dispose l'entreprise); ceux-ci seront appréciés tant quantitativement que qualitativement,
— moyens humains (notamment effectifs et qualifications du personnel, organigramme et composition de l'équipe) et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Les certificats de qualification professionnelle relatifs au marché (qualipaysage E131) et/ou références équivalentes et/ou certificats de capacité équivalents délivrés par des maîtres d'ouvrage. La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune retenue de garantie n'est prévue.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les paiements seront effectués par virement dans les délais prévus au décret no 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit 30 jours.
En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt marginal en vigueur de la banque centrale européenne, majoré de 8 points.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint ou en groupement solidaire, tous les membres devant être désignés dans l'acte d'engagement en cas de groupement.
Conformément à l'article 51-IV du code des marchés publics, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, sous peine de rejet de sa candidature.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché, plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, sous peine de rejet de sa candidature.
En cas de groupement, l'entreprise mandataire sera obligatoirement l'entreprise d'espaces verts présentant le plus haut niveau de qualification au sein du groupement.
L'équipe affectée au marché devra obligatoirement comporter les compétences suivantes:
— compétences en travaux paysagers,
— soins des végétaux en milieu urbain (fertilisation),
— compétence pour la signalisation des chantiers d'espaces verts en milieu urbain.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (50)
2. Valeur technique % (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920002900011
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-antony.fr 🌏
Nom: Mairie d'Antony: DGST — service marchés publics
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage — bureau 204
Code postal: 92160
Téléphone: +33 140967352 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Dgst
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr
Marché à bons de commande
Critères d'attributions: la sous-pondération des critères de jugement des offres figure à l'article 9.1 du règlement de la consultation.
Renseignements administratifs:
Mairie d'Antony, DGST — service marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage — bureau 204
92160 Antony
Tél. : +33 140967352
Fax: +33 140960724
Renseignements techniques:
Centre technique municipal, service espaces verts, 10 avenue François Arago
Tél. : +33 155592244
Fax: +33 140969970
Unité monétaire utilisée, l'euro.le présent marché à bons de commande est mono-attributaire.
La visite sur site est obligatoire pour tous les candidats afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux.
Une attestation à faire signer par le représentant du service sera remise aux candidats ayant effectué la visite.
Pour effectuer la visite, les candidats devront prendre rendez-vous auprès de M. Delotte — service espaces verts (tél. : +33 155592244 ou 22 46), qui programmera une ou plusieurs dates de visite, la ou lesdites visite(s) se déroulant au plus tard 8 jours calendaires francs avant la date-limite de remise des offres.
Afficher plus
Les dossiers de consultation sont remis gratuitement aux candidats qui en font la demande. Pour tout retrait de dossier sur support électronique physique (CD-ROM), les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le CD-ROM en mairie.
Afficher plus
Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à: Mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage — bureau 204, 92160 Antony
Ou téléchargés sur le site de la Ville d'Antony: http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/
Des prestations similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché de prestations similaires par application des dispositions de l'article 35-II-6° du CMP.
Documents à produire au stade de l'attribution du marché: attestations fiscales et sociales, extrait Kbis, attestation d'assurance responsabilité civile, fiche tiers et RIB conformément à l'article 4.2.1 du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.1.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2015/S 017-027307 (2015-01-20)
Informations complémentaires (2015-02-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-25 📅
Date limite de soumission: 2015-03-16 📅
Date de publication: 2015-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 042-072012
Se réfère à l'avis: 2015/S 17-027307
Numéro JO-S: 42
Source: OJS 2015/S 042-072012 (2015-02-25)
Avis d'attribution de marché (2015-06-12)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-12 📅
Date de publication: 2015-06-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 115-209115
Numéro JO-S: 115
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ville-antony.fr Marché à bons de commande sans montant minimum ni maximum annuels de commande. Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification du marché. Le présent marché est reconductible trois fois pour une durée équivalente, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans. Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 16 B, annonce n° 241 du 23.1.2015. Références de publication rectificative. Parution n°: 41 B, annonce n° 353 du 27.2.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.6.2015.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (50)
2. Valeur technique (50)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-06-08 📅
Nom: SN Falleau
Adresse postale: 14 rue des Perdrix
Commune postale: Mandres-les-Roses
Code postal: 94520
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Source: OJS 2015/S 115-209115 (2015-06-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Produits/services:
Services agricoles, sylvicoles,... Services horticoles Réalisation et entretien d'espaces verts Services d'entretien de parcs