Désamiantage et déconstruction des bâtiments en phase 1 de démolition de l'ancienne école d'application

Société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier (SAAM)

Le marché comporte:
— une tranche ferme avec possibilité de réaliser les travaux en 2 phases (A pour la démolition de la caserne Guillot et B pour la démolition du parc Montcalm),
— une tranche conditionnelle concernant la démolition partielle du bâtiment G39.
L’appel d’offres comporte une option pour le concassage et le stockage des déchets inertes en surplus des remblais des fosses des bâtiments.
La conservation de certains éléments architecturaux par démontage et stockage dans le bâtiment G18 notifié au démarrage de chaque phase A et B.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-17. L'appel d'offres a été publié le 2015-02-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-02-03 Avis de marché
2015-06-05 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-02-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:
Le marché comporte pour chaque site et phase:— les études d'exécutions et procédures,— les installations de chantier, y compris raccordements en eau/électricité,— la mise en place de dispositifs de manutention, d'équipements de protection collective ou d'accès complémentaires (lifts, nacelles, plateformes confinées, etc.),— l'enlèvement des encombrants (ordures ménagères, équipement et mobiliers divers) laissés en place dans les locaux,— le désamiantage intégral,— la protection des ouvrages, des locaux avoisinants et des réseaux en service,— la mise en place de dispositifs de réduction des nuisances efficaces (bruit, poussières, vibrations),— la déconstruction sélective (« curage ») intégrale des éléments non structurels,— la démolition intégrale des bâtiments (fondations comprises),— la déconnexion et le bouchonnage des réseaux d'EU/EP/FT après suppression des raccordements en limite de propriété,— la protection des voiries et réseaux divers à proximité des bâtiments à démolir,— la dépose des réseaux enterrés abandonnés,— l'évacuation des encombrants, des déchets inertes, DND et DD en centre de stockage, en centre de valorisation,— le nettoyage général et la remise en état des lieux.En complément pour la tranche conditionnelle:— la réalisation de sondage au droit de la mitoyenneté avec la partie du bâtiment à conserver,— la fermeture des ouvertures de communication par des blocs parpaings,— la réalisation d'un enduit d'étanchéité teinté sur l'ensemble du pignon du bâtiment 39 conservé.La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée à: juin 2015.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier (SAAM)
Adresse postale: Étoile Richter — 45 place Ernest Granier — CS 29502
Code postal: 34960
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Contact
Courrier électronique: ao-demolitioneai@saam-agglo.fr 📧
Téléphone: +33 467136329 📞
Fax: +33 467136353 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-03 📅
Date limite de soumission: 2015-03-17 📅
Date de publication: 2015-02-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 030-049898
Numéro JO-S: 30
Informations complémentaires
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux: le maître d'ouvrage pourra émettre des bons de commande pendant la durée du marché. Le délai d'exécution de chaque bon de commande comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Appel d'offres ouvert conformément aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005 d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation dématérialisé est disponible par voie électronique. Il peut être téléchargé, dans son intégralité, sur le profil d'acheteur (plateforme de dématérialisation) du pouvoir adjudicateur: https://www.achatpublic.com, en suivant le lien ci-après: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_64X_pc1O-t&v=1&selected=0 ou en donnant la référence ci-après: référence: 1945-démolitions. Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir l'ensemble du dossier de consultation sur support physique électronique, auprès du secrétariat du pouvoir adjudicateur, à l'adresse ci-après: Courriel (e-mail): ao-demolitioneai@saam-agglo.fr Tél. +33 4676136329 - Fax: +33 467136353. Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat Le dossier de consultation des entreprises, sur support CD, peut être retiré à l'adresse ci-dessus. Il devra être demandé soit par télécopie, soit par courrier postal ou courrier électronique. Par courrier, le dossier sera envoyé dans les 6 jours au plus tard de la demande. Heures d'ouverture des bureaux: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés indiquée au point II.3) court à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché comporte:
— une tranche ferme avec possibilité de réaliser les travaux en 2 phases (A pour la démolition de la caserne Guillot et B pour la démolition du parc Montcalm),
— une tranche conditionnelle concernant la démolition partielle du bâtiment G39.
L’appel d’offres comporte une option pour le concassage et le stockage des déchets inertes en surplus des remblais des fosses des bâtiments.
La conservation de certains éléments architecturaux par démontage et stockage dans le bâtiment G18 notifié au démarrage de chaque phase A et B.
Quantité ou étendue:
Le marché comporte pour chaque site et phase:
— les études d'exécutions et procédures,
— les installations de chantier, y compris raccordements en eau/électricité,
— la mise en place de dispositifs de manutention, d'équipements de protection collective ou d'accès complémentaires (lifts, nacelles, plateformes confinées, etc.),
— l'enlèvement des encombrants (ordures ménagères, équipement et mobiliers divers) laissés en place dans les locaux,
— le désamiantage intégral,
— la protection des ouvrages, des locaux avoisinants et des réseaux en service,
— la mise en place de dispositifs de réduction des nuisances efficaces (bruit, poussières, vibrations),
— la déconstruction sélective (« curage ») intégrale des éléments non structurels,
— la démolition intégrale des bâtiments (fondations comprises),
— la déconnexion et le bouchonnage des réseaux d'EU/EP/FT après suppression des raccordements en limite de propriété,
— la protection des voiries et réseaux divers à proximité des bâtiments à démolir,
— la dépose des réseaux enterrés abandonnés,
— l'évacuation des encombrants, des déchets inertes, DND et DD en centre de stockage, en centre de valorisation,
— le nettoyage général et la remise en état des lieux.
En complément pour la tranche conditionnelle:
— la réalisation de sondage au droit de la mitoyenneté avec la partie du bâtiment à conserver,
— la fermeture des ouvertures de communication par des blocs parpaings,
— la réalisation d'un enduit d'étanchéité teinté sur l'ensemble du pignon du bâtiment 39 conservé.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée à: juin 2015.
Description des options:
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire application du 5° et/ou du 6° du II de l'article 33 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005, afin de négocier directement avec le titulaire, sans publicité préalable ni remise en concurrence, un ou plusieurs marchés ayant pour objet la prestation de services complémentaires et/ou similaires à ceux prévus par le marché initial.
Afficher plus
Durée de l'accord: 8 mois
Numéro de référence: 1945
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: département de l'Hérault (France).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
capacité juridique:
— en cas de groupements, une lettre de candidature signée et datée par l'ensemble des membres du groupement et définissant les habilitations de chacun,
— une déclaration sur l'honneur (cf. modèle joint au RC) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005,
— le candidat en redressement judiciaire devra produire une copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Si, pour justifier de son expérience et de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir l'expérience et des capacités professionnelle, technique et financière d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant, par exemple), il doit produire l'ensemble des pièces prévues au présent III.2.1), ainsi que celles prévues aux points III.2.2) et III.2.3) ci-après, relatives à cet intervenant. Il doit également justifier qu'il dispose de l'expérience et des capacités de cet intervenant pour l'exécution du présent marché.
Afficher plus
Le pouvoir adjudicateur exige que les pièces prévues au présent III.2.1), ainsi que celles prévues aux points III.2.2) et III.2.3) ci-après, soient rédigées en langue française ou, à défaut, accompagnées de leur traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Afficher plus
Situation économique et financière:
les candidats justifieront de leur capacité économique et financière au travers d'un dossier présentant au moins une des références suivantes:
— la déclaration concernant le chiffre d'affaires global pour les 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— présentation d'une liste des principaux travaux réalisés par l'entreprise au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. La prestation desdits travaux est prouvée par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'entreprise; celui-ci est invité à mettre en exergue ses références en prestations similaires,
Afficher plus
— indication des titres d'études et professionnels de(s) cadres de son entreprise, notamment de(s) responsables de travaux de même nature que ceux qui sont l'objet du marché,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— description du matériel et de l'équipement technique dont l'entreprise dispose pour la réalisation des travaux de même nature que ceux qui sont l'objet du marché, notamment en termes de désamiantage,
— attestation de la qualification Qualibat 1552 relative au traitement de l'amiante,
— attestation d'une qualification de type Qualibat 1112 relative à la démolition (technicité confirmée).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Sans objet
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
1) Modalités essentielles de financement: pour le financement de l'opération pour les besoins de laquelle le marché est passé, le pouvoir adjudicateur entend principalement mobiliser ses ressources propres (produits de la commercialisation des lots);
Afficher plus
2) modalités essentielles de paiement:
a) forme des prix: prix unitaires révisables;
b) versement d'une avance: non;
c) délai maximal de paiement: 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Le pouvoir adjudicateur exige que le groupement auquel le marché serait attribué revête, pour la bonne exécution de celui-ci, la forme d'un groupement solidaire.
Afficher plus
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 52113071600017
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Direction Montpellier développement
M. Sébastien Renault
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1945
Informations complémentaires
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
le maître d'ouvrage pourra émettre des bons de commande pendant la durée du marché.
Le délai d'exécution de chaque bon de commande comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
Appel d'offres ouvert conformément aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005 d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005.
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation dématérialisé est disponible par voie électronique. Il peut être téléchargé, dans son intégralité, sur le profil d'acheteur (plateforme de dématérialisation) du pouvoir adjudicateur: https://www.achatpublic.com, en suivant le lien ci-après:
Afficher plus
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_64X_pc1O-t&v=1&selected=0 ou en donnant la référence ci-après: référence: 1945-démolitions.
Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir l'ensemble du dossier de consultation sur support physique électronique, auprès du secrétariat du pouvoir adjudicateur, à l'adresse ci-après:
Courriel (e-mail): ao-demolitioneai@saam-agglo.fr Tél. +33 4676136329 - Fax: +33 467136353. Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises, sur support CD, peut être retiré à l'adresse ci-dessus. Il devra être demandé soit par télécopie, soit par courrier postal ou courrier électronique. Par courrier, le dossier sera envoyé dans les 6 jours au plus tard de la demande.
Afficher plus
Heures d'ouverture des bureaux: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés indiquée au point II.3) court à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Marseille
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491155050 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Marseille
Source: OJS 2015/S 030-049898 (2015-02-03)
Avis d'attribution de marché (2015-06-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 598 297,1 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier (SAAM)
Contact
Adresse Internet: http://www.serm-montpellier.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-05 📅
Date de publication: 2015-06-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 115-207740
Se réfère à l'avis: 2015/S 30-049898
Numéro JO-S: 115
Informations complémentaires
I.1) Accès électronique à l'information: ao-demolitioneai@saam-agglo.fr II.1.2) Catégorie de services nº: 12. II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s): taux de TVA (%): à 20%. V.4) Informations sur le montant du marché (en chiffres uniquement): monnaie: EUR HTVA. V.4) Informations sur le montant du marché (en chiffres uniquement): Valeur totale finale du marché: valeur: 1 598 297,1: monnaie: euro.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département de l’Hérault (France)

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l’offre (60)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-05-18 📅
Nom: Morin TP
Adresse postale: 102 chemin de Couvent
Commune postale: Miramas
Code postal: 13140
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: pmorel@groupe-morin.eu 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 12
Source: OJS 2015/S 115-207740 (2015-06-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition