Créteil lots A1-A2 — siège social + RJA

Valophis habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne

Marché de travaux dévolu en entreprise générale ou groupement d'entreprises pour la construction du siège social du Groupe Valophis et d'une résidence jeunes actifs de 135 logements sur 2 niveaux de parking à Créteil.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-12. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-13 Avis de marché
2015-10-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles de bureaux
Quantité ou étendue:
Marché forfaitaire. La consultation est lancée en entreprise générale ou groupement d'entreprises.Elle comprend des prestations supplémentaires et alternatives éventuelles (PSE/PAE) dont le contenu est indiqué dans les documents de la consultation.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles de bureaux 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Nom du pouvoir adjudicateur: Valophis Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne
Adresse postale: 81 rue du Pont de Créteil
Code postal: 94107
Commune postale: Saint-Maur-des-Fossés Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-13 📅
Date limite de soumission: 2015-03-12 📅
Date de publication: 2015-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 012-016170
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires
La présente procédure est soumise aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005. Les sous-critères de la valeur technique sont les suivants: La valeur technique de l'offre sera appréciée au vu du mémoire technique annexé à l'acte d'engagement portant sur: — les moyens et qualifications de l'entreprise dédiés à l'exécution du marché: coeff. 0,12, — la qualité de l'offre (qualité de présentation du DQE, organisation mise en place et méthodologie d'exécution): coeff. 0,08, — les dispositions chantier propre: coeff. 0,07, — l'insertion par l'économique: coeff. 0,05, — le délai d'exécution proposé par l'entreprise: coeff. 0,08. Le point de départ de la durée du marché ou du délai d'exécution n'est pas la date d'attribution du contrat mais la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. a) Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises: Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur la plateforme www.achatpublic.com, jusqu'aux date et heure limites de remise des offres. La version «papier» du DCE est à retirer auprès de Projecta. Les pièces sont remises à titre gratuit (sans cautionnement). Il est également possible de ne demander que les pièces graphiques en version papier auprès du reprographe. b) Modalités de transmission des offres par voie papier: Les candidatures et offres seront adressées sous pli recommandé avec avis de réception ou déposées auprès de l'hôtesse d'accueil contre récépissé, l'enveloppe portant impérativement l'annexe jointe au règlement de consultation. dûment complétée par le candidat au cadre réservé à cet effet. c) Modalités de transmission des offres par voie électronique: La transmission par la voie électronique des candidatures et des offres s'effectuera via la plate-forme de dématérialisation. À titre de copie de sauvegarde, le candidat a la possibilité de procéder parallèlement à une transmission sur support physique électronique (CD ou DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier; dans ce cas, la transmission est réalisée sous pli scellé avec la mention «copie de sauvegarde» et dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux dévolu en entreprise générale ou groupement d'entreprises pour la construction du siège social du Groupe Valophis et d'une résidence jeunes actifs de 135 logements sur 2 niveaux de parking à Créteil.
Quantité ou étendue:
Marché forfaitaire. La consultation est lancée en entreprise générale ou groupement d'entreprises.
Elle comprend des prestations supplémentaires et alternatives éventuelles (PSE/PAE) dont le contenu est indiqué dans les documents de la consultation.
Durée de l'accord: 22 mois
Numéro de référence: S904/C966
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC Petit-Pré Sablières — lots A1-A2, 94000 Créteil.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC 1 (lettre de candidature) et DC 2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous:
Afficher plus
Voir liste des pièces à fournir dans le règlement de consultation joint au DCE.
Situation économique et financière: Voir liste des pièces à fournir dans le règlement de consultation joint au DCE.
Capacité technique et professionnelle: Voir liste des pièces à fournir dans le règlement de consultation joint au DCE.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement: subventions de l'État, de la Région, prêt 1 % relance, prêt CDC, fonds propres.
Le paiement s'effectuera par virement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'acompte mensuel, selon les dispositions prévues au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: En cas de groupement, la forme juridique sera solidaire avec mandataire commun.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Date d'ouverture des offres: 2015-03-13 📅
Lieu d’ouverture:
Expansiel Groupe Valophis — 21 av. Saint-Maurice du Valais — 94410 Saint-Maurice.
Lieu: Expansiel Groupe Valophis — 21 av. Saint-Maurice du Valais — 94410 Saint-Maurice.
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations (60)
2. La valeur technique de l'offre (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 785 769 555 00026
382 506 657
Contact
Point de contact: Directrice déléguée
Lanly Claire
Adresse postale: 21 avenue Saint-Maurice du Valais
Commune postale: Saint-Maurice Cedex
Code postal: 94412
Point de contact: Responsable technique
Kanounnikoff
Téléphone: +33 143976499 📞
Courrier électronique: elodie.kanounnikoff@groupevalophis.fr 📧
Fax: +33 141813579 📠
Nom: Projecta
Adresse postale: 63 boulevard Romain Rolland – BP 65
Commune postale: Montrouge Cedex
Code postal: 92123
Téléphone: +33 146574343 📞
Courrier électronique: administration@projecta.fr 📧
Fax: +33 146571149 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_YC40eY3QkM&v=1&selected=0 🌏
Point de contact: C/O Expansiel Groupe Valophis – direction technique
Téléphone: +33 143970343 📞
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_YC40eY3QkM&v=1&selected=0 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: S904/C966
Informations complémentaires
La présente procédure est soumise aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005.
Les sous-critères de la valeur technique sont les suivants:
La valeur technique de l'offre sera appréciée au vu du mémoire technique annexé à l'acte d'engagement portant sur:
— les moyens et qualifications de l'entreprise dédiés à l'exécution du marché: coeff. 0,12,
— la qualité de l'offre (qualité de présentation du DQE, organisation mise en place et méthodologie d'exécution): coeff. 0,08,
— les dispositions chantier propre: coeff. 0,07,
— l'insertion par l'économique: coeff. 0,05,
— le délai d'exécution proposé par l'entreprise: coeff. 0,08.
Le point de départ de la durée du marché ou du délai d'exécution n'est pas la date d'attribution du contrat mais la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux.
a) Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises:
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur la plateforme www.achatpublic.com, jusqu'aux date et heure limites de remise des offres.
La version «papier» du DCE est à retirer auprès de Projecta. Les pièces sont remises à titre gratuit (sans cautionnement). Il est également possible de ne demander que les pièces graphiques en version papier auprès du reprographe.
b) Modalités de transmission des offres par voie papier:
Les candidatures et offres seront adressées sous pli recommandé avec avis de réception ou déposées auprès de l'hôtesse d'accueil contre récépissé, l'enveloppe portant impérativement l'annexe jointe au règlement de consultation. dûment complétée par le candidat au cadre réservé à cet effet.
Afficher plus
c) Modalités de transmission des offres par voie électronique:
La transmission par la voie électronique des candidatures et des offres s'effectuera via la plate-forme de dématérialisation. À titre de copie de sauvegarde, le candidat a la possibilité de procéder parallèlement à une transmission sur support physique électronique (CD ou DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier; dans ce cas, la transmission est réalisée sous pli scellé avec la mention «copie de sauvegarde» et dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Melun
Source: OJS 2015/S 012-016170 (2015-01-13)
Avis d'attribution de marché (2015-10-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 22 897 787,09 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-01 📅
Date de publication: 2015-10-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 193-349196
Se réfère à l'avis: 2015/S 12-016170
Numéro JO-S: 193

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: Créteil Lots A1-A2 - Siège social + RJA

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-07-22 📅
Nom: Hervé SA
Adresse postale: 1 rue du Palais de Justice
Commune postale: Mantes-la-Jolie
Code postal: 78200
Source: OJS 2015/S 193-349196 (2015-10-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-de-Marne
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction d'immeubles... Travaux de construction de logements-foyers Travaux de construction de locaux... Travaux de construction de locaux commerciaux Travaux de construction d'immeubles de bureaux