Construction du groupe scolaire et du centre municipal de loisirs Dunoyer de Segonzac sur le secteur Lavoisier

Ville d'Antony

Construction du groupe scolaire et du centre municipal de loisirs Dunoyer de Segonzac sur le secteur Lavoisier à Antony — 8 lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-01-29. L'appel d'offres a été publié le 2015-12-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• AFEM
• Brunet
• Hervé
• ITB

Qui ?

• Ville d'Antony

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-12-10	Avis de marché
2016-01-26	Informations complémentaires
2016-04-07	Avis d'attribution de marché
2016-09-13	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-12-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Antony
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville
Code postal: 92160
Commune postale: Antony
Contact
Téléphone: +33 140967352 📞
Fax: +33 140960724 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-10 📅
Date limite de soumission: 2016-01-29 📅
Date de publication: 2015-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 242-438620
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux, afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux. Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-II-5° du CMP) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-II-6° du CMP). Pour tout retrait de dossier sur cd rom, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le Cd ROM en mairie. Les dossiers peuvent être retirés à: Mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, Direction générale des services techniques, 2ème étage — bureau 204, 92160 Antony Ou téléchargés sur le site de la ville d'Antony: http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.maximilien.fr/. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.12.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction du groupe scolaire et du centre municipal de loisirs Dunoyer de Segonzac sur le secteur Lavoisier à Antony — 8 lots.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Installation de chantier terrassements fondations gros-œuvre couverture étanchéité VRD espaces verts
Brève description:

Le lot 01 comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle << étanchéité provisoire et évacuation des eaux pluviales hors bâtiment pendant le chantier…

… >>.La tranche ferme du lot 01 correspond à l'ensemble du lot excepté les éléments à mettre en oeuvre décrits dans le CCTP du lot 01-02 Couverture étanchéité au paragraphe 1.3.6.La tranche conditionnelle est décrite dans le CCTP du lot 01-02 Couverture étanchéité au paragraphe 1.3.6.

… >>.

La tranche ferme du lot 01 correspond à l'ensemble du lot excepté les éléments à mettre en oeuvre décrits dans le CCTP du lot 01-02 Couverture étanchéité au paragraphe 1.3.6.

La tranche conditionnelle est décrite dans le CCTP du lot 01-02 Couverture étanchéité au paragraphe 1.3.6.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures occultations façades vitrées bardage — isolation extérieure métallerie serrurerie
Brève description:

Menuiseries extérieures occultations façades vitrées bardage — isolation extérieure métallerie serrurerie.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Plomberie chauffage — ventilation — climatisation
Brève description: Plomberie chauffage — ventilation — climatisation.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Électricité courants forts courants faibles
Brève description: Électricité courants forts courants faibles.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures parquet — signalétique plâtrerie cloisons doublage plafonds suspendus
Brève description:

Menuiseries intérieures parquet — signalétique plâtrerie cloisons doublage plafonds suspendus.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Chape sol coulé carrelage faïence — peinture — revêtement de sol complexe de sol
Brève description:

Chape sol coulé carrelage faïence — peinture — revêtement de sol complexe de sol.

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Équipements de cuisine et équipements frigorifiques
Brève description: Équipements de cuisine et équipements frigorifiques.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Appareils élévateurs
Brève description: Appareils élévateurs.
Durée de l'accord: 478 jours
Numéro de référence: 2015-0013
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 19 avenue Lavoisier, 92160 Antony.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (dernière version du Dc1) ou document équivalent, dûment complété, signé et incluant les informations listées à l'article 4.2.1 du RC.

Capacité technique et professionnelle:

La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (dernière version du Dc2) ou document(s) équivalent(s) dûment complété(s) et incluant les informations listées à l'article 4.2.1 du RC.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Certificats de qualification professionnelle relatifs au marché, cités à l'article 4.2.1 du Rc.

La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée par tout autre moyen.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le taux de la retenue de garantie est fixé à 5 % (cinq pour cent) du montant des travaux éventuellement modifié par avenant, ceci jusqu'à sa libération totale.

Cette retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire conformément, à l'article 102 du code des marchés publics, dès le début des travaux.

Pour le lot 01-03 Vrd-Espaces verts:

— pour les travaux de VRD, la restitution de la retenue de garantie se fera à l'issue de la période de parfait achèvement des travaux.

— Pour les travaux d'espaces verts, la restitution de la retenue de garantie se fera à l'issue de la période de garantie d'entretien et de reprise des végétaux.

Dès lors qu'il en a fait la demande dans son Acte d'engagement, une avance de 5 % est accordée au titulaire du

marché dans les conditions prévues à l'article 87 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les paiements seront effectués par virement dans les délais prévus au décret no 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit 30 jours.

En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt marginal en vigueur de la banque centrale européenne, majoré de 8 points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint avec mandataire solidaire ou en groupement solidaire, tous les membres du groupement devant être désignés dans l'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement qui se sera présenté sous la forme conjointe, sera solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché.

Conformément à l'article 51-IV du code des marchés publics, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, sous peine de rejet de sa candidature.

La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots, plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, sous peine de rejet de sa candidature.

L'équipe affectée à chaque macro-lot devra obligatoirement présenter les compétences nécessaires à l'accomplissement de tous les travaux de son macro-lot, sous peine de rejet de sa candidature.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Gabard Véronique
Nom: Mairie d'Antony
Point de contact: DGST — service marchés publics — bureau 204
URL pour informations complémentaires: http://www.maximilien.fr 🌏
Point de contact: Mme Martin-Seznec Morgane
URL des documents: http://www.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.maximilien.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-0013
Informations complémentaires

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux, afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux.

Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-II-5° du CMP) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-II-6° du CMP).

Pour tout retrait de dossier sur cd rom, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le Cd ROM en mairie.

Les dossiers peuvent être retirés à: Mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, Direction générale des services techniques, 2ème étage — bureau 204, 92160 Antony Ou téléchargés sur le site de la ville d'Antony: http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.maximilien.fr/.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.12.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Délai de 2 mois à compter de la date de notification.
Source: OJS 2015/S 242-438620 (2015-12-10)

Informations complémentaires (2016-01-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-26 📅
Date limite de soumission: 2016-02-05 📅
Date de publication: 2016-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 020-030600
Se réfère à l'avis: 2015/S 242-438620
Numéro JO-S: 20
Source: OJS 2016/S 020-030600 (2016-01-26)

Avis d'attribution de marché (2016-04-07)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 2015-13
Brève description:

Construction du groupe scolaire et du centre municipal de loisirs Dunoyer de Segonzac sur le secteur Lavoisier à Antony — lots 1, 2, 3 et 7.

Valeur totale du marché: 10 658 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Ossatures 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-antony.fr/ 🌏
Courrier électronique: marche.dgst@ville-antony.fr 📧
Téléphone: +33 140967257 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-04-07 📅
Date de publication: 2016-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 071-123377
Numéro JO-S: 71

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Installation de chantier — terrassements — fondations — gros-œuvre — couverture — étanchéité — VRD — espaces verts
Brève description:

Lot 1: Installation de chantier — terrassements — fondations — gros-œuvre — couverture — étanchéité — VRD — espaces verts.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures — occultations — façades vitrées — bardage — isolation extérieure — métallerie — serrurerie
Brève description:

Lot 2: Menuiseries extérieures — occultations — façades vitrées — bardage — isolation extérieure — métallerie — serrurerie.

Intitulé du lot: Plomberie — chauffage — ventilation — climatisation
Brève description:

Lot 3: Plomberie — chauffage — ventilation — climatisation.

Lot 7: Équipements de cuisine et équipements frigorifiques.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55
Pondération du prix: 45

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Source: OJS 2016/S 071-123377 (2016-04-07)

Avis d'attribution de marché (2016-09-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2485820.76 EUR 💰
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de menuiserie 📦
Papier peint et autres revêtements 📦
Ascenseurs 📦

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-antony.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-13 📅
Date de publication: 2016-09-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 180-322238
Numéro JO-S: 180

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le lot 01 comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle «Étanchéité provisoire et évacuation des eaux pluviales hors bâtiment pendant le chantier».

La tranche ferme du lot 01 correspond à l'ensemble du lot excepté les éléments à mettre en œuvre décrits dans le CCTP du lot 01-02 couverture étanchéité au paragraphe 1.3.6.

La tranche conditionnelle est décrite dans le CCTP du lot 01-02 couverture étanchéité au paragraphe 1.3.6.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 19 avenue Lavoisier — 92160 Antony.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-08-04 📅
2016-08-30 📅
2016-08-17 📅
2016-08-05 📅

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.maximilien.fr/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Source: OJS 2016/S 180-322238 (2016-09-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours et de bâtiments militaires (1)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public