Construction de 45 logements locatifs collectifs en tranche ferme et de 115 places de stationnement en tranche conditionnelle – rue Schuman et allée des Landais à Reims (51)

Plurial Novilia

Construction de 45 logements locatifs collectifs en tranche ferme et de 115 places de stationnement en tranche conditionnelle – rue Schuman et allée des Landais à Reims (51).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-05-29. L'appel d'offres a été publié le 2015-04-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-04-02 Avis de marché
2015-11-25 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-04-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue: 45 logements locatifs collectifs et 115 places de stationnement.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Plurial Novilia
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart, CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Courrier électronique: service.marches@plurial.fr 📧
Téléphone: +33 326049905 📞
Fax: +33 326059249 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-02 📅
Date limite de soumission: 2015-05-29 📅
Date de publication: 2015-04-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 067-117531
Numéro JO-S: 67
Informations complémentaires
- Procédure: Appel d'offres ouvert européen soumis à l'Ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30.12.2005. - Délai d'exécution: Tranche Ferme: Construction des 45 logements: 20 mois (dont 2 mois de préparation de chantier) -Tranche Conditionnelle: Construction de 115 places de stationnement: 14 mois (dont 1 mois de préparation de chantier) -Date limite de réception des candidatures et des offres: le vendredi 29.5. 2015 avant 12:00, par dépôt ou envoi des dossiers au Service Marchés de Plurial Novilia, 7 rue Marie Stuart CS 80017- 51723 Reims Cedex. -Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 7.4. 2015 dès 16 heures, auprès de: - Sur support électronique, en téléchargement gratuit: www.plurial-novilia.fr. rubrique Appel d'Offres ou www.lunion-legales.fr sous la référence du marché: CN-040315 - Sur support papier, aux frais du candidat: I.C.A. - 34 rue Alain Colas 51450 Betheny Tél +33 326073724 - Fax +33 326073761 - Renseignements techniques: SOCREL Mr Keller +33 326049851 - Renseignements administratifs: Service Marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233 - Maître d'œuvre conception: Cabinet AXIS Architecture – Mr Tanguy Rodier 13 rue de la Fontaine - 77700 SERRIS / Tél. +33 160432646 - Fax +33 160432647 - Maître d'œuvre réalisation: SOCREL / 7 rue Marie Stuart - 51100 Reims / Tél. +33 326049851 - Fax +33 326479263.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 45 logements locatifs collectifs en tranche ferme et de 115 places de stationnement en tranche conditionnelle – rue Schuman et allée des Landais à Reims (51).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros œuvre/tranches ferme et conditionnelle
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Charpente bois – bardage bois/tranche ferme
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Couverture zinc/tranche ferme
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Etancheite/tranches ferme et conditionnelle
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures pvc / tranche ferme
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Ravalement / tranches ferme et conditionnelle
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures acier – serrurerie / tranches ferme et conditionnelle
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Platrerie – isolation – menuiseries interieures / tranche ferme
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Courants forts-faibles-ssi / tranches ferme et conditionnelle
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Chauffage – ventilation - plomberie/ tranches ferme et conditionnelle
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Carrelage / tranche ferme
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Sols souples / tranche ferme
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Peinture / tranches ferme et conditionnelle
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Ascenseur / tranche ferme
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: VRD – espaces verts / tranches ferme et conditionnelle
Description des options: Selon le CCTP.
Durée de l'accord: 20 mois
Numéro de référence: CN-040315
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Rue Schuman et Allée des Landais
51100 REIMS.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de la consultation (RCE).
Situation économique et financière: Voir le règlement de la consultation (RCE).
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de la consultation (RCE).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de la consultation (RCE).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement d'entreprises forme solidaire et Entreprise individuelle.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service achats / marchés
Mme Gallois ou Mme Forray

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-040315
Informations complémentaires
- Procédure: Appel d'offres ouvert européen soumis à l'Ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30.12.2005.
- Délai d'exécution: Tranche Ferme: Construction des 45 logements: 20 mois (dont 2 mois de préparation de chantier)
-Tranche Conditionnelle: Construction de 115 places de stationnement: 14 mois (dont 1 mois de préparation de chantier)
-Date limite de réception des candidatures et des offres: le vendredi 29.5. 2015 avant 12:00, par dépôt ou envoi des dossiers au Service Marchés de Plurial Novilia, 7 rue Marie Stuart CS 80017- 51723 Reims Cedex.
-Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 7.4. 2015 dès 16 heures, auprès de:
- Sur support électronique, en téléchargement gratuit:
www.plurial-novilia.fr. rubrique Appel d'Offres ou www.lunion-legales.fr sous la référence du marché: CN-040315
- Sur support papier, aux frais du candidat:
I.C.A. - 34 rue Alain Colas 51450 Betheny Tél +33 326073724 - Fax +33 326073761
- Renseignements techniques: SOCREL Mr Keller +33 326049851
- Renseignements administratifs: Service Marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233
- Maître d'œuvre conception: Cabinet AXIS Architecture – Mr Tanguy Rodier
13 rue de la Fontaine - 77700 SERRIS / Tél. +33 160432646 - Fax +33 160432647
- Maître d'œuvre réalisation: SOCREL / 7 rue Marie Stuart - 51100 Reims / Tél. +33 326049851 - Fax +33 326479263.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Source: OJS 2015/S 067-117531 (2015-04-02)
Avis d'attribution de marché (2015-11-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 015 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 326049830 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-25 📅
Date de publication: 2015-11-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 231-419159
Se réfère à l'avis: 2015/S 67-117531
Numéro JO-S: 231
Informations complémentaires
— procédure: appel d'offres ouvert européen soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30.12.2005. — renseignements complémentaires: service marchés: Mme Bernard-Barthe +33 326049830 / Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233 — pour les lots n°5, 9, 11 et 13, le montant indiqué comprend les options sur la tranche ferme.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
rue Schuman et allée des Landais
51100 Reims.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique et délai (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-10-23 📅
Nom: BEC Construction (51)

2️⃣
Nom: Thierachiennes Chapentes (02)

3️⃣

4️⃣
Nom: C&E (51)

5️⃣
Nom: Les Zelles (88)

6️⃣
Nom: Carvalheiro (51)

7️⃣
Nom: Cheyere (08)

8️⃣
Nom: Lambert (08)

9️⃣
Nom: Sodetel (10)

1️⃣0️⃣
Nom: Sanichauf (51)

1️⃣1️⃣
Nom: DG Corpobat (08)

1️⃣2️⃣
Nom: Lagarde et Meregnani (51)

1️⃣3️⃣
Nom: Guerlot (02)

1️⃣4️⃣
Nom: Thyssen Krupp Ascenseurs (51)

1️⃣5️⃣
Nom: Colas (51)

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Bernard-Barthe / Mme Gallois ou Mme Forray
Source: OJS 2015/S 231-419159 (2015-11-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
BEC Construction (51) C&E (51) Carvalheiro (51) Cheyere (08) Colas (51) DG Corpobat (08) Guerlot (02) Lagarde et Meregnani (51) Lambert (08) Les Zelles (88)