Construction d'un espace culturel. Lot nº 13: scénographie tribune télescopique fauteuils
Ville de Mouvaux
Construction d'un espace culturel. Lot nº 13: scénographie tribune télescopique fauteuils.
Le présent marché est une procédure adaptée. Il fait suite à la déclaration sans suite de ce lot lors de la précédente consultation.
Il est soumis aux dispositions de l'article 27 III du code des marchés publics.
Le délai de réception des offres était de 2015-05-29. L'appel d'offres a été publié le 2015-05-02.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Nord
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-05-02 | Avis de marché |
Avis de marché (2015-05-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Sièges de théâtre
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Sièges de théâtre 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Mouvaux
Adresse postale: 42 boulevard Carnot
Code postal: 59420
Commune postale: Mouvaux
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-05-02 📅
Date limite de soumission: 2015-05-29 📅
Date de publication: 2015-05-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 087-156753
Numéro JO-S: 87
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro de référence: MOU-032015
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière: Voir le règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Voir le règlement de consultation.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (50)
2. Valeur technique (30)
3. Délai d'exécution (10)
4. Technique de réalisation, esthétique et confort (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Durand Eric, Maire
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: MOU-032015
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59800
Téléphone: +33 320631300 📞
Source: OJS 2015/S 087-156753 (2015-05-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Sièges de théâtre
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Sièges de théâtre 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Mouvaux
Adresse postale: 42 boulevard Carnot
Code postal: 59420
Commune postale: Mouvaux
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-05-02 📅
Date limite de soumission: 2015-05-29 📅
Date de publication: 2015-05-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 087-156753
Numéro JO-S: 87
Informations complémentaires
Le DCE et les plis peuvent respectivement être retiré et transmis par voie électronique depuis le site www.gazettenpdc.fr (rubrique Marchés publics). Le dossier de consultation peut également être remis en mairie (1er étage, 42 boulevard Carnot, 59420 Mouvaux) contre paiement des frais de reprographie (325,26 EUR) ou sur CD (2 EUR) (commande préalable obligatoire des dossiers papier ou CD au +33 320762715).
Contact pour tout renseignement: +33 320762715.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
— Documents à produire obligatoirement à l'appui des candidatures:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
— Documents à produire à l'appui des candidatures au choix de l'acheteur public:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Formulaire DC 1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/dc/daj_dc.htm).
Formulaire DC 2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/dc/daj_dc.htm).
Assurance professionnelle 2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.5.2015.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'un espace culturel. Lot nº 13: scénographie tribune télescopique fauteuils.
Le présent marché est une procédure adaptée. Il fait suite à la déclaration sans suite de ce lot lors de la précédente consultation.
Il est soumis aux dispositions de l'article 27 III du code des marchés publics.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière: Voir le règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Voir le règlement de consultation.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (50)
2. Valeur technique (30)
3. Délai d'exécution (10)
4. Technique de réalisation, esthétique et confort (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Durand Eric, Maire
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: MOU-032015
Informations complémentaires
Le DCE et les plis peuvent respectivement être retiré et transmis par voie électronique depuis le site www.gazettenpdc.fr (rubrique Marchés publics). Le dossier de consultation peut également être remis en mairie (1er étage, 42 boulevard Carnot, 59420 Mouvaux) contre paiement des frais de reprographie (325,26 EUR) ou sur CD (2 EUR) (commande préalable obligatoire des dossiers papier ou CD au +33 320762715).
Afficher plus
Contact pour tout renseignement: +33 320762715.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
— Documents à produire obligatoirement à l'appui des candidatures:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
— Documents à produire à l'appui des candidatures au choix de l'acheteur public:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Formulaire DC 1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/dc/daj_dc.htm).
Formulaire DC 2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/dc/daj_dc.htm).
Assurance professionnelle 2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.5.2015.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59800
Téléphone: +33 320631300 📞
Source: OJS 2015/S 087-156753 (2015-05-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕