Commune de Nice — sécurisation de la piste cyclable et végétalisation du trottoir Sud de la Promenade des Anglais — phase 1, avenue des Phocéens / boulevard Gambetta – lot 5 éclairage public

Quantité ou étendue

Durée du marché:A titre indicatif, les travaux débuteront dans le courant du mois d'octobre 2015 pour s'achever dans le courant du mois de mai/juin 2016.le délai d'exécution du lot no 5 est de 8 moisle délai d'exécution des prestations du lot no 5 commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations.

Informations complémentaires

1. Jugement des offres

L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un classement, selon les critères pondérés suivants:

— le prix: 70/100

Définition du critère: Ce critère est noté sur 20

Le prix sera jugé à partir du montant figurant dans l'ae.

La valeur technique: 30/100

Définition du critère: Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 30 %. Il est fondé sur les éléments fournis par le candidat dans le cadre de mémoire technique.

Il est indiqué que le candidat ne répondant pas à l'une des rubriques contenue dans le cadre de mémoire technique obtiendra la note de zéro au critère ou sous-critère au(x)quel(s) il n'aura pas répondu.

Sous critère 1: Organisation de chantier (noté sur 10 points)

Ce critère a pour objectif d'appréhender la capacité de l'entreprise à planifier les tâches de l'opération afin de les mener à bien. Le candidat exposera en détail les méthodes d'intervention (planification, anticipation, programmation, moyens matériels et humains), étape par étape, en tenant compte des contraintes de chantier: adaptation au différent phasage, coordination avec les autres lots, mise en place d'une astreinte. Il décrira le fonctionnement de cette astreinte et notamment le délai d'intervention.

Sous critère 2: Spécificités techniques des matériels (noté sur 10 points)

Le candidat fournira une note explicative contenant un descriptif technique du mât. Le candidat décrira la méthode de dépose, de nettoyage et de stockage des boules déposées et réutilisées. Si le candidat ne produit pas la note et/ou le descriptif technique, il obtiendra la note de zéro.

En cas d'égalité de la note globale, c'est le candidat le mieux placé sur le critère majoritaire qui sera attributaire du marché.

2. A compter du 1.1.2010 et conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE.

Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

3. Conditions de remise des plis:

A) par voie électronique uniquement;

B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique électronique);

C) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie électronique. Précisions concernant la remise des plis par courrier: Les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé. Précisions concernant la remise des plis par voie électronique: Les formats électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (Dce) fournie par le pouvoir adjudicateur. Sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant: pdf, bmp, jpg, jpeg, tif, tiff ou gif. * Le certificat de signature électronique doit être en cours de validité.

Conformément à l'arrêté du 15.6.2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, tout envoi électronique devra être signé au moyen de certificats de signature électronique conformes au RGS (y compris pades, cades ou Xades).

Les certificats RGS utilisés devront être au minimum d'un niveau 2 étoiles. La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom ... , ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur économique dans les conditions prévues par l'arrêté Ministériel du 14.12.2009. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde» à l'adresse indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.9.2015.