AOO CVIT 15S0064 — RD 341 — travaux de renforcement de la voirie hors agglomération du PR 34+500 au PR 47+000

Conseil général du Pas-de-Calais

AOO CVIT 15S0064 — RD 341 — travaux de renforcement de la voirie hors agglomération du PR 34+500 au PR 47+000.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-05-06. L'appel d'offres a été publié le 2015-03-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eiffage TP Nord en groupement avec Eurovia

Qui ?

• Conseil général du Pas-de-Calais

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction › Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Où ?

• Pas-de-Calais

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-03-26	Avis de marché
2015-07-23	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-03-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Quantité ou étendue:

Le nombre de variantes est limité à un.Le délai d'exécution est fixé à 14 semaines. Il est prévu une période de préparation de 30 jours, qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution.Il est prévu la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, en application de l'article 35 II 6° du code des marchés publics.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Pas-de-Calais
Adresse postale: rue Ferdinand Buisson
Code postal: 62018
Commune postale: Arras Cedex 09

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-26 📅
Date limite de soumission: 2015-05-06 📅
Date de publication: 2015-03-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 063-110108
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.3.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

AOO CVIT 15S0064 — RD 341 — travaux de renforcement de la voirie hors agglomération du PR 34+500 au PR 47+000.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Le nombre de variantes est limité à un.

Le délai d'exécution est fixé à 14 semaines. Il est prévu une période de préparation de 30 jours, qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution.

Il est prévu la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, en application de l'article 35 II 6° du code des marchés publics.

Numéro de référence: AOO CVIT 15S0064

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature (DC 1) accompagnée du pouvoir de la personne dûment habilitée, dernière version en vigueur incluant l'engagement du candidat sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Déclaration du candidat DC 2 version en vigueur, complété obligatoirement, notamment des renseignements prévus à l'article 45.1° du code des marchés publics.

L'ensemble des attestations et renseignements prévus au DC 2 si le candidat n'utilise pas cet imprimé;

Entreprises de plus de 20 salariés: attestation sur l'honneur que le candidat satisfait bien à l'emploi des travailleurs handicapés telle qu'elle découle de l'article L 5212- du code du travail;

Nota bene: le candidat pourra remettre l'imprimé NOTI 2 ou les certificats fiscaux et sociaux (situation au 31/12 de l'année précédant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence).

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration d'effectifs: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

Liste des moyens techniques: déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des prestations;

Références du candidat: liste des travaux exécutés (5 dernières années), avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

Attestation de marquage CE de la ou des centrale(s) d'enrobés qu'il a sélectionnée(s) pour ce chantier.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Budget de la collectivité.

Délai global de paiement: 30 jours.

Mode de règlement: mandat administratif; acomptes mensuels; avance; prix révisables; prix unitaires et forfaitaires.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise unique ou groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (80)
2. Valeur technique: pertinence des éléments remis par le candidat dans son SOPAQ (inclus dans son mémoire) selon les critères définis au règlement de consultation (16)
3. Valeur environnementale: pertinence des éléments remis par le candidat dans son SOSED et son SOPRE (inclus dans son mémoire) selon les critères définis au règlement de la consultation (4)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil général
Nom: Département du Pas-de-Calais, direction de la commande publique, bureau zone centre
Adresse postale: 10 rue de la Paix, porte 6
Point de contact: Myriam Froissart (renseignements administratifs +33 321216790) ou Arnaud Parmentier (renseignements techniques +33 321219145)
Téléphone: +33 321216790 📞
Fax: +33 321216238 📠
URL pour informations complémentaires: https://marches.local-trust.com/cg-62 🌏
Nom: Département du Pas-de-Calais, direction de la commande publique
Point de contact: Secrétariat de la commande publique
Téléphone: +33 321216730 📞
URL des documents: https://marches.local-trust.com/cg-62 🌏
URL pour la participation: https://marches.local-trust.com/cg-62 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AOO CVIT 15S0064

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 320306840 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif
Source: OJS 2015/S 063-110108 (2015-03-26)

Avis d'attribution de marché (2015-07-23)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 317 969,30 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental du Pas-de-Calais

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-23 📅
Date de publication: 2015-07-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 143-263418
Se réfère à l'avis: 2015/S 63-110108
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n° 15-46327, mise en ligne le 27.3.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.7.2015.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-07-20 📅
Nom: Eiffage TP Nord en groupement avec Eurovia
Adresse postale: 14 rue Montaigne, BP 30018
Commune postale: Mazingarbe
Code postal: 62670
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2015/S 143-263418 (2015-07-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)