Aménagement de 2 coques livrées brutes en restaurants universitaire et inter-entreprises-administrations dans le quartier de l'école polytechnique

Établissement public Paris-Saclay

Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement intérieur de 2 coques livrées brutes en deux restaurants universitaire et inter-entreprises-administrations dans le quartier de l'école polytechnique à Palaiseau (91120), pour le compte de l'Établissement Public Paris-Saclay.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-12-09. L'appel d'offres a été publié le 2015-11-06.

Qui ?

• Établissement public Paris-Saclay

Qu'est-ce que c'est ?

• Hôtels et restaurants › Travaux de construction de restaurants et d'établissements similaires

Où ?

• Ile-de-France › Essonne

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-11-06	Avis de marché

Avis de marché (2015-11-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de restaurants et d'établissements similaires
Quantité ou étendue:

Les projets ont une surface de 1 393 m2 SDP et 1 156 m2 SDP respectivement.Les deux coques livrées brutes se trouvent en pied d'immeuble d'une résidence pour étudiants dans le lot C.3.3. dont le Maître d'Ouvrage est la société RSF (résidences sociales de France). La résidence est située dans la ZAC de l'École Polytechnique à Palaiseau (91120),Elles font l'objet d'une Vente en l'État Futur d'Achèvement entre RSF et l'EPPS, maître d'ouvrage des travaux d'aménagement objet du présent CCAP.Elles sont en cours de réalisation par l'entreprise BFC, agissant pour le compte de RSF en qualité d'entreprise générale.L'organisation du chantier d'aménagement des 2 coques s'inscrit dans l'organisation générale de chantier définie par l'entreprise BFC pour la construction de la résidence. Les entreprises attributaires des différents lots d'aménagement objet du présent marché sont tenues de respecter les dispositions d'organisation définies par l'entreprise BFC, et leur offre est réputée inclure tous les coûts y afférant.Pour information, le lot « Ascenseur » des travaux d'aménagement du restaurant universitaire a déjà été attribué à l'entreprise MECAFOSSE.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de restaurants et d'établissements similaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Nom du pouvoir adjudicateur: Établissement public Paris-Saclay
Adresse postale: 6 boulevard Dubreuil
Code postal: 91400
Commune postale: Orsay
Contact
Téléphone: +33 164543650 📞
Fax: +33 169861148 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-06 📅
Date limite de soumission: 2015-12-09 📅
Date de publication: 2015-11-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 218-396980
Numéro JO-S: 218
Informations complémentaires

Obtention du dossier de consultation: — par téléchargement sur http://www.achatpublic.com/ (rubrique salle des marchés, entreprises, rechercher une consultation). Remise des plis: dépôt électronique ou dépôt papier. Jusqu'à la date limite de remise des offres les plis sont: — soit envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à: établissement public de Paris Saclay (EPPS), 6 boulevard Dubreuil -91400 Orsay, — soit déposés à l'accueil de l'EP Paris Saclay, contre récépissé à l'adresse ci-dessus mentionné, — soit déposés sur http://www.achatpublic.com/ Négociation. Après la réception des offres, le pouvoir adjudicateur engagera une négociation avec au maximum les 3 candidats ayant présenté la meilleure offre au regard des critères mentionnés au règlement de la consultation. Les candidats en seront informés par courriel ou par téléphone. Les entreprises désirant obtenir des renseignements peuvent poser leur question sur sur la plateforme http://achatpublic.com/ dans les conditions indiquées au règlement de la consultation. Les réponses transmises seront adressées à tous les opérateurs économiques ayant retiré le dossier de consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Second œuvre et fluides
Brève description:

Installations de chantier, maçonnerie, étanchéité, serrurerie, cloisons, doublages, faux plafonds, menuiseries intérieures, revêtement de sol souple, carrelage faïence, peinture et revêtements muraux, panneaux et portes isothermes, courants forts et faibles, chauffage ventilation, plomberie.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Brève description: Équipements de cuisine.
Quantité ou étendue:

Les projets ont une surface de 1 393 m

Les deux coques livrées brutes se trouvent en pied d'immeuble d'une résidence pour étudiants dans le lot C.3.3. dont le Maître d'Ouvrage est la société RSF (résidences sociales de France). La résidence est située dans la ZAC de l'École Polytechnique à Palaiseau (91120),

Elles font l'objet d'une Vente en l'État Futur d'Achèvement entre RSF et l'EPPS, maître d'ouvrage des travaux d'aménagement objet du présent CCAP.

Elles sont en cours de réalisation par l'entreprise BFC, agissant pour le compte de RSF en qualité d'entreprise générale.

L'organisation du chantier d'aménagement des 2 coques s'inscrit dans l'organisation générale de chantier définie par l'entreprise BFC pour la construction de la résidence. Les entreprises attributaires des différents lots d'aménagement objet du présent marché sont tenues de respecter les dispositions d'organisation définies par l'entreprise BFC, et leur offre est réputée inclure tous les coûts y afférant.

Pour information, le lot « Ascenseur » des travaux d'aménagement du restaurant universitaire a déjà été attribué à l'entreprise MECAFOSSE.

Description des options:

Pour le lot 1:

PSE 01: Signalétique du RU.

PSE 02: Suppression revêtement de sol des escaliers d'accès à la mezzanine du RU.

PSE 03: Diminution de l'épaisseur des cloisons en panneaux frigorifique (80 mm au lieu de 100 mm) du RU.

PSE 04: Traitement acoustique du porche de livraison du RU.

PSE 05:Cloisons acoustiques du RIEA.

PSE 06:Signalétique du RIEA.

PSE 07: Suppression revêtement de sol des escaliers d'accès à la mezzanine du RIEA.

PSE 08: Diminution de l'épaisseur des cloisons en panneaux frigorifique (80 mm au lieu de 100 mm) du RIEA.

PSE 09: Installation d'exécutoire de désenfumage au droit des escaaliers d'accès à la mezzanine RIEA.

PSE 10 Optimiseur de puissance pour le RU.

PSE 11: Optimiseur de puissance pour le RIEA.

Durée de l'accord: 8 mois
Numéro de référence: DII/travrestau
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palaiseau.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature, le formulaire DC1 (ou équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature de ce groupement (conjoint ou solidaire), dûment complété et signé, par les personnes habilitées à engager l'entreprise.

Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.

Si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Un formulaire DC2 (ou équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés destinés à permettre l'évaluation de l'expérience, des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles du candidat et de chaque membre du groupement.

Capacité technique et professionnelle:

Renseignements sur les effectifs moyens annuels du candidat des 3 derniers exercices.

Présentation d'une liste des principales références réalisées au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur ressources propres du pouvoir adjudicateur.

Paiement par mandat dans un délai maximum de 45 jours.

Une avance de 5 % sera versée au titulaire intéressé lorsque le marché est d'un montant supérieur à cinquante mille (50 000) EUR HT, et son délai d'exécution supérieur à deux (2) mois.

Prix global et forfaitaire révisable et prix unitaires révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le candidat peut se présenter seul ou en groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint.

Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Il est interdit au candidat d'être mandataire de plusieurs groupements. En revanche, il est possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Cohérence du planning d'exécution et la précision de son contenu (20)
3. Conformité et la qualité des matériaux et matériels mis en œuvre (20)
4. Démarche environnementale (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Veltz Pierre
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Établissement public Paris Saclay
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_4w6MfWQxJR 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DII/travrestau
Informations complémentaires

Obtention du dossier de consultation:

— par téléchargement sur http://www.achatpublic.com/ (rubrique salle des marchés, entreprises, rechercher une consultation).

Remise des plis: dépôt électronique ou dépôt papier.

Jusqu'à la date limite de remise des offres les plis sont:

— soit envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à: établissement public de Paris Saclay (EPPS), 6 boulevard Dubreuil -91400 Orsay,

— soit déposés à l'accueil de l'EP Paris Saclay, contre récépissé à l'adresse ci-dessus mentionné,

— soit déposés sur http://www.achatpublic.com/

Négociation.

Après la réception des offres, le pouvoir adjudicateur engagera une négociation avec au maximum les 3 candidats ayant présenté la meilleure offre au regard des critères mentionnés au règlement de la consultation. Les candidats en seront informés par courriel ou par téléphone.

Les entreprises désirant obtenir des renseignements peuvent poser leur question sur sur la plateforme http://achatpublic.com/ dans les conditions indiquées au règlement de la consultation. Les réponses transmises seront adressées à tous les opérateurs économiques ayant retiré le dossier de consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Fax: +33 139205487 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Versailles
Code postal: 78100
Source: OJS 2015/S 218-396980 (2015-11-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (16)

Hôtels et restaurants (2)

Travaux de construction de restaurants et d'établissements similaires (1)