2015TRAV274UNI
Université Paris Est Marne-la-Vallée
Le présent marché a pour objet la mise en conformité des réseaux aérauliques des équipements de laboratoires et l'installation de 2 nouvelles sorbonnes à l'Université Paris-Est-Marne-La-Vallée.
Lieux d'exécution des travaux: Université Paris-Est-Marne-La Vallée — bâtiment IFI — 2 allée du Promontoire- 93 160 Noisy-le-Grand.
Le délai de réception des offres était de 2015-12-16. L'appel d'offres a été publié le 2015-11-16.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-11-16 | Avis de marché |
Avis de marché (2015-11-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Hottes d'aspiration
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Hottes d'aspiration 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Université Paris Est Marne-la-Vallée
Adresse postale: 5 boulevard Descartes
Code postal: 77454
Commune postale: Marne-la-Vallée Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.univ-mlv.fr 🌏
Téléphone: +33 160957408 📞
Fax: +33 160957590 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-16 📅
Date limite de soumission: 2015-12-16 📅
Date de publication: 2015-11-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 224-407316
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.11.2015.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Description des options: Article 2.3 du CCTP «laboratoire RDJ: LABO Bj23 Doffract et Bj21 microscope».
Durée de l'accord: 4 mois
Numéro de référence: 2015TRAV274UNI
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 allée du Promontoire, 93160 Noisy-le-Grand.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Gravereau Corinne
Nom: Université Paris-Est-Marne-La-Vallée
Courrier électronique: marchespublics@u-pem.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015TRAV274UNI
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale n° 863077008
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Source: OJS 2015/S 224-407316 (2015-11-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Hottes d'aspiration
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Hottes d'aspiration 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Université Paris Est Marne-la-Vallée
Adresse postale: 5 boulevard Descartes
Code postal: 77454
Commune postale: Marne-la-Vallée Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.univ-mlv.fr 🌏
Téléphone: +33 160957408 📞
Fax: +33 160957590 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-16 📅
Date limite de soumission: 2015-12-16 📅
Date de publication: 2015-11-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 224-407316
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.11.2015.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet la mise en conformité des réseaux aérauliques des équipements de laboratoires et l'installation de 2 nouvelles sorbonnes à l'Université Paris-Est-Marne-La-Vallée.
Lieux d'exécution des travaux: Université Paris-Est-Marne-La Vallée — bâtiment IFI — 2 allée du Promontoire- 93 160 Noisy-le-Grand.
Durée de l'accord: 4 mois
Numéro de référence: 2015TRAV274UNI
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 allée du Promontoire, 93160 Noisy-le-Grand.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le mode de règlement est le virement administratif. Les sommes dues au titulaire, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 EUR. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Gravereau Corinne
Nom: Université Paris-Est-Marne-La-Vallée
Courrier électronique: marchespublics@u-pem.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015TRAV274UNI
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale n° 863077008
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Source: OJS 2015/S 224-407316 (2015-11-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕