Travaux pour la création d'un système de pompage - trouée verte Jonquière
Ville de Fos-sur-Mer
Afin d'apporter une note de fraîcheur au paysage méditerranéen qui constitue le décor de ce parc, une cascade va être créée à l'intersection de 3 sentiers.
Pour se faire un bassin recevra une pyramide de gros rochers sur lesquels 3 chutes d'eau viendront animer l'ouvrage.
Le délai de réception des offres était de 2014-03-10. L'appel d'offres a été publié le 2014-01-23.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ouvrages annexes pour canalisations d'eau › Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau › Travaux de construction de stations de pompage
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-01-23 | Avis de marché |
| 2014-09-08 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de stations de pompage
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de stations de pompage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Fos-sur-Mer
Adresse postale: boite postale 5
Code postal: 13771
Commune postale: Fos-sur-Mer Cedex
Contact
Téléphone: +33 442477078 📞
Fax: +33 442488205 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-23 📅
Date limite de soumission: 2014-03-10 📅
Date de publication: 2014-01-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 019-028761
Numéro JO-S: 19
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Quantité ou étendue:
Durée de l'accord: 2 mois
Numéro de référence: 2013-12-201
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue René Cassin BP 5 13270 Fos-sur-Mer
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50 %), 25 % description , provenance et qualités des principales fournitures , matériels et équipements avec production des fiches techniques, 10 % Méthodologie générale et organisation visant à améliorer les conditions d'exécution du chantier avec prise en compte des contraintes spécifiques liées aux prestations à réaliser (procédés), 10 % Moyens humains et matériels alloués aux travaux, 5 % Mesures proposées en matière de protection de l'environnement, l'hygiène et la sécurité du chantier. (50)
2. Le prix des travaux sera apprécié à partir du montant total HT de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) proposé par le candidat (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 211 300 397 00018
21130039700018
Contact
Point de contact: Mme Mehadji-Zenati Lila
Adresse postale: boîte postale 5
Point de contact: Direction de la commande publique
M. Raimondi René
Courrier électronique: noelle.akchote@mairie-fos-sur-mer.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-12-201
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Nom: Comité consultatif inter régional de règlement amiable des litiges
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 22 boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Fos-sur-Mer
Adresse postale: Direction de la commande publique, BP 5
Commune postale: Fos-sur-Mer Cedex
Code postal: 13771
Téléphone: +33 442476613 📞
Fax: +33 442488205 📠
Source: OJS 2014/S 019-028761 (2014-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de stations de pompage
Quantité ou étendue:
Appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 26-i-1°, 33 et 57 à 59 du CMP.Le cahier des clauses techniques particulières nº 2013-12-201 définit les prescriptions techniques du présent marché.Le marché est notifié au titulaire. Cette notification ne vaut pas prise d'effet du marché.Le marché prend effet à compter de l'émission du premier ordre de service de commencement d'exécution des travaux. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est estimé à 8 semaines, période de préparation comprise (évaluée à 4 semaines), à compter de l'ordre de service de commencement des travaux.La présente consultation ne comporte pas de PSE.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de stations de pompage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Fos-sur-Mer
Adresse postale: boite postale 5
Code postal: 13771
Commune postale: Fos-sur-Mer Cedex
Contact
Téléphone: +33 442477078 📞
Fax: +33 442488205 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-23 📅
Date limite de soumission: 2014-03-10 📅
Date de publication: 2014-01-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 019-028761
Numéro JO-S: 19
Informations complémentaires
Conditions de retrait du dossier de consultation :
— téléchargeable à l'adresse Internet suivante : www.achatpublic.com (formats utilisés pour le dossier de consultation : .doc, .rtf.pdf, .xls ),
— ou à demander par écrit à la direction de la commande publique de la mairie de Fos-sur-Mer par télécopie (nº +33 442488205)
— ou courrier adressé à Mairie de Fos-sur-Mer, direction de la commande publique, BP 5, 13771 Fos-sur-Mer Cedex ;
— ou à retirer sur place
IPAl, direction de la commande publique, chemin de Phion, 13270 Fos-sur-Mer.
La remise des plis peut être effectuée par envoi électronique ou postal ou par dépôt sur place à l'adresse du pouvoir adjudicateur (conditions énoncées dans le règlement de la consultation).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.1.2014.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Afin d'apporter une note de fraîcheur au paysage méditerranéen qui constitue le décor de ce parc, une cascade va être créée à l'intersection de 3 sentiers.
Pour se faire un bassin recevra une pyramide de gros rochers sur lesquels 3 chutes d'eau viendront animer l'ouvrage.
Appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 26-i-1°, 33 et 57 à 59 du CMP.
Le cahier des clauses techniques particulières nº 2013-12-201 définit les prescriptions techniques du présent marché.
Le marché est notifié au titulaire. Cette notification ne vaut pas prise d'effet du marché.
Le marché prend effet à compter de l'émission du premier ordre de service de commencement d'exécution des travaux. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est estimé à 8 semaines, période de préparation comprise (évaluée à 4 semaines), à compter de l'ordre de service de commencement des travaux.
Afficher plus
La présente consultation ne comporte pas de PSE.
Numéro de référence: 2013-12-201
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue René Cassin BP 5 13270 Fos-sur-Mer
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants, datée et signée par la personne habilitée pour engager le candidat (imprimé DC 1) ; L'imprimé Dc1 vaut déclaration sur l'honneur en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics ;
Afficher plus
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (ces documents ne sont nécessaires que si le signataire des documents ne figure pas sur le formulaire K Bis de l'entreprise) ;
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
Une déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
Le candidat est fortement invité à fournir, dès sa candidature, les pièces auxquelles il est fait référence à l'article 46 du code des marchés publics et mentionnées à l'article D 8222-5 du code du travail modifié ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31.12.2013 (formulaire Noti2).
Afficher plus
Demande éventuelle de prise en compte de sous-traitant(s) : si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, production pour chaque opérateur (sous-traitant) des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ses opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Afficher plus
dans le cadre d'un groupement : production pour chaque opérateur des mêmes documents qui sont exigés du candidat mandataire pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.
Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (imprimé DC 2) :
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
— la situation la plus récente des moyens matériels et humains du candidat ;
— la liste des références de travaux équivalents en cous d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années indiquant notamment le montant, la date et le maître d'ouvrage avec les certificats de satisfaction des maîtres d'ouvrage.
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Le présent marché n'ouvre pas droit à avance.
Acomptes dans les conditions énoncées au CCAP.
Modalités de financement : ressources propres de la Commune.
Modalités de paiement : mandat administratif, délai global de paiement de 30 jours.
Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions énoncées au CCAP 2013-12-201.
L'offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement (solidaire ou conjoint).
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Cependant, en cas de groupement conjoint, le mandataire est impérativement solidaire de chaque membre du groupement.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements.
Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50 %), 25 % description , provenance et qualités des principales fournitures , matériels et équipements avec production des fiches techniques, 10 % Méthodologie générale et organisation visant à améliorer les conditions d'exécution du chantier avec prise en compte des contraintes spécifiques liées aux prestations à réaliser (procédés), 10 % Moyens humains et matériels alloués aux travaux, 5 % Mesures proposées en matière de protection de l'environnement, l'hygiène et la sécurité du chantier. (50)
2. Le prix des travaux sera apprécié à partir du montant total HT de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) proposé par le candidat (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 211 300 397 00018
21130039700018
Contact
Point de contact: Mme Mehadji-Zenati Lila
Adresse postale: boîte postale 5
Point de contact: Direction de la commande publique
M. Raimondi René
Courrier électronique: noelle.akchote@mairie-fos-sur-mer.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-12-201
Informations complémentaires
Conditions de retrait du dossier de consultation :
— téléchargeable à l'adresse Internet suivante : www.achatpublic.com (formats utilisés pour le dossier de consultation : .doc, .rtf.pdf, .xls ),
— ou à demander par écrit à la direction de la commande publique de la mairie de Fos-sur-Mer par télécopie (nº +33 442488205)
— ou courrier adressé à Mairie de Fos-sur-Mer, direction de la commande publique, BP 5, 13771 Fos-sur-Mer Cedex ;
— ou à retirer sur place
IPAl, direction de la commande publique, chemin de Phion, 13270 Fos-sur-Mer.
La remise des plis peut être effectuée par envoi électronique ou postal ou par dépôt sur place à l'adresse du pouvoir adjudicateur (conditions énoncées dans le règlement de la consultation).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.1.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Nom: Comité consultatif inter régional de règlement amiable des litiges
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 22 boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Fos-sur-Mer
Adresse postale: Direction de la commande publique, BP 5
Commune postale: Fos-sur-Mer Cedex
Code postal: 13771
Téléphone: +33 442476613 📞
Fax: +33 442488205 📠
Source: OJS 2014/S 019-028761 (2014-01-23)
Avis d'attribution de marché (2014-09-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 17 400 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Boite postale 5
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-08 📅
Date de publication: 2014-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 175-308342
Se réfère à l'avis: 2014/S 19-028761
Numéro JO-S: 175
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50 %), 25 % description, Provenance et qualités des principales fournitures, matériels et équipements avec production des fiches techniques, 10 % Méthodologie générale et organisation visant à améliorer les conditions d'exécution du chantier avec prise en compte des contraintes spécifiques liées aux prestations à réaliser (procédés), 10 % Moyens humains et matériels alloués aux travaux, 5 % Mesures proposées en matière de protection de l'environnement, l'hygiène et la sécurité du chantier (50)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-08-08 📅
Nom: VRD Provence
Adresse postale: 50 chemin du Massacre – quartier le Paty
Commune postale: Istres
Code postal: 13800
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Fos-Sur-Mer
Source: OJS 2014/S 175-308342 (2014-09-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 17 400 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Boite postale 5
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-08 📅
Date de publication: 2014-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 175-308342
Se réfère à l'avis: 2014/S 19-028761
Numéro JO-S: 175
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution nº : 19 A, annonce nº 128 du 28.1.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.9.2014.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50 %), 25 % description, Provenance et qualités des principales fournitures, matériels et équipements avec production des fiches techniques, 10 % Méthodologie générale et organisation visant à améliorer les conditions d'exécution du chantier avec prise en compte des contraintes spécifiques liées aux prestations à réaliser (procédés), 10 % Moyens humains et matériels alloués aux travaux, 5 % Mesures proposées en matière de protection de l'environnement, l'hygiène et la sécurité du chantier (50)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-08-08 📅
Nom: VRD Provence
Adresse postale: 50 chemin du Massacre – quartier le Paty
Commune postale: Istres
Code postal: 13800
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Fos-Sur-Mer
Source: OJS 2014/S 175-308342 (2014-09-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)