Travaux de viabilisation et d'aménagement des abords des lots C1 et C2 sur la rue de la Boulaye à Puiseux-Pontoise (95)

SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Le présent marché a pour objet l'exécution des principaux travaux suivants: travaux de voirie et réseaux divers permettant de viabiliser les lots C1 et C2 avec notamment la réalisation des travaux de génie civil (tranchées, regards, fourreaux) pour les réseaux d'adduction d'eau potable, de télécom, d'électricité; l'extension du réseau d'éclairage; la pose de bordures de défense sur les trottoirs, la reprise partielle des espaces verts, des trottoirs et des enrobés.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-01-12. L'appel d'offres a été publié le 2014-12-18.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-12-18 Avis de marché
Avis de marché (2014-12-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Quantité ou étendue:
Puiseux-Pontoise (95) – ZAC du Moulin à Vent – parc de l'Horloge – rue de la Boulaye.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement
Adresse postale: immeuble le Verger, rue de la Gare
Code postal: 95000
Commune postale: Cergy
Contact
Téléphone: +33 134201970 📞
Fax: +33 134201989 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-18 📅
Date limite de soumission: 2015-01-12 📅
Date de publication: 2014-12-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 247-435400
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Critères d'attributions: le critère «valeur technique» est constitué des sous-critères suivants: — délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchainement des tâches: 20 %, — moyens humains et matériels mis à la disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution: 20 %, — organisation, méthodologie et mode opératoire: 20 %. Unité monétaire utilisée, l'euro. Le dossier de consultation sera complété le 5.1.2015 par la transmission du Plan général de coordination, qui constituera une annexe au contrat unique. Horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00, sauf: — les mercredi 24 et 31.12.2014 seulement de 9:00 à 12:00, — les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les vendredi 26.12.2014 et 2.1.2015 où les locaux seront fermés. À titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de février 2015. Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support dématérialisé: http://marches-publics.info/accueil.htm Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme. Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme. La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.12.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet l'exécution des principaux travaux suivants: travaux de voirie et réseaux divers permettant de viabiliser les lots C1 et C2 avec notamment la réalisation des travaux de génie civil (tranchées, regards, fourreaux) pour les réseaux d'adduction d'eau potable, de télécom, d'électricité; l'extension du réseau d'éclairage; la pose de bordures de défense sur les trottoirs, la reprise partielle des espaces verts, des trottoirs et des enrobés.
Afficher plus
Durée de l'accord: 26 mois
Numéro de référence: SPLA2014

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent),
— une déclaration sur l'honneur,
— le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— les attestations d'assurance suivantes:
— l'attestation d'assurance responsabilité civile…
… professionnelle,
… décennale souhaitée par la pouvoir adjudicateur pour l'opération.
Situation économique et financière:
Capacités financières:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Expérience:
Présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années et similaires au présent marché, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Capacités professionnelles:
Certificats de qualifications professionnelles.
Capacités techniques:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte. Le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l'application de la retenue de garantie.
Il est prévu le versement d'une avance de 5 %. Le titulaire aura à produire une garantie d'un montant équivalent à la dite avance sous forme d'une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde.
Le délai de paiement des acomptes est de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la demande d'acompte.
Par dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG, le délai maximum de paiement du solde est de 45 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées solidaires.
Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements: Non.

Procédure
Période de validité de l'offre: 60 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48090254300010
Contact
Point de contact: Le directeur
Nom: SPLA, Cergy-Pontoise Aménagement: M. le directeur
Adresse postale: immeuble le Verger – rue de la Gare
Code postal: 95015
Courrier électronique: spla@cergypontoise-amenagement.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: SPLA2014
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Critères d'attributions: le critère «valeur technique» est constitué des sous-critères suivants:
— délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchainement des tâches: 20 %,
— moyens humains et matériels mis à la disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution: 20 %,
— organisation, méthodologie et mode opératoire: 20 %.
Unité monétaire utilisée, l'euro. Le dossier de consultation sera complété le 5.1.2015 par la transmission du Plan général de coordination, qui constituera une annexe au contrat unique.
Horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00, sauf:
— les mercredi 24 et 31.12.2014 seulement de 9:00 à 12:00,
— les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les vendredi 26.12.2014 et 2.1.2015 où les locaux seront fermés.
À titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de février 2015.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support dématérialisé: http://marches-publics.info/accueil.htm
Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme.
Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme.
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.12.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Adresse postale: Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95302
Téléphone: +33 172587000 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-pontoise.justice.fr/ 🌏
Fax: +33 172587379 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 247-435400 (2014-12-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de...