Travaux de restructuration du service de cardiologie – hôpital de la Timone

Pôle Equipements Travaux Services

Les travaux ont pour objet la restructuration complète du service cardiologie adultes du 10ème étage de l'IGH de l'hôpital de la Timone à Marseille.
Le marché est composé:
— d'une tranche ferme (TF): réalisation d'un service de soins intensifs que l'on appellera «unité de soins intensifs» (USI). Cette tranche ferme comprend aussi la réhabilitation de la circulation commune et des locaux archives entre les ascenseurs publics de la tour des consultations et les futurs accès à la zone axe rouge.
— d'une tranche conditionnelle nº 1 (TC1): réhabilitation du secteur d'hospitalisation 1 (locaux de consultation, de soins et chambres d'hospitalisation situés à l'est de l'IGH)
— d'une tranche conditionnelle nº 2 (TC2): réhabilitation du secteur d'hospitalisation 2 (locaux de consultations, de soins et chambres d'hospitalisation situés à l'ouest de l'IGH).
Le marché se compose des 4 lots.
La définition et le contenu de chaque lot sont précisés dans les CCTP nº 13-1449.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-04-09. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-02-27 Avis de marché
2014-03-13 Informations complémentaires
2014-09-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-02-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux services
Adresse postale: Cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Fax: +33 491381859 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-27 📅
Date limite de soumission: 2014-04-09 📅
Date de publication: 2014-03-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 044-072751
Numéro JO-S: 44
Informations complémentaires
La procédure de passation du marché est un appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics. Il s'agit d'un marché public de travaux. La visite de chantier n'est pas obligatoire pour répondre à la présente consultation. Pour effectuer une visite, les entreprises peuvent prendre contact avec un représentant de la direction des travaux et des services techniques aux coordonnées suivantes: Assistance publique – hôpitaux de Marseille. Direction des travaux et des services techniques. Email: dtst-marches@ap-hm.fr Le délai de réalisation est de: Tranche ferme: 9 mois: Préparation générale de chantier = 1 mois. Exécution = 8 mois. Tranche conditionnelle 1: 11 mois: Études = 1 mois. Exécution = 10 mois. Tranche conditionnelle 2: 11 mois: Études = 1 mois. Exécution = 10 mois. Le marché est décrit suivant un ensemble de prestations homogènes correspondantes aux corps d'états ci-dessus. La durée d'exécution cours à compter de la date de démarrage mentionnée sur l'ordre de service pour la préparation du chantier et chacune des phases travaux. Les renseignements complémentaires apportés par l'AP-HM, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation. Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le GMT/UTC+2. Le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est: 131449. Les documents du DCE nº 131449 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante: http://www.achats-hopitaux.com. La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique). Au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'AP-HM de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique. Envoi des documents: les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du présent règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante :assistance publique hôpitaux de Marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats – bureaux 227 2ème étage – 80 rue Brochier – 13354 Marseille Cedex 05 avant la date et heures limites de réception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8:30 à 16:00. Les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie nationale (BP 514 – 59505 Douai – tél.+ 33 327937090) ou sur le site Internet du Ministère en charge des finances http://www.minefe.gouv.fr. Le candidat est informé que les différents formulaires (DC) ont été récemment modifiés par le Minefi et ont changé de codification. Toutefois, les anciens formulaires sont admis pour la présente consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.2.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux ont pour objet la restructuration complète du service cardiologie adultes du 10ème étage de l'IGH de l'hôpital de la Timone à Marseille.
Le marché est composé:
— d'une tranche ferme (TF): réalisation d'un service de soins intensifs que l'on appellera «unité de soins intensifs» (USI). Cette tranche ferme comprend aussi la réhabilitation de la circulation commune et des locaux archives entre les ascenseurs publics de la tour des consultations et les futurs accès à la zone axe rouge.
Afficher plus
— d'une tranche conditionnelle nº 1 (TC1): réhabilitation du secteur d'hospitalisation 1 (locaux de consultation, de soins et chambres d'hospitalisation situés à l'est de l'IGH)
— d'une tranche conditionnelle nº 2 (TC2): réhabilitation du secteur d'hospitalisation 2 (locaux de consultations, de soins et chambres d'hospitalisation situés à l'ouest de l'IGH).
Le marché se compose des 4 lots.
La définition et le contenu de chaque lot sont précisés dans les CCTP nº 13-1449.
Numéro du lot: 1
Brève description:
Désamiantage / démolitions / gros oeuvre / menuiseries extérieures / portes automatiques / cloisons / faux plafond / doublage / menuiseries intérieures / mobilier / serrurerie / revêtement de sol et de mur souple / peinture / signalétique / nettoyage.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description: CVC / désenfumage / GTB / plomberie sanitaire / sécurité incendie
Numéro du lot: 3
Brève description: Électricité
Numéro du lot: 4
Brève description: Fluides médicaux
Durée de l'accord: 9 mois
Numéro de référence: DTST131449
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Hôpital de la Timone, 13005 Marseille

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Le candidat produira une déclaration concernant son chiffre d'affaires global et son chiffres d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours de chacune des 3 dernières années. Le candidat (ou le groupement) devra impérativement présenter un chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices minimum de 18 000 000 EUR HT; si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Le candidat produira une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels dont il dispose ainsi que les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité professionnelle du candidat peut être apportée par tout moyen. Dans le cas où le candidat n'est pas lui-même détenteur des références ou qualifications suivantes: désamiantage et menuiseries extérieures, le(s) sous-traitant(s) devant réaliser les prestations, devra(ont) être déclaré(s) obligatoirement à la remise de l'offre et ses références jointes au dossier de candidature. En l'absence de ces informations, le candidat ne sera pas admis à participer à la suite de la procédure (article 52 du CMP).
Afficher plus
Certificats de qualification spécifiques mentionnés au règlement de consultation.
L'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il peut produire une copie des certificats fiscaux et sociaux ou l'État annuel des certificats reçus (modèle noti2), dès la présentation de sa candidature.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'offre du candidat est retenue, le marché ne pourra lui être attribué qu'à la condition qu'il fournisse, dans un délai de 10 jours à compter de l'émission du courrier du pouvoir adjudicateur le lui notifiant: les certificats fiscaux (formulaire nº 3666) et sociaux (attestation URSSAF de versement de cotisations et de fourniture de déclarations des candidats attributaires d'un marché public) délivrés par les organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations au 31/12 de l'année précédente.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Le mode de financement est celui du budget de l'AP-HM-budget H.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En application de l'article 51 du code des marchés publics, les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles de la concurrence.
En cas d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige, que lorsque le groupement est conjoint, que le mandataire soit solidaire de ses co-traitants.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix: * Le critère prix sera noté de la façon suivante: la note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd). La formule suivante est appliquée: note «prix des prestations» = (Offremd / Offrex) x 10. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 60 %. (60)
2. Le critère valeur technique (note A) sera évalué de la façon suivante: noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3; sous-critère 1 – moyens humains dédiés à l'opération avec tâches sous traitées identifiées (effectifs du sous-traitant pour la réalisation des tâches, etc.) : Noté sur 4: sous-critère 2 – méthodologie d'intervention et procédés d'exécution en site occupé avec maintien de l'activité (chantier et services de soins) noté sur 3; sous-critère 3 – respect du phasage (planning détaillé des interventions): noté sur 2; sous-critère 4 – provenance des fournitures (fournisseurs, type, référence, et caractéristiques des matériaux proposés, etc.): noté sur 1; ensuite la note obtenue sera pondérée à 25 %. (25)
3. Le critère valeur environnement (note B) sera évalué de la façon suivante, noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat: sous-critère 1: moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination): noté sur 4. Sous-critère 2: moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations, etc. afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores): noté sur 6. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 15 % (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur, direction des travaux et services techniques
Nom: Ap-hm
Adresse postale: Direction des travaux et des services techniques, service des marchés, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau 227
M. Barelli Fabrice
Courrier électronique: dtst-marches@ap-hm.fr 📧
Adresse postale: Direction des travaux et des services techniques, cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureaux nº 227
Mme Arnaud Evelyne
bureaux nº 227

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTST131449
Informations complémentaires
La procédure de passation du marché est un appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics.
Il s'agit d'un marché public de travaux.
La visite de chantier n'est pas obligatoire pour répondre à la présente consultation. Pour effectuer une visite, les entreprises peuvent prendre contact avec un représentant de la direction des travaux et des services techniques aux coordonnées suivantes:
Afficher plus
Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Direction des travaux et des services techniques.
Le délai de réalisation est de:
Tranche ferme: 9 mois:
Préparation générale de chantier = 1 mois.
Exécution = 8 mois.
Tranche conditionnelle 1: 11 mois:
Études = 1 mois.
Exécution = 10 mois.
Tranche conditionnelle 2: 11 mois:
Le marché est décrit suivant un ensemble de prestations homogènes correspondantes aux corps d'états ci-dessus.
La durée d'exécution cours à compter de la date de démarrage mentionnée sur l'ordre de service pour la préparation du chantier et chacune des phases travaux.
Les renseignements complémentaires apportés par l'AP-HM, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation.
Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le GMT/UTC+2.
Le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est: 131449.
Les documents du DCE nº 131449 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante: http://www.achats-hopitaux.com. La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique). Au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'AP-HM de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique.
Afficher plus
Envoi des documents: les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du présent règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante :assistance publique hôpitaux de Marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats – bureaux 227 2ème étage – 80 rue Brochier – 13354 Marseille Cedex 05 avant la date et heures limites de réception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8:30 à 16:00.
Afficher plus
Les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie nationale (BP 514 – 59505 Douai – tél.+ 33 327937090) ou sur le site Internet du Ministère en charge des finances http://www.minefe.gouv.fr.
Le candidat est informé que les différents formulaires (DC) ont été récemment modifiés par le Minefi et ont changé de codification. Toutefois, les anciens formulaires sont admis pour la présente consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.2.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134833 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2014/S 044-072751 (2014-02-27)
Informations complémentaires (2014-03-13)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-13 📅
Date de publication: 2014-03-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 054-089410
Se réfère à l'avis: 2014/S 44-072751
Numéro JO-S: 54
Source: OJS 2014/S 054-089410 (2014-03-13)
Avis d'attribution de marché (2014-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 827 099,22 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-04 📅
Date de publication: 2014-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 172-304359
Numéro JO-S: 172
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 44 A, annonce no 156 du 4 mars 2014. Parution no : 44 B, annonce no 192 du 4 mars 2014. Références de publication rectificative Parution no : 54 A, annonce no 83 du 18 mars 2014. Parution no : 54 B, annonce no 114 du 18 mars 2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4 septembre 2014.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix : * Le critère prix sera noté de la façon suivante : La note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd).La formule suivante est appliquée : Note " Prix des prestations " = (Offremd / Offrex) x 10. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 60 %. (60)
2. Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante :Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3;sous-critère 1 -Moyens humains dédiés à l'opération avec tâches sous traitées identifiées (effectifs du sous-traitant pour la réalisation des tâches...) : Noté sur 4: Sous-Critère 2 - Méthodologie d'intervention et Procédés d'exécution en site occupé avec maintien de l'activité (chantier et services de soins) Noté sur 3; Sous-Critère 3 - Respect du phasage (planning détaillé des interventions) : Noté sur 2; Sous-Critère 4 - Provenance des fournitures (fournisseurs, type, référence, et caractéristiques des matériaux proposés...) : Noté sur 1; Ensuite la note obtenue sera pondérée à 25 %. (25)
3. Le critère valeur environnement (Note B) sera évalué de la façon suivante, ,noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat : sous-critère 1 : moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (Méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination) : noté sur 4. Sous-Critère 2 : moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (Caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores) : noté sur 6. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 15%. (15)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-08-22 📅
Nom: dumez
Adresse postale: 980 rue André Ampére
Commune postale: Aix en provence
Code postal: 13793

2️⃣
Nom: crudeli
Adresse postale: 47 boulevard des Aciéries
Commune postale: Marseille
Code postal: 13010

3️⃣
Nom: sauget
Adresse postale: 420 rue Rudolph serkin
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000

4️⃣
Nom: air liquide sante
Adresse postale: 290 Avenue Galilée
Code postal: 13799
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
7
1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur direction des travaux et sces techniques

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Source: OJS 2014/S 172-304359 (2014-09-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Air Liquide Sante Crudeli Dumez sauget