Travaux de restauration des toitures et ouvrages de protection des façades du Palais des Beaux-Arts de Lille

Ville de Lille

Conformément à l'article 72 du code des marchés publics les lots 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 sont des marchés à tranches.
Le lot 03 est un marché ordinaire.
Pour les lots 02, 03, 06, 07, 08 et 09 :
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés sous forme de prix forfaitaire par application du prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement et réglé à l'avancement du chantier.
Pour les lots 01, 04 et 05 :
Certaines prestations du marché seront réglées sous forme de prix forfaitaire par application du prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement et réglé à l'avancement du chantier.
Et certaines prestations seront réglées sous forme de prix unitaires. Ces prestations sont détaillées dans le bordereau de prix sur quantités estimées (Bpqe). Ces prestations seront réglées par application des prix du bordereau de prix unitaire. Les prix unitaires seront appliqués aux quantités réellement mises en oeuvre sur le chantier.
Conformément à l'article 14 du code des marchés publics et dans le cadre de la politique d'insertion du maître d'ouvrage, le marché comporte des clauses d'insertion par l'économie.
Afin de promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le marché fait l'objet de dispositions particulières sur les lots 01 et 05.
Pour ces marchés, par la simple remise de leur offre, les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles ou sociales particulières.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-12-15. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-23 Avis de marché
2015-04-23 Avis d'attribution de marché
2015-07-30 Avis d'attribution de marché
2015-08-17 Avis d'attribution de marché
2015-08-18 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-10-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lille
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Augustin Laurent, CS 30667
Code postal: 59033
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Courrier électronique: marchespublics@mairie-lille.fr 📧
Téléphone: +33 320495995 📞
Fax: +33 320495449 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-23 📅
Date limite de soumission: 2014-12-15 📅
Date de publication: 2014-10-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 207-366040
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires
Les certificats de qualification ou équivalents demandés au titre de la candidature sont pour chaque lot les suivants: Lot nº 01 : Corps d'état étendus : installations, échafaudages et protections, couverture, verrières, et lignes de vie : - Qualibat 1413 Echafaudages fixe technicité supérieure ou références équivalentes, - Qualibat 3194 Couverture monuments historiques ou références équivalentes, - 3 (trois) références de volume et de qualité comparable à l'opération objet de la présente consultation, références de moins de cinq ans avec tous les renseignements permettant d'apprécier l'équivalence ou la similitude avec l'opération objet de la présente consultation. Lot nº 02 : éléments décoratifs estampés et figuratifs : - Qualibat 3163 couverture en plomb (technicité supérieure) mention ornement ou références équivalentes, - 3 (trois) références de volume et de qualité comparable à l'opération objet de la présente consultation, références de moins de cinq ans avec tous les renseignements permettant d'apprécier l'équivalence ou la similitude avec l'opération objet de la présente consultation. Lot nº 03 : Paratonnerres et parafoudres : - Qualibat 5822 Paratonnerre ou références équivalentes. Lot nº 04 : Charpente bois et traitement des bois : - Qualibat 2393 Restauration de charpente des monuments historiques ou références équivalentes. Lot nº 05 : Maçonnerie, pierre de taille et système anti-pigeon : - Qualibat 2194 Restauration de pierres de taille et maçonnerie monuments historiques ou références équivalentes. Lot nº 06 : Charpente métallique, serrurerie et peinture sur métal : - Qualibat 2413 Constructions et structures métalliques (technicité supérieure) ou références équivalentes. - Qualibat 6112 Peinture et ravalement (technicité confirmée) ou références équivalentes. Lot nº 07 : Menuiserie bois et peinture : - Qualibat 4393 Restauration de menuiseries des monuments historiques ou références équivalentes Lot nº 08 : Éclairage de service : - Qualifelec E2 C2 ou références équivalentes lot no 09 : Dorures à la mixtion : - Qualibat 6143 Dorure des monuments historiques ou références équivalentes Critères de sélection des candidatures: capacités économiques, financières, professionnelles et techniques. Critères de jugement des offres : les critères mentionnées ci-dessus seront appréciées sur la base des sous critères énoncés dans le règlement de la consultation. La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des lieux d'exécution du marché conformément aux modalités indiquées au règlement de la consultation. Les négociations sont interdites. L'unité monétaire est l'euro. Obtention du DCE: le dossier de consultation est disponible soit sur CD ROM auprès de la direction de la commande publique de la ville de Lille, soit sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Le candidat devra se référer au prés requis techniques disponibles sur le site (zone salle des Marchés Entreprises) et renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment, la référence publique du marché, et le type de procédure). Remise des plis: les plis papier seront envoyés par courrier RAR, ou déposés contre récépissé auprès de la Direction de la Commande Publique ou transmis par voie électronique via le site www.achatpublic.com . La procédure de dépôt est détaillée sur ce site. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.10.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics les lots 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 sont des marchés à tranches.
Le lot 03 est un marché ordinaire.
Pour les lots 02, 03, 06, 07, 08 et 09 :
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés sous forme de prix forfaitaire par application du prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement et réglé à l'avancement du chantier.
Pour les lots 01, 04 et 05 :
Certaines prestations du marché seront réglées sous forme de prix forfaitaire par application du prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement et réglé à l'avancement du chantier.
Et certaines prestations seront réglées sous forme de prix unitaires. Ces prestations sont détaillées dans le bordereau de prix sur quantités estimées (Bpqe). Ces prestations seront réglées par application des prix du bordereau de prix unitaire. Les prix unitaires seront appliqués aux quantités réellement mises en oeuvre sur le chantier.
Afficher plus
Conformément à l'article 14 du code des marchés publics et dans le cadre de la politique d'insertion du maître d'ouvrage, le marché comporte des clauses d'insertion par l'économie.
Afin de promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le marché fait l'objet de dispositions particulières sur les lots 01 et 05.
Pour ces marchés, par la simple remise de leur offre, les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles ou sociales particulières.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Corps d'état étendus : installations, échafaudages et protections, couverture, verrières, et lignes de vie
Brève description:
Corps d'état étendus : installations, échafaudages et protections, couverture, verrières, et lignes de vie.
Informations complémentaires sur les lots:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics ce lot est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Les tranches sont définies comme…
… suit:Tranche ferme - Rotonde et Pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.Tranche conditionnelle nº - corps central.Modalités d'affermissement des tranches : Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 1 est de 9 mois.Des volumes d'heures d'insertion sont à réaliser par le candidat : elles sont de 1330 heures en tranche ferme et de 420 heures en tranche conditionnelle nº 1.
… suit:
Tranche ferme - Rotonde et Pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.
Tranche conditionnelle nº - corps central.
Modalités d'affermissement des tranches : Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.
Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.
Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 1 est de 9 mois.
Des volumes d'heures d'insertion sont à réaliser par le candidat : elles sont de 1330 heures en tranche ferme et de 420 heures en tranche conditionnelle nº 1.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Éléments décoratifs estampés et figuratifs en plomb
Brève description: Éléments décoratifs estampés et figuratifs en plomb.
Informations complémentaires sur les lots:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics ce lot est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Les tranches sont définies comme suit:Tranche ferme - rotonde et Pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.Tranche conditionnelle nº 1 - Corps central.Tranche conditionnelle nº 2 - Création d'ornementations décoratives : lions en plomb.Tranche conditionnelle nº 3 - Création d'ornementations décoratives : lions en résine.Modalités d'affermissement des tranches : le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 2 est au plus tard à la fin de la période de préparation de 2 mois.Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 3 est au plus tard à la fin de la période de préparation de 2 mois.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 1 est de 9 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 2 est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 3 est de 19 mois.
Afficher plus
Tranche ferme - rotonde et Pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.
Tranche conditionnelle nº 1 - Corps central.
Tranche conditionnelle nº 2 - Création d'ornementations décoratives : lions en plomb.
Tranche conditionnelle nº 3 - Création d'ornementations décoratives : lions en résine.
Modalités d'affermissement des tranches : le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.
Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº…
… 2 est au plus tard à la fin de la période de préparation de 2 mois.
… 3 est au plus tard à la fin de la période de préparation de 2 mois.
Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº…
… 2 est de 19 mois.
… 3 est de 19 mois.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Paratonnerres et parafoudres
Brève description: Paratonnerres et parafoudres.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution est de 19 mois.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Charpente bois et traitement des bois
Brève description: Charpente bois et traitement des bois.
Informations complémentaires sur les lots:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics ce lot est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Les tranches sont définies comme suit:Tranche ferme - rotonde et pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.Tranche conditionnelle nº 1 - corps central.Modalités d'affermissement des tranches : le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 1 est de 9 mois.
Afficher plus
Tranche ferme - rotonde et pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.
Tranche conditionnelle nº 1 - corps central.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Maçonnerie, pierre de taille et système anti-pigeon
Brève description: Maçonnerie, pierre de taille et système anti-pigeon.
Informations complémentaires sur les lots:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics ce lot est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Les tranches sont définies comme suit:Tranche ferme - Rotonde et Pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.Tranche conditionnelle no1 - Corps central.Modalités d'affermissement des tranches : Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle no1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle no1 est de 9 mois.Des volumes d'heures d'insertion sont à réaliser par le candidat : elles sont de 280 heures en tranche ferme.
Afficher plus
Tranche conditionnelle no1 - Corps central.
Modalités d'affermissement des tranches : Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle no1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.
Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle no1 est de 9 mois.
Des volumes d'heures d'insertion sont à réaliser par le candidat : elles sont de 280 heures en tranche ferme.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Charpente métallique, serrurerie et peinture sur métal
Brève description: Charpente métallique, serrurerie et peinture sur métal.
Informations complémentaires sur les lots:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics ce lot est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Les tranches sont définies comme suit:Tranche ferme - Rotonde et Pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.Tranche conditionnelle no 1 - Corps central.Modalités d'affermissement des tranches : Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 1 est de 9 mois.
Afficher plus
Tranche conditionnelle no 1 - Corps central.
Modalités d'affermissement des tranches : Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiserie bois et peinture
Brève description: Menuiserie bois et peinture.
Informations complémentaires sur les lots:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics ce lot est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Les tranches sont définies comme suit:Tranche ferme - Rotonde et Pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.Tranche conditionnelle nº 1 - Corps central.Modalités d'affermissement des tranches : Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 1 est de 9 mois.
Afficher plus
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Éclairage de service
Brève description: Éclairage de service.
Informations complémentaires sur les lots:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics ce lot est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Les tranches sont définies comme suit:Tranche ferme - rotonde et pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.Tranche conditionnelle nº 1 - corps central.Modalités d'affermissement des tranches: le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 1 est de 9 mois.
Afficher plus
Modalités d'affermissement des tranches: le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Dorures à la mixtion
Brève description: Dorures à la mixtion.
Informations complémentaires sur les lots:
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics ce lot est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Les tranches sont définies comme suit:Tranche ferme - Rotonde et Pavillon côté rue Gauthier de Châtillon et côté boulevard de la Liberté.Tranche conditionnelle nº 1 - Corps central.Tranche conditionnelle nº 2 - Création d'ornementations décoratives : lions en plomb.Tranche conditionnelle nº 3 - Création d'ornementations décoratives : lions en résine.Modalités d'affermissement des tranches : Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 1 est de 2 mois au plus tôt avant la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 2 est au plus tard à la fin de la période de préparation de 2 mois.Le délai limite de notification de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle nº 3 est au plus tard à la fin de la période de préparation de 2 mois.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 1 est de 9 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 2 est de 19 mois.Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle nº 3 est de 19 mois.
Afficher plus
Description des options:
Il n'est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle.
Le pouvoir adjudicateur pourra, le cas échéant et sous réserve du respect de la règlementation, conclure:
- des marchés complémentaires conformément aux dispositions de l'article 35 II 5° du code des marchés publics,
- des marchés de prestations similaires conformément aux dispositions de l'article 35 II 6° du code des marchés publics,
- des avenants.
Numéro de référence: 14S0128
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais des Beaux-Arts, 59000 Lille.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Situation juridique - références requises: Formulaire Dc1, Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Afficher plus
En cas de sous traitance le candidat devra fournir le formulaire Dc4 (imprimé Dc4 disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaire /Dc/Daj_Dc.Htm) ou l'ensemble des éléments mentionnés dans le RC.
Afficher plus
Capacité économique et financière - références requises : Imprimé NOTI 2 disponible à l'adresse suivante :
Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante :http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre cet opérateur et lui (sous-traitant, filiale, cotraitant ou autre). Dans ce cas, ces opérateurs économiques devront produire les renseignements administratifs et techniques exigés ci-dessus.
Afficher plus
En outre, le candidat devra prouver au pouvoir adjudicateur qu'il aura effectivement la disposition de moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché, par la production de l'engagement écrit de ces entités à cet effet.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— les certificats de qualifications professionnelles ou équivalents, demandés pour les différents lots sont décrits dans la rubrique "Renseignements complémentaires".
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Ceux exigés dans le dossier de consultation.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur fonds propres Ville de Lille, éventuelles subventions, éventuels mécénats.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-1 du code des marchés publics.
Le(s) candidat(s) pourra/pourront présenter une offre en qualité de candidat individuel ou de groupement.
Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur public.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique : appréciée sur la base des sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation (60)
2. Prix : apprécié sur la base de la formule énoncée dans le règlement de la consultation (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Mairie de Lille
Adresse postale: place Augustin Laurent, CS 30667
Point de contact: Direction de la maîtrise d'ouvrage et de la conduite d'opérations (MOCO) - service patrimoine
Mme Bérangère Bacquaert
Téléphone: +33 320495241 📞
Courrier électronique: bbacquaert@mairie-lille.fr 📧
Fax: +33 320495493 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_bLunZUyMbe 🌏
Point de contact: Direction de la commande publique
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_bLunZUyMbe 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_bLunZUyMbe 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0128
Informations complémentaires
Les certificats de qualification ou équivalents demandés au titre de la candidature sont pour chaque lot les suivants:
Lot nº 01 : Corps d'état étendus : installations, échafaudages et protections, couverture, verrières, et lignes de vie :
- Qualibat 1413 Echafaudages fixe technicité supérieure ou références équivalentes,
- Qualibat 3194 Couverture monuments historiques ou références équivalentes,
- 3 (trois) références de volume et de qualité comparable à l'opération objet de la présente consultation, références de moins de cinq ans avec tous les renseignements permettant d'apprécier l'équivalence ou la similitude avec l'opération objet de la présente consultation.
Afficher plus
Lot nº 02 : éléments décoratifs estampés et figuratifs :
- Qualibat 3163 couverture en plomb (technicité supérieure) mention ornement ou références équivalentes,
Lot nº 03 : Paratonnerres et parafoudres :
- Qualibat 5822 Paratonnerre ou références équivalentes.
Lot nº 04 : Charpente bois et traitement des bois :
- Qualibat 2393 Restauration de charpente des monuments historiques ou références équivalentes.
Lot nº 05 : Maçonnerie, pierre de taille et système anti-pigeon :
- Qualibat 2194 Restauration de pierres de taille et maçonnerie monuments historiques ou références équivalentes.
Lot nº 06 : Charpente métallique, serrurerie et peinture sur métal :
- Qualibat 2413 Constructions et structures métalliques (technicité supérieure) ou références équivalentes.
- Qualibat 6112 Peinture et ravalement (technicité confirmée) ou références équivalentes.
Lot nº 07 : Menuiserie bois et peinture :
- Qualibat 4393 Restauration de menuiseries des monuments historiques ou références équivalentes
Lot nº 08 : Éclairage de service :
- Qualifelec E2 C2 ou références équivalentes
lot no 09 : Dorures à la mixtion :
- Qualibat 6143 Dorure des monuments historiques ou références équivalentes
Critères de sélection des candidatures: capacités économiques, financières, professionnelles et techniques.
Critères de jugement des offres : les critères mentionnées ci-dessus seront appréciées sur la base des sous critères énoncés dans le règlement de la consultation.
La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des lieux d'exécution du marché conformément aux modalités indiquées au règlement de la consultation.
Les négociations sont interdites.
L'unité monétaire est l'euro.
Obtention du DCE: le dossier de consultation est disponible soit sur CD ROM auprès de la direction de la commande publique de la ville de Lille, soit sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Le candidat devra se référer au prés requis techniques disponibles sur le site (zone salle des Marchés Entreprises) et renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment, la référence publique du marché, et le type de procédure).
Afficher plus
Remise des plis: les plis papier seront envoyés par courrier RAR, ou déposés contre récépissé auprès de la Direction de la Commande Publique ou transmis par voie électronique via le site www.achatpublic.com .
La procédure de dépôt est détaillée sur ce site.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Gielée, BP 2039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Fax: +33 320306840 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 207-366040 (2014-10-23)
Avis d'attribution de marché (2015-04-23)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 733 182,88 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-23 📅
Date de publication: 2015-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 082-145145
Se réfère à l'avis: 2014/S 207-366040
Numéro JO-S: 82
Informations complémentaires
Pour le lot 1: corps d'état étendus, installations, échafaudages et protections, couverture, verrières et ligne de vie Certaines prestations sont réglées à prix forfaitaires et certaines à prix unitaires. Les prix unitaires seront appliqués aux quantités réellement mise en œuvre sur le chantier. Le montant attribué pour le lot 1 de 3 733 182,88 EUR HT s'entend toutes tranches confondues, et comprend les prix forfaitaires et les prix unitaires sur quantités estimées. Pour la partie à prix forfaitaires de ce marché à tranches, la tranche ferme s'élève à un montant de 2 843 420.60 EUR HT et la tranche conditionnelle nº 1 à un montant de 857 132.28 EUR HT soit pour un montant toutes tranches confondus de 3 700 552.88 EUR HT. Pour la partie à prix unitaires, sur la base du Bordereau de Prix Unitaires, le montant de la tranche ferme est de 19 820.00 EUR HT et la tranche conditionnelle nº 1 de 12 810.00 EUR HT soit pour un montant toutes tranches confondus de 32 630.00 EUR HT. Pour le lot 2: éléments décoratifs estampés et figuratifs Une seule offre a été déposée pour ce lot. Le pouvoir adjudicateur a informé la commission d'appel d'offres de sa décision de déclarer le lot 2 sans suite pour défaut de concurrence. Le ou les contrats peuvent être consultés, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande préalable adressée à: marchespublics@mairie-lille.fr en mentionnant l'objet et la référence du ou des contrats. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 207 A, annonce nº 171 du 28.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.4.2015.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais des Beaux-Arts, 59000 Lille

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique: appréciée sur la base des sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation (60)
2. Prix: apprécié sur la base de la formule énoncée dans le règlement de la consultation (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-03-26 📅
Nom: SAS Lebras Freres
Adresse postale: 69 rue Victor Hugo
Commune postale: Jarny
Code postal: 54800
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2015/S 082-145145 (2015-04-23)
Avis d'attribution de marché (2015-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 270 260,76 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-30 📅
Date de publication: 2015-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 148-272735
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires
Pour le lot 4: charpente bois et traitement des bois Certaines prestations sont réglées à prix forfaitaires et certaines à prix unitaires. Les prix unitaires seront appliqués aux quantités réellement mise en œuvre sur le chantier. Le montant attribué pour le lot 4 de 270 260.76 EUR HT s'entend toutes tranches confondues, et comprend la tranche ferme s'élève à un montant de 188 024.70 EUR HT et la tranche conditionnelle n° 1 à un montant de 82 236.06 EUR HT. Pour le lot 7: menuiserie bois et peinture Le montant attribué de 107 671.02 EUR HT s'entend toutes tranches confondues, et comprend la tranche ferme s'élève à un montant de 88 574.46 EUR HT et la tranche conditionnelle n° 1 à un montant de 19 096.56 EUR HT. Pour le lot 8: éclairage de service Le montant attribué de 46 866.61 EUR HT s'entend toutes tranches confondues, et comprend la tranche ferme s'élève à un montant de 40 544.97 EUR HT et la tranche conditionnelle n° 1 à un montant de 6 321.64 EUR HT. Le ou les contrats peuvent être consultés, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande préalable adressée à: marchespublics@mairie-lille.fr en mentionnant l'objet et la référence du ou des contrats. Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 207 A, annonce n° 171 du 28.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.7.2015.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-06-24 📅
Nom: Les Ateliers Aubert-Labansat
Adresse postale: Le Vaudôme, route de Lassay
Commune postale: Coutances
Code postal: 50200

2️⃣
Nom: Metranor
Adresse postale: ZI du Parc de l'Horloge, 6 avenue du Parc de l'Horloge
Commune postale: Pérenchies
Code postal: 59840

3️⃣
Nom: SAS Satelec
Adresse postale: 59 chaussée Marcelin Berthelot
Commune postale: Tourcoing Cedex
Code postal: 59331
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Source: OJS 2015/S 148-272735 (2015-07-30)
Avis d'attribution de marché (2015-08-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 14 760 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: place Augustin Laurent, CS 30667
Commune postale: Lille
Contact
Adresse Internet: http://www.mairie-lille.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-17 📅
Date de publication: 2015-08-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 160-293264
Numéro JO-S: 160
Informations complémentaires
Conformément à l'article 72 du code des marchés publics le lot 09 est un marché à tranches ferme et conditionnelles. Le lot 03 est un marché ordinaire. Le ou les contrats peuvent être consultés, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande préalable adressée à: marchespublics@mairie-lille.fr en mentionnant l'objet et la référence du ou des contrats.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais des Beaux-Arts de Lille.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-08-03 📅
Nom: Indelec Région Nord IDF
Adresse postale: 61 chemin des Postes
Commune postale: Douai
Code postal: 59500
Pays: France 🇫🇷
Nom: Atelier Mériguet-Carrère SAS
Adresse postale: 84 rue de l'Abbé-Groult
Commune postale: Paris
Code postal: 75015
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta.lille@juradm.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta.lille@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2015/S 160-293264 (2015-08-17)
Avis d'attribution de marché (2015-08-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 14 760 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-18 📅
Date de publication: 2015-08-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 161-294437
Numéro JO-S: 161
Informations complémentaires
Pour le lot 09 — dorures à la mixtion: Le montant attribué de 150 800 EUR HT s'entend toutes tranches confondues, et comprend la tranche ferme qui s'élève à 37 380 EUR HT, la tranche conditionnelle n° 1 qui s'élève à un montant de 37 380 EUR HT, la tranche conditionnelle n° 2 qui s'élève à un montant de 19 280 EUR HT et la tranche conditionnelle n° 3 qui s'élève à un montant de 19 280 EUR HT. Le ou les contrats peuvent être consultés, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande préalable adressée à: marchespublics@mairie-lille.fr en mentionnant l'objet et la référence du ou des contrats. Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 207 A, annonce n° 171 du 28.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.8.2015.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur Technique: appréciée sur la base des sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation (60)

Attribution du marché
Nom: Indelec Région Nord et IDF
Adresse postale: 61 Chemin des Postes
Nom: Atelier Meriguet-Carrere SAS
Adresse postale: 84 rue de l'Abbe Groult
Commune postale: Paris
Source: OJS 2015/S 161-294437 (2015-08-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Atelier Mériguet-Carrère SAS Indelec Région Nord et IDF Indelec Région Nord IDF Les Ateliers Aubert-Labansat Metranor SAS Lebras Freres SAS Satelec
Produits/services:
Produits d'exploitation des mines,... Produits connexes d'exploitation de... Pierres précieuses et semi-précieuses,... Minéraux, métaux précieux connexes et... Or Machines, appareils, équipements et... Appareils de distribution et de commande... Appareils électriques de commutation ou... Parafoudre Paratonnerre