travaux de réparation et de remplacement des structures métalliques et des menuiseries mobiles du toit de la piscine Hermès à Vitrolles
Communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence
la consultation porte sur la réalisation de travaux de reconstruction des structures métalliques et de l'ensemble des menuiseries de la piscine Hermès de type plein ciel construite en 1976. Cette opération comprend également le remplacement des baies à l'identique de l'existant et la réfection de la toiture, en respectant la conception initiale de l'ensemble du bâtiment et la réfection des équipements d'éclairage de la halle bassin.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-05-26. L'appel d'offres a été publié le 2014-04-08.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Baget
- • Ossatures › Ossatures métalliques
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-04-08 | Avis de marché |
| 2014-09-15 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-04-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ossatures métalliques
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ossatures métalliques 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence
Adresse postale: Communauté du Pays d'Aix, CS 40868
Code postal: 13626
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 1
Contact
Courrier électronique: direction-marches@agglo-paysdaix.fr 📧
Téléphone: +33 488788800 📞
Fax: +33 488788808 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-08 📅
Date limite de soumission: 2014-05-26 📅
Date de publication: 2014-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 073-125075
Numéro JO-S: 73
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Charpente métallique - bardage - couverture
Brève description:
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Menuiserie aluminium
Brève description:
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
Numéro de référence: nº 14M017 à 14M019
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: piscine Hermès, quartier Les Hermès, 13127 Vitrolles.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: groupement solidaire à l'attribution.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix: 80 %
2. Valeur technique: 20 %
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mme le directeur de la commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: nº 14M017 à 14M019
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22/24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Nom: Préfecture de région PACA – comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2014/S 073-125075 (2014-04-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ossatures métalliques
Quantité ou étendue:
la visite du site n'est pas obligatoire mais recommandée. Cette visite pourra être organisée dans les conditions indiquées au règlement de la consultation. La consultation est décomposé en 3 lots et chaque marché prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée de 12 mois. Un ordre de service établira le démarrage de l'exécution des travaux. Le délai d'exécution est de 30 semaines calendaires pour réaliser les travaux, hors période de préparation d'une durée fixée à 8 semaines calendaires.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ossatures métalliques 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence
Adresse postale: Communauté du Pays d'Aix, CS 40868
Code postal: 13626
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 1
Contact
Courrier électronique: direction-marches@agglo-paysdaix.fr 📧
Téléphone: +33 488788800 📞
Fax: +33 488788808 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-08 📅
Date limite de soumission: 2014-05-26 📅
Date de publication: 2014-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 073-125075
Numéro JO-S: 73
Informations complémentaires
la CPA est un établissement public de coopération intercommunale. Les critères de sélection des candidatures sont les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats, liées et proportionnées à l'objet du marché.
Suite de l'article Iii.2.3 ) Capacité technique:
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs (co-traitant ou sous traitant) et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Les entreprises de création récente pourront justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières par tout moyen de preuve et, notamment, par la présentation des titres d'études ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables des prestations.
Les éléments de la valeur technique sont les suivants:
— pour le lot 1:
– sous-critère nº 1: cohérence de l'organisation du chantier par rapport aux moyens humains (effectifs et qualifications des personnels affectés au chantier) et matériels mis en oeuvre y compris les dispositifs de calage et de levage,
– sous-critère nº 2: qualité du traitement anti-corrosion du sommier, des éléments de charpentes conservés et des matériaux de façades (bardage, isolant,etc..),
— pour le lot 2:
– sous-critère nº 1: cohérence de l'organisation du chantier par rapport aux moyens humains (effectifs et qualifications des personnels affectés au chantier) et matériels mis en oeuvre,
– sous-critère nº 2 : qualité de la résistance thermique et des dispositifs d'étanchéité proposés,
— pour le lot 3:
– sous-critère nº 1: qualité et performance des appareils d'éclairage proposés jugées au regard du niveau d'éclairement, du coefficient d'uniformité, de la consommation d'électricité nécessaire à puissance maximale et, le cas échéant, du principe de gradation de l'intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour.
Chaque sous critère est noté de 0 (très mauvais ou pas de réponse) à 5 (excellent).
La note technique est obtenue en calculant la moyenne des notes obtenues pour chaque sous critère de la valeur technique. Il lui sera ensuite appliqué le coefficient relatif au critère ↕«valeur technique» mentionné ci-dessus.
Les notes cumulées des critères mentionnés ci-dessus permettront de classer les offres par ordre décroissant et de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande par courriel ou par télécopie aux coordonnées indiquées en haut du présent avis ou qui viendra le retirer à l'adresse géographique suivante: direction de la commande publique – 3 cours Sextius, 13100 Aix-en-Provence, aux heures d'ouverture des bureaux qui sont les suivantes: 8:30-12:30, 14:00-17:00 du lundi au jeudi et 8:30-12:30, 14:00-16:00 le vendredi sauf jours fériés.
Il pourra être téléchargé par voie électronique à l'adresse internet suivante https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_pjpx1xsKPV&v=1&selected=0
La remise des plis peut se faire:
— soit par envoi à l'adresse postale indiquée en haut du présent avis, pour tout envoi en recommandé avec accusé de réception,
— soit par dépôt contre récépissé ou pour tout autre mode d'acheminement (Chronopost, UPS, FEDex, etc.) aux horaires et à l'adresse géographique susvisée,
— soit par voie électronique à l'adresse internet suivante:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_pjpx1xsKPV&v=1&selected=0
Le candidat devra impérativement choisir entre le dépôt de son offre sur la plate-forme de dématérialisation ou l'envoi sur support papier ou sur support physique électronique.
Lors du téléchargement du DCE, les candidats sont expressément invités à communiquer les coordonnées d'une personne physique et son adresse électronique afin qu'ils soient informés, en cours de consultation, des éventuelles erreurs matérielles, rectifications ou compléments d'information apportés au DCE initial.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.4.2014.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la consultation porte sur la réalisation de travaux de reconstruction des structures métalliques et de l'ensemble des menuiseries de la piscine Hermès de type plein ciel construite en 1976. Cette opération comprend également le remplacement des baies à l'identique de l'existant et la réfection de la toiture, en respectant la conception initiale de l'ensemble du bâtiment et la réfection des équipements d'éclairage de la halle bassin.
Afficher plus
Intitulé du lot: Charpente métallique - bardage - couverture
Brève description:
La mission comprend, d'une part, les études d'exécution…
… dont:— les plans d'exécution et de montage des éléments constitutifs de la mécanique de translation du toit mobile, de la charpente des façades, de la couverture sur tôle d'acier nervuré perforé acoustique et du bardage,et, d'autre part, les travaux à réaliser en coordination avec les 2 autres lots menuiserie et électricité:— charpente (interventions sur les façades sud ouest; sud-est; nord-ouest et nord-est),— toiture,— mécanique de translation,— protection par peinture des éléments métalliques et chéneaux,— bardage.La description détaillée des travaux est indiquée dans le CCTP.
… dont:
— les plans d'exécution et de montage des éléments constitutifs de la mécanique de translation du toit mobile, de la charpente des façades, de la couverture sur tôle d'acier nervuré perforé acoustique et du bardage,
et, d'autre part, les travaux à réaliser en coordination avec les 2 autres lots menuiserie et électricité:
— charpente (interventions sur les façades sud ouest; sud-est; nord-ouest et nord-est),
— toiture,
— mécanique de translation,
— protection par peinture des éléments métalliques et chéneaux,
— bardage.
La description détaillée des travaux est indiquée dans le CCTP.
Intitulé du lot: Menuiserie aluminium
Brève description:
La mission comprend, d'une part, les études d'exécution dont:— les plans d'exécution et de montage des menuiseries extérieures en aluminium pour la partie intégrée à la structure mobile et pour les menuiseries mobiles extérieures en aluminium constituant la façade sud-est,et, d'autre part, les travaux à réaliser en coordination avec le lot charpente métallique et bardage:— dépose des éléments contenant des fibres d'amiante détecté dans les joints des menuiseries (cf. diagnostic amiante),— dépose des châssis aluminium sur les façades sud-ouest et sud-est ainsi que la porte de secours coté nord-est,— dépose du rail «Hercule» de guidage supérieur sur la façade sud estMenuiserie aluminium intégré à la structure mobile— fourniture et pose de menuiseries aluminium adapté à la structure coté sud-ouest,— fourniture et pose d'une double porte de secours coté nord-est,— remplacement coté nord-est du rail hercule de guidage,— fourniture et pose de menuiseries aluminium coulissantes.La description détaillée des travaux est indiquée dans le CCTP.
Afficher plus
— les plans d'exécution et de montage des menuiseries extérieures en aluminium pour la partie intégrée à la structure mobile et pour les menuiseries mobiles extérieures en aluminium constituant la façade sud-est,
et, d'autre part, les travaux à réaliser en coordination avec le lot charpente métallique et bardage:
— dépose des éléments contenant des fibres d'amiante détecté dans les joints des menuiseries (cf. diagnostic amiante),
— dépose des châssis aluminium sur les façades sud-ouest et sud-est ainsi que la porte de secours coté nord-est,
— dépose du rail «Hercule» de guidage supérieur sur la façade sud est
Menuiserie aluminium intégré à la structure mobile
— fourniture et pose de menuiseries aluminium adapté à la structure coté sud-ouest,
— fourniture et pose d'une double porte de secours coté nord-est,
— remplacement coté nord-est du rail hercule de guidage,
— fourniture et pose de menuiseries aluminium coulissantes.
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
La mission comprend, d'une part, les études d'exécution dont:— les notes de calcul (éclairage pour le bassin, bilan de puissance des luminaires du bassin), plans d'exécution et de montage des éclairages de la halle bassin,— la liste des matériels mis en oeuvre,— les fiches produits, documentations, procès verbaux de résistance au feu et notices des matériaux et matériels,et, d'autre part les travaux à réaliser en coordination avec le lot charpente métallique et bardage:— déconnexion et dépose de tous les appareils d'éclairage de la halle bassin et de la de la partie située en sortie des vestiaires y compris enlèvement des câbles d'alimentation,— fourniture et pose de chemins de câbles,— fourniture et pose de câble dans la halle bassin et raccordement au TGBT sur disjoncteurs adapté protégé par différentiel en tête,— fourniture et pose de câble encastré dans le faux plafond, y compris pose de boîte de dérivation , raccordement au TGBT sur disjoncteurs adapté protégé par différentiel en tête,— mise en place d'un tableau de commande de l'éclairage sur l'armoire du TGBT,— fourniture et pose de luminaires.La description détaillée des travaux est indiquée dans le CCTP.
Afficher plus
— les notes de calcul (éclairage pour le bassin, bilan de puissance des luminaires du bassin), plans d'exécution et de montage des éclairages de la halle bassin,
— la liste des matériels mis en oeuvre,
— les fiches produits, documentations, procès verbaux de résistance au feu et notices des matériaux et matériels,
et, d'autre part les travaux à réaliser en coordination avec le lot charpente métallique et bardage:
— déconnexion et dépose de tous les appareils d'éclairage de la halle bassin et de la de la partie située en sortie des vestiaires y compris enlèvement des câbles d'alimentation,
— fourniture et pose de chemins de câbles,
— fourniture et pose de câble dans la halle bassin et raccordement au TGBT sur disjoncteurs adapté protégé par différentiel en tête,
— fourniture et pose de câble encastré dans le faux plafond, y compris pose de boîte de dérivation , raccordement au TGBT sur disjoncteurs adapté protégé par différentiel en tête,
— mise en place d'un tableau de commande de l'éclairage sur l'armoire du TGBT,
— fourniture et pose de luminaires.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: piscine Hermès, quartier Les Hermès, 13127 Vitrolles.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
les déclarations,certificats et attestations prévus aux articles 44 et 45 du code des marchés publics permettant la vérification de la satisfaction des conditions d'accès à la commande publique (ces documents devront être fournis pour chacun des membres du groupement éventuel):
Afficher plus
— une lettre de candidature comprenant l'identification du candidat, l'objet du marché et le numéro du lot. Pour une soumission en groupement, les candidats indiqueront, par tous les moyens à leur convenance, la forme de leur groupement, l'identification des membres du groupement, ainsi que la désignation du mandataire,
Afficher plus
— le(s) document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise (extrait K bis, délégation de pouvoir, statuts...), ainsi qu'une habilitation du mandataire par ses co-traitants en cas de groupement d'entreprises,
— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 38 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée et de l'article 29 de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 modifiée, conformément à l'article 43 du CMP.
Afficher plus
L'utilisation des imprimés DC1 et DC2 est autorisée. Ces formulaires sont téléchargeables sur les sites suivants:
pour chacun des membres du groupement éventuel:
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
pour chacun des membres du groupement éventuel:
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années appuyés d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— pour le lot 2: le candidat devra fournir les certifications nécessaires conformément à l'arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.
Afficher plus
Le candidat veillera à présenter les effectifs, les travaux exécutés et l'outillage, le matériel et l'équipement technique en lien avec les lots concernés afin de permettre l'évaluation des ses capacités professionnelles et techniques, notamment pour les lots suivants:
Afficher plus
.Lot 1: charpente métallique – bardage – couverture
Études d'exécution en construction métallique
Travaux de construction métallique mobile
Lot 2: menuiserie aluminium
Études d'exécution et de fabrication de menuiseries spécifiques en aluminium.
Travaux de pose de menuiserie spécifiques aluminium tel que baies mobile à emboîtement, coulissantes sur rail de guidage.
Dépôts et garanties exigés:
les marchés ne prévoient aucun cautionnement. Toutefois, une retenue de garantie égale à 5 % du montant du marché sera appliquée sur le versement de chaque acompte des marchés. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Afficher plus
possibilité de cession ou de nantissement de créances.
Marchés à prix global et forfaitaires, révisables.
Délai global de paiement à 30 jours conformément à l'article 98 du CMP.
Financement prévu au budget de la CPA sur ses fonds propres section investissement.
En application de l'article 87 du CMP, une avance de 5 % du montant (TTC) du marché est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et si le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf avis contraire de sa part indiqué dans l'acte d'engagement.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix: 80 %
2. Valeur technique: 20 %
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mme le directeur de la commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: nº 14M017 à 14M019
Informations complémentaires
la CPA est un établissement public de coopération intercommunale. Les critères de sélection des candidatures sont les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats, liées et proportionnées à l'objet du marché.
Suite de l'article Iii.2.3 ) Capacité technique:
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs (co-traitant ou sous traitant) et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
Afficher plus
La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Les entreprises de création récente pourront justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières par tout moyen de preuve et, notamment, par la présentation des titres d'études ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables des prestations.
Afficher plus
Les éléments de la valeur technique sont les suivants:
— pour le lot 1:
– sous-critère nº 1: cohérence de l'organisation du chantier par rapport aux moyens humains (effectifs et qualifications des personnels affectés au chantier) et matériels mis en oeuvre y compris les dispositifs de calage et de levage,
– sous-critère nº 2: qualité du traitement anti-corrosion du sommier, des éléments de charpentes conservés et des matériaux de façades (bardage, isolant,etc..),
— pour le lot 2:
– sous-critère nº 1: cohérence de l'organisation du chantier par rapport aux moyens humains (effectifs et qualifications des personnels affectés au chantier) et matériels mis en oeuvre,
– sous-critère nº 2 : qualité de la résistance thermique et des dispositifs d'étanchéité proposés,
— pour le lot 3:
– sous-critère nº 1: qualité et performance des appareils d'éclairage proposés jugées au regard du niveau d'éclairement, du coefficient d'uniformité, de la consommation d'électricité nécessaire à puissance maximale et, le cas échéant, du principe de gradation de l'intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour.
Afficher plus
Chaque sous critère est noté de 0 (très mauvais ou pas de réponse) à 5 (excellent).
La note technique est obtenue en calculant la moyenne des notes obtenues pour chaque sous critère de la valeur technique. Il lui sera ensuite appliqué le coefficient relatif au critère ↕«valeur technique» mentionné ci-dessus.
Les notes cumulées des critères mentionnés ci-dessus permettront de classer les offres par ordre décroissant et de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande par courriel ou par télécopie aux coordonnées indiquées en haut du présent avis ou qui viendra le retirer à l'adresse géographique suivante: direction de la commande publique – 3 cours Sextius, 13100 Aix-en-Provence, aux heures d'ouverture des bureaux qui sont les suivantes: 8:30-12:30, 14:00-17:00 du lundi au jeudi et 8:30-12:30, 14:00-16:00 le vendredi sauf jours fériés.
Afficher plus
Il pourra être téléchargé par voie électronique à l'adresse internet suivante https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_pjpx1xsKPV&v=1&selected=0
La remise des plis peut se faire:
— soit par envoi à l'adresse postale indiquée en haut du présent avis, pour tout envoi en recommandé avec accusé de réception,
— soit par dépôt contre récépissé ou pour tout autre mode d'acheminement (Chronopost, UPS, FEDex, etc.) aux horaires et à l'adresse géographique susvisée,
— soit par voie électronique à l'adresse internet suivante:
Le candidat devra impérativement choisir entre le dépôt de son offre sur la plate-forme de dématérialisation ou l'envoi sur support papier ou sur support physique électronique.
Lors du téléchargement du DCE, les candidats sont expressément invités à communiquer les coordonnées d'une personne physique et son adresse électronique afin qu'ils soient informés, en cours de consultation, des éventuelles erreurs matérielles, rectifications ou compléments d'information apportés au DCE initial.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.4.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22/24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Nom: Préfecture de région PACA – comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2014/S 073-125075 (2014-04-08)
Avis d'attribution de marché (2014-09-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 207 127,33 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-15 📅
Date de publication: 2014-09-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 180-316960
Se réfère à l'avis: 2014/S 73-125075
Numéro JO-S: 180
Informations complémentaires
Désamiantage
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: no14M017 à 14M019
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: piscine Hermès Vitrolles
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix : 80 %
2. Valeur technique : 20 %
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-06-27 📅
Nom: Baget
Adresse postale: 68 boulevard Lazer
Commune postale: Marseille
Code postal: 13010
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Préfecture de région PACA - comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Source: OJS 2014/S 180-316960 (2014-09-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 207 127,33 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-15 📅
Date de publication: 2014-09-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 180-316960
Se réfère à l'avis: 2014/S 73-125075
Numéro JO-S: 180
Informations complémentaires
Désamiantage
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: no14M017 à 14M019
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: piscine Hermès Vitrolles
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix : 80 %
2. Valeur technique : 20 %
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-06-27 📅
Nom: Baget
Adresse postale: 68 boulevard Lazer
Commune postale: Marseille
Code postal: 13010
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Préfecture de région PACA - comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Source: OJS 2014/S 180-316960 (2014-09-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)