Travaux de rénovation et de mise en conformité du palais des festivals et des Congrès de Cannes - tranche ferme / phase 1

SEMEC

Travaux de rénovation et de mise en conformité du palais des festivals et des Congrès de Cannes - tranche ferme / phase 1

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-04-30. L'appel d'offres a été publié le 2014-03-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-03-12 Avis de marché
2014-07-28 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-03-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Quantité ou étendue:
Les travaux sont divisés en huit lots, traités par marchés séparés. Cinq de ces lots font l'objet de la présente consultation, à savoir :— lot no 2 : Aménagements ;— lot no 3 : Rideaux ;— lot no 4 : Électricité courants forts / courants faibles ;— lot no 5 : Équipements scéniques ;— lot no 6 : Ventilation - plomberie.Les lots no 1 - désamiantage -, no 7 - réseau extinction automatique à eau - et no 8 - menuiseries extérieures - feront l'objet d'une consultation distincte et seront passés sur procédure adaptée en vertu des articles 27 III 2° et 28 III du code des marchés publics.délai d'exécution : date prévisionnelle de notification du marché : mi-juin 2014 ;Il est fixé une période de préparation d'une durée de deux semaines à compter de la date de notification du marché.L'ensemble des travaux devront, tous lots confondus, être impérativement exécutés entre le 30.6.2014 et le 3.9.2014.Des délais distincts concernant certaines parties d'ouvrage sont fixés comme suit :- le 21.7.2014, livraison des sanitaires du personnel du R+2 ;- le 25.7.2014, livraison des sanitaires et des douches des loges du R+2 ;- le 12.8.2014, livraison des sanitaires du personnel du R+1 ;- le 14.8.2014, livraison des sanitaires publics du R-1, de la régie de la salle de presse du R+3, du salon des Ambassadeurs au R+4 et de la rue centrale ;- le 22.8.2014, livraison des sanitaires-douches des loges du R+2 et des vestiaires du personnel du R-2.Compte tenu de la date de livraison du salon des Ambassadeurs au R+4, les travaux des lots no 3 et 5, dont l'intervention concerne exclusivement cette partie d'ouvrage, s'achèveront le 14.8.2014
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semec
Adresse postale: Société d'économie mixte pour les evénements cannois (palais des festivals et des congrès) La Croisette CS 30051
Code postal: 06414
Commune postale: Cannes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.palaisdesfestivals.com 🌏
Courrier électronique: westphal@palaisdesfestivals.com 📧
Téléphone: +33 493390101 📞
Fax: +33 493993734 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-12 📅
Date limite de soumission: 2014-04-30 📅
Date de publication: 2014-03-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 053-087610
Numéro JO-S: 53
Informations complémentaires
Le présent marché est un marché de travaux passé en en application des articles 33, 57, 58 et 59 du Code des marchés publics. Précisions sur les critères d'attribution (point IV 2 1 ci-avant) : L'Examen de la valeur technique de l'offre se fera en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats. Ce critère sera décomposé comme suit : - méthodologie particulière d'intervention en site occupé (20 %) ; -procédures mises en oeuvre pour assurer le respect du planning (10 %) ; -moyens matériels et humains (organigramme de chantier,y compris encadrement), spécifiquement affectés au chantier (10 %) ; -matériaux, équipements et produits proposés (20 %) ; Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidats, même s'il s'agit d'un groupement, peuvent, à l'appui de leur candidature, demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (voir article 3.2 du règlement de la consultation). Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir adresse indiquée dans la rubrique I.1) Nom, adresses et point(s) de contact. Renseignements d'ordre technique : Direction des Opérations - tél. +33 492998466 - fax : +33 492993153 E-Mail : travaux@palaisdesfestivals.com Renseignements d'ordre administratif : Service des Marchés - tél. +33 492993141 - fax : +33 493993734 - e-Mail : westphal@palaisdesfestivals.com Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la SEMEC - Service des Marchés - la Croisette - cS 30051 - 06414 Cannes Cedex - tél. +33 492993141 - télécopie : +33 493993734, ou être retiré auprès de ce même service, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30. Il est également possible de consulter et de télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site https://www.marches-securises.fr (maître d'ouvrage : Palais des Festivals et des Congrès_06) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Les offres peuvent être : - envoyées par la poste en recommandé avec avis de réception, par Chronopost ou par tout autre moyen postal permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité ; -ou remises contre récépissé ; À l'adresse suivante : S.E.M.E.C. - Service des Marchés - la Croisette - cS 30051 - 06414 Cannes Cedex - tél. +33 492993141 - ouverture au public du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30. Elles seront contenues dans une enveloppe portant les mentions "Appel d'offres ouvert concernant les travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - tranche ferme/phase 1", " Lot no ... " et "Ne PAS Ouvrir". En application des articles 48 I et 56, les candidats peuvent également transmettre les candidatures et les offres par voie électronique à l'adresse Internet suivante : https://www.marches-securises.fr Le niveau minimum de sécurité exigé par le Pouvoir Adjudicateur pour le certificat de signature électronique est le niveau RGS deux étoiles, que le certificat utilisé soit un certificat issu d'une catégorie de certificats constitutifs d'un produit de sécurité, référencé RGS, ou équivalent. Les modalités de remise des offres sont décrites à l'article 5 du Règlement de la Consultation. L'Attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent toutefois appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. Visite du site : dans le cadre de la préparation de leur réponse, la visite du site, par les candidats, est obligatoire, sous peine du rejet de leur offre. Les candidats sont informés que trois dates de visite du site sont programmées : - le vendredi 28 mars 2014, de 14:00 à 17:00 ; -le vendredi 04 avril 2014, de 14:00 à 17:00 ; -le mardi 15 avril 2014, de 14:00 à 17:00 ; Une attestation de visite, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite à laquelle ils auront participé Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.3.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de rénovation et de mise en conformité du palais des festivals et des Congrès de Cannes - tranche ferme / phase 1
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: aménagements
Brève description:
Le lot no 2 concerne les travaux de rénovation de 14 locaux sanitaires et douches, la dépose des sols des vestiaires du personnel au niveau R-2 et du foyer dit " C+5 " au niveau R+5 et la pose d'un nouveau sol carrelé, la création d'une ouverture dans la régie de la salle de presse au niveau R+3, ainsi que la mise en place des installations de chantier, excepté les installations électriques dues par le lot no 4
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Délais d'exécution: voir point II 2 1 de…
… l'avis.Concernant le lot no 2 - Aménagements - les travaux suivants sont optionnels :02.6.2.3 - ragréage auto-lissant.L'option technique susmentionnée doit obligatoirement être chiffrée par les candidats qui présentent une offre pour ce lot, et sera choisie dès le jugement des offres, en fonction des prix obtenus.
… l'avis.
Concernant le lot no 2 - Aménagements - les travaux suivants sont optionnels :
02.6.2.3 - ragréage auto-lissant.
L'option technique susmentionnée doit obligatoirement être chiffrée par les candidats qui présentent une offre pour ce lot, et sera choisie dès le jugement des offres, en fonction des prix obtenus.
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: rideaux
Brève description:
Le lot no 3 concerne les travaux de remplacement des toiles d'occultation des 20 rideaux périmétriques du salon des Ambassadeurs, compris la dépose des toiles existantes et la mise en oeuvre de nouvelles toiles, ainsi que les coffrages d'habillage.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Électricité courants forts / courants faibles
Brève description:
Le lot no 4 concerne les travaux d'électricité dans le cadre de la rénovation de 14 locaux sanitaires et douches, le raccordement et la commande des rideaux du salon des ambassadeurs, le remplacement des luminaires de la rue centrale et les installations électriques de chantier
Afficher plus
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Équipements scéniques
Brève description:
Le lot no 5 concerne les travaux de remplacement de la cerce du salon des ambassadeurs et la pose de fermes au droit de la structure béton précontraint dudit salon, pour l'installation de matériel scénique
Informations complémentaires sur les lots: Délais d'exécution : voir point II 2 1 de l'avis.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: ventilation - plomberie
Brève description:
Le lot no 6 concerne les travaux de ventilation et de plomberie dans le cadre de la rénovation de 14 locaux sanitaires et douches
Quantité ou étendue:
Les travaux sont divisés en huit lots, traités par marchés séparés. Cinq de ces lots font l'objet de la présente consultation, à savoir :
— lot no 2 : Aménagements ;
— lot no 3 : Rideaux ;
— lot no 4 : Électricité courants forts / courants faibles ;
— lot no 5 : Équipements scéniques ;
— lot no 6 : Ventilation - plomberie.
Les lots no 1 - désamiantage -, no 7 - réseau extinction automatique à eau - et no 8 - menuiseries extérieures - feront l'objet d'une consultation distincte et seront passés sur procédure adaptée en vertu des articles 27 III 2° et 28 III du code des marchés publics.
Afficher plus
délai d'exécution : date prévisionnelle de notification du marché : mi-juin 2014 ;
Il est fixé une période de préparation d'une durée de deux semaines à compter de la date de notification du marché.
L'ensemble des travaux devront, tous lots confondus, être impérativement exécutés entre le 30.6.2014 et le 3.9.2014.
Des délais distincts concernant certaines parties d'ouvrage sont fixés comme suit :
- le 21.7.2014, livraison des sanitaires du personnel du R+2 ;
- le 25.7.2014, livraison des sanitaires et des douches des loges du R+2 ;
- le 12.8.2014, livraison des sanitaires du personnel du R+1 ;
- le 14.8.2014, livraison des sanitaires publics du R-1, de la régie de la salle de presse du R+3, du salon des Ambassadeurs au R+4 et de la rue centrale ;
- le 22.8.2014, livraison des sanitaires-douches des loges du R+2 et des vestiaires du personnel du R-2.
Compte tenu de la date de livraison du salon des Ambassadeurs au R+4, les travaux des lots no 3 et 5, dont l'intervention concerne exclusivement cette partie d'ouvrage, s'achèveront le 14.8.2014
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais des festivals et des congrès - la Croisette, 06400 Cannes

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Une lettre de candidature indiquant pour quel(s) lot(s) le candidat soumissionne et s'il se présente seul ou en groupement, accompagnée des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, y compris, en cas de groupement, la nature de ce dernier et les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants ;
Afficher plus
— Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
— Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat…
… ne rentre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics (les interdictions de soumissionner aux marchés soumis audit code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 et de l'article 29 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) ;
… est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France.
Situation économique et financière:
— Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;
— La preuve d'une assurance pour les risques professionnels .
Capacité technique et professionnelle:
— Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années ;
— Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Afficher plus
— Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
— Les certificats de qualification professionnelle ;
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %, remplaçable au gré du titulaire par une garantie à première demande (caution personnelle et solidaire non acceptée).
Garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement : les crédits nécessaires au financement de l'opération (fonds propres) sont inscrits dans les comptes de la ville de Cannes, au budget annuel.
Modalités de paiement : marché sur offre de prix global et forfaitaire. Prix ferme, actualisable selon dispositions de l'article 18 III du Code des marchés publics. Avance de 5 % dans les conditions prévues à l'article 87 du code des marchés publics. Acomptes et règlement selon articles 91 à 97 du code des marchés publics. Paiement, par virement bancaire, dans un délai global ne pouvant excéder 30 jours.
Afficher plus
Taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas d'attribution du marché à un groupement, aucune forme juridique de groupement ne sera imposée par le pouvoir adjudicateur après attribution. Toutefois, si le groupement attributaire est un groupement conjoint, le mandataire du groupement devra être solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Les candidats sont, par ailleurs, informés qu'il leur est interdit de présenter plusieurs offres, en agissant à la fois:
1. En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2. En qualité de membres de plusieurs groupements
Autres conditions particulières:
Les travaux seront réalisés en site occupé. Il est à noter qu'ils seront exécutés en parallèle des travaux de conception-réalisation dans le cadre du projet de modernisation du grand auditorium, des foyers et des auditoriums annexes du Palais des Festivals.
Afficher plus
L'ensemble de l'établissement est classé:
- ERP type T, L, N, P, W, PA
- catégorie : 1ère.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38315023200015
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Cannes
Adresse postale: Hôtel de Ville, CS 30140
Contact
Point de contact: Service des marchés – tél. : +33 492993141
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Le présent marché est un marché de travaux passé en en application des articles 33, 57, 58 et 59 du Code des marchés publics.
Précisions sur les critères d'attribution (point IV 2 1 ci-avant) :
L'Examen de la valeur technique de l'offre se fera en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats. Ce critère sera décomposé comme suit :
- méthodologie particulière d'intervention en site occupé (20 %) ;
-procédures mises en oeuvre pour assurer le respect du planning (10 %) ;
-moyens matériels et humains (organigramme de chantier,y compris encadrement), spécifiquement affectés au chantier (10 %) ;
-matériaux, équipements et produits proposés (20 %) ;
Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidats, même s'il s'agit d'un groupement, peuvent, à l'appui de leur candidature, demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (voir article 3.2 du règlement de la consultation).
Afficher plus
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir adresse indiquée dans la rubrique I.1) Nom, adresses et point(s) de contact.
Renseignements d'ordre technique : Direction des Opérations - tél. +33 492998466 - fax : +33 492993153 E-Mail : travaux@palaisdesfestivals.com
Renseignements d'ordre administratif : Service des Marchés - tél. +33 492993141 - fax : +33 493993734 - e-Mail : westphal@palaisdesfestivals.com
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la SEMEC - Service des Marchés - la Croisette - cS 30051 - 06414 Cannes Cedex - tél. +33 492993141 - télécopie : +33 493993734, ou être retiré auprès de ce même service, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30.
Afficher plus
Il est également possible de consulter et de télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site https://www.marches-securises.fr (maître d'ouvrage : Palais des Festivals et des Congrès_06)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Les offres peuvent être :
- envoyées par la poste en recommandé avec avis de réception, par Chronopost ou par tout autre moyen postal permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité ;
-ou remises contre récépissé ;
À l'adresse suivante : S.E.M.E.C. - Service des Marchés - la Croisette - cS 30051 - 06414 Cannes Cedex - tél. +33 492993141 - ouverture au public du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30.
Elles seront contenues dans une enveloppe portant les mentions "Appel d'offres ouvert concernant les travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - tranche ferme/phase 1", " Lot no ... " et "Ne PAS Ouvrir".
Afficher plus
En application des articles 48 I et 56, les candidats peuvent également transmettre les candidatures et les offres par voie électronique à l'adresse Internet suivante : https://www.marches-securises.fr
Le niveau minimum de sécurité exigé par le Pouvoir Adjudicateur pour le certificat de signature électronique est le niveau RGS deux étoiles, que le certificat utilisé soit un certificat issu d'une catégorie de certificats constitutifs d'un produit de sécurité, référencé RGS, ou équivalent.
Afficher plus
Les modalités de remise des offres sont décrites à l'article 5 du Règlement de la Consultation.
L'Attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent toutefois appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
Visite du site : dans le cadre de la préparation de leur réponse, la visite du site, par les candidats, est obligatoire, sous peine du rejet de leur offre.
Les candidats sont informés que trois dates de visite du site sont programmées :
- le vendredi 28 mars 2014, de 14:00 à 17:00 ;
-le vendredi 04 avril 2014, de 14:00 à 17:00 ;
-le mardi 15 avril 2014, de 14:00 à 17:00 ;
Une attestation de visite, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite à laquelle ils auront participé
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.3.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte - CS 09706
Commune postale: Nice Cedex 4
Code postal: 06359
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 492041313 📞
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 493557831 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Fax: +33 484354460 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: place Félix Baret – CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte – CS 09706
Source: OJS 2014/S 053-087610 (2014-03-12)
Avis d'attribution de marché (2014-07-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 359 555,60 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Société d'économie mixte pour les évènements cannois (Palais des festivals et des congrès de cannes), La Croisette, CS 30051

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-28 📅
Date de publication: 2014-07-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 145-260079
Se réfère à l'avis: 2014/S 53-087610
Numéro JO-S: 145
Informations complémentaires
Précisions sur les critères d'attribution (point IV 2 1 ci-avant): L'examen de la valeur technique de l'offre (60 %) s'est fait en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats. Ce critère était décomposé comme suit: — méthodologie particulière d'intervention en site occupé (20 %), — procédures mises en oeuvre pour assurer le respect du planning (10 %), — moyens matériels et humains (organigramme de chantier, y compris encadrement), spécifiquement affectés au chantier (10 %), — matériaux, équipements et produits proposés (20 %). Les pièces constitutives des marchés sont consultables à l'adresse visée au point I.1), au service des marchés – tél. +33 4 92 99 31 41 – télécopie: +33 493993734, après prise de rendez-vous préalable, dans le respect des dispositions de l'art. 80 III du code des marchés publics. Les marchés ont été signés le 17.6.2014 et notifiés le 17.6.2014. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº : 53 A, annonce nº 103 du 15.3.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.7.2014.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: palais des festivals et des congrès – la Croisette, 06400 Cannes

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-17 📅
Nom: Eiffage Construction Alpes Maritimes
Adresse postale: 300 rue du Vallon – Les Vaisseaux de Sophia – bât. A
Commune postale: Valbonne
Code postal: 06560
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: alpesmaritimes.construction@eiffage.com 📧
Adresse Internet: http://www.eiffageconstruction.com 🌏

2️⃣
Nom: Sun Protech France
Adresse postale: ZI du Capitou – rue de l'Industrie
Commune postale: Fréjus
Code postal: 83600
Courrier électronique: frejus@sun-protech.com 📧
Adresse Internet: http://www.sun-protech.com 🌏

3️⃣
Nom: Spie Sud-Est – direction opérationnelle côte d'Azur
Adresse postale: 1955 chemin de Saint-Bernard – porte 7 – BP 229
Commune postale: Vallauris Cedex
Code postal: 06227
Courrier électronique: t.lamarre@spie.com 📧
Adresse Internet: http://www.spie.com 🌏

4️⃣
Nom: Mash Production
Adresse postale: ZI secteur D – 1573, chemin départemental 95
Commune postale: Saint-Laurent-du-Var
Code postal: 06700
Courrier électronique: mash-france@wanadoo.fr 📧
Adresse Internet: http://www.mash-france.com 🌏

5️⃣
Nom: GEI énergies
Adresse postale: Agence Côte d'Azur – 218 route de la Baronne – ZI du Fongéri – bât. B
Commune postale: Saint-Jeannet
Code postal: 06640
Courrier électronique: cra@groupe-gei.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
6

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, CS 09706
Source: OJS 2014/S 145-260079 (2014-07-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Eiffage Construction Alpes Maritimes GEI Energies Mash Production Spie Sud-Est – direction opérationnelle... Sun Protech France
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux d'assemblage d'ossatures... Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux d'installations électriques Travaux d'isolation