Travaux de remplacement de l'équipement de production de froid de la patinoire de Morzine

Ville de Morzine-Avoriaz

Remplacement du fluide frigorigène, mise aux normes de l'installation, réfection partielle du réseau de distribution de froid dans la piste.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-18. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-02-20 Avis de marché
Avis de marché (2014-02-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de matériel de refroidissement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de matériel de refroidissement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Morzine-Avoriaz
Adresse postale: 1 place de l'Église, BP 25
Code postal: 74110
Commune postale: Morzine
Contact
Adresse Internet: http://www.mp74.fr 🌏
Courrier électronique: alexandra.gori@morzine.fr 📧
Téléphone: +33 450790433 📞
Fax: +33 450759345 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-20 📅
Date limite de soumission: 2014-03-18 📅
Date de publication: 2014-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 039-063828
Numéro JO-S: 39
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.mp74.fr Délai d'exécution : 5 mois maximum à compter de la date de notification du marché. Renseignements administratifs : Mairie, Alexandra Gori, service comptabilité, BP 25 74110 Morzine Tél +33 450790457 Fax +33 450759345 Mail: alexandra.gori@morzine.fr Renseignements techniques : M. Rivet, maître d'oeuvre, +33 623172254 Tél +33 662470701 Mail : afconsulting@sfr.fr unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.2.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Remplacement du fluide frigorigène, mise aux normes de l'installation, réfection partielle du réseau de distribution de froid dans la piste.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: groupe froid

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Minimum de deux références en réalisation de système frigorifique et de réseaux de dalle "Froide" complète et en rénovation pour des patinoires Nationales ou similaires durant les 5 dernières années et/ou tout autre moyen de preuve équivalente.
Minimum de deux références dans des réalisations utilisant le fluide naturel R717.
Capacité technique et professionnelle:
Certificat de capacité : la manipulation des fluides frigorigènes étant réglementée, le candidat devra justifier que l'entreprise possède une attestation de capacité valide et que ses intervenants possèdent une attestation d'aptitude prouvant leur habilitation : catégorie I (toutes opérations) suivant le décret n° 737-2007 et la réglementation 842/2006.
Afficher plus
Qualification : les installations frigorifiques en patinoire nécessitent une connaissance spécifique du génie frigorifique : le candidat devra être qualifié : Qualifroid A Iii-V Pn/Dd Gtc ou techniquement équivalent.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Budget communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: En cas de groupement, groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (40)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (40)
3. Délai d'exécution % (15)
4. Moyens destinés à cette opération % (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21740191800016
Contact
Point de contact: Berger Gérard, maire de Morzine-Avoriaz

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: groupe froid
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.mp74.fr
Délai d'exécution : 5 mois maximum à compter de la date de notification du marché.
Renseignements administratifs :
Mairie, Alexandra Gori, service comptabilité, BP 25
74110 Morzine
Tél +33 450790457 Fax +33 450759345
Renseignements techniques :
M. Rivet, maître d'oeuvre, +33 623172254
Tél +33 662470701
unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.2.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2014/S 039-063828 (2014-02-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de matériel de...