Travaux de réhabilitation et extension du gymnase Jesse Owens

Quantité ou étendue

1/ Les travaux sont répartis en 14 lots techniques.L'ensemble des lots fera l'objet d'un marché unique.2/ Chaque candidat devra faire une proposition à l'acte d'engagement pour la prestation supplémentaire suivante :- pse 1 : lot 02 - charpente métallique : Portiques support d'équipements sportifs.cette prestation supplémentaire éventuelle est imposée par le pouvoir adjudicateur.L'absence de proposition relative à cette prestation dans l'offre d'un candidat rend cette dernière irrégulière et impose son rejet.Le pouvoir adjudicateur reste libre de lever ou non cette prestation supplémentaire éventuelle. Il se prononce avant la signature du marché.3/ Délais d'exécutionle délai maximum d'exécution des travaux est de 15 mois, période de préparation de chantier comprise, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux

Informations complémentaires

*modalites de notation

1- s'Agissant du prix des prestations, noté sur 65 points :

L'Analyse de l'offre financière sera basée sur le prix global et forfaitaire proposé par le candidat à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et reporté à l'acte d'engagement (AE).

Le candidat présentant l'offre financière la moins disante et recevable se verra attribuer 65 points.

Les autres candidats se verront attribuer une note en fonction des écarts entre le prix proposé par chacun d'eux et l'offre la moins disante par application de la formule suivante :

65 x (offre la moins disante / offre du candidat).

2- s'agissant de la valeur technique, notée sur 35 points,

Elle sera appréciée au regard de la performance en matière de protection de l'environnement (20 points) et du délai d'exécution des travaux (15 points).

2.1 - s'agissant de la performance en matière de protection de l'environnement (20 points), l'attribution des points se fera sur la base d'une note méthodologique présentant :

2.1.1) Dans un premier temps, pour le tri et l'évacuation des déchets la notation se fera sur 10 points et chaque candidat devra remettre une note méthodologique laissant apparaître de manière structurée:

A)les dispositions prises pour le tri des déchets lors des travaux de terrassement et de construction;

B)un plan de principe dans l'enceinte dédiée à l'installation de chantier, avec indication du nombre de bennes mises à disposition pour assurer le tri des déchets suivant leur nature et le tri des déchets à l'intérieur d'une même classe de déchets, par exemple séparation du béton, du plâtre, du bois, etc. (déchets industriels banals, déchets inertes, déchets dangereux, etc.), avec précision des moyens mis en oeuvre pour le transport depuis les zones de travaux;

C)les adresses des décharges vers lesquelles les déchets seront évacués avec indication de la classe des centres de stockage (classe 1: déchets dangereux, classe 2: déchets industriels banals, classe 3: déchets inertes) permettant de voir si les déchets sont acheminés vers les filières de recyclage, de valorisation, de traitement, avec production des bordereaux ad-hoc;

D)le mode de transport et les véhicules utilisés.

Pour chaque point à renseigner (a à d), la notation se fera de la manière suivante:

- elément " a à d " indiquant précisément l'ensemble des éléments à renseigner: 2.5 points par élément ;

-elément " a à d " indiquant partiellement les éléments à renseigner et/ou dont la valeur se révèle moyennement satisfaisante: 1 point par élément ;

-elément " a à d " n'indiquant pas les éléments à renseigner: 0 point par élément ;

2.1.2) Dans un second temps, pour les modalités d'exécution des travaux de terrassement, de construction, la notation se fera sur 10 points. Chaque candidat devra remettre une note méthodologique laissant apparaître de manière structurée:

A)les précisions des horaires de travail permettant de juger que des dispositions sont prises pour réduire au maximum les nuisances de chantier (proximité de l'hôpital René Muret) et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet (bruits de chantier en relation avec l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériel et engins de chantier, et les arrêtés spécifiques à chacun et de la même date), les poussières générées, les salissures des voies publiques et des abords,

B)précisions du matériel de chantier utilisé et production fiches techniques, etc;

C)les précisions des horaires de livraisons permettant de juger que des dispositions sont prises pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet

D)les dispositions prises pour le respect de la propreté du chantier (parcelle et environnants).

La notation se fera de la manière suivante:

- elément " a à d" indiquant précisément l'ensemble des éléments à renseigner: 2,5 points par élément ;

-elément " a à d" indiquant partiellement les éléments à renseigner et/ou dont la valeur se révèle moyennement satisfaisante: 1,5 point par élément ;

-elément " a à d " n'indiquant pas précisément les éléments à renseigner: 0,5 point par élément ;

-elément " a à d " n'indiquant pas les éléments à renseigner: 0 point par élément ;

2.2 - s'Agissant du délai d'exécution (15 points) :

Le délai d'exécution globale des travaux est fixé à 15 mois, y compris période de préparation de 1 mois, sachant que ce délai est un délai maximum d'exécution.

Le candidat proposera à l'article 3 de l'acte d'engagement le délai d'exécution pour lequel il s'engage.

L'Attribution des points se faisant de la manière suivante:

Si tous les candidats proposent un délai d'exécution maximum conforme à celui indiqué ci-avant, chaque candidat se verra attribué 15 points.

Si certains candidats proposent un délai d'exécution inférieur au délai maximum indiqué ci-avant, et recevable, le candidat proposant le délai le plus court justifiable et acceptable se verra attribuer 15 points.

Les autres candidats se verront attribuer un nombre de points déterminé de la manière suivante:

(Délai le plus court en mois/délai du candidat en mois) x 15

Tout candidat proposant un délai supérieur au délai maximum autorisé, verra son offre rejetée pour cause d'irrégularité.

**visite de site obligatoire

Afin d'établir une offre appropriée, le candidat doit prendre connaissance des différents lieux d'exécution et de tous les éléments et contraintes afférents à l'exécution des travaux.

Ainsi, il devra obligatoirement effectuer une visite du lieu d'exécution des prestations :

Gymnase Jesse Owens

avenue du Docteur Schaffner

93270 Sevran

Merci de prendre contact avec Mme Yasmina Mouzaoui aux coordonnées suivantes :

Mail : ymouzaoui@ville-sevran.fr

Téléphone : +33 149365160

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25.9.2014.