Travaux de réhabilitation du lycée Roches maigres à Saint-Louis

SPLA Maraïna

L'objet du marché porte sur les travaux de réhabilitation du lycée Roches Maigres à Saint-Louis.
Les travaux relatifs à cette opération sont divisés en trois volets:
Le volet a concerne la réhabilitation du site du lycée et de son périmètre (bâtiments a, b, c, d, e, f, cdi, Salle des professeurs).
Le volet b concerne la réhabilitation et la restructuration des ateliers généraux tranche 2.
Le volet c concerne la réhabilitation du Gymnase sportif.
Les candidats doivent répondre obligatoirement aux 3 volets. Aucune séparation ou réponse partielle ne sera acceptée.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-01-22. L'appel d'offres a été publié le 2014-11-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SPLA Maraïna

Qu'est-ce que c'est ?

• Autres travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de restructuration

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-11-10	Avis de marché
2014-12-16	Informations complémentaires
2015-01-30	Informations complémentaires
2016-01-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Quantité ou étendue:

La présente consultation est décomposée en dix-sept (17) lots faisant chacun l'objet d'un marché distinct.le descriptif de chaque lot est donné dans la rubrique "Informations sur les lots".

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Maraïna
Adresse postale: 38 rue Colbert
Code postal: 97460
Commune postale: Saint-Paul
Contact
Adresse Internet: http://spla-maraina.com 🌏
Courrier électronique: marches@spla-maraina.com 📧
Téléphone: +262 262919160 📞
Fax: +262 262919169 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-10 📅
Date limite de soumission: 2015-01-22 📅
Date de publication: 2014-11-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 218-384736
Numéro JO-S: 218
Informations complémentaires

Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Compléments à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution": La durée de chaque lot court à compter de sa notification, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. -Pour les lots 3, 7, 8, 13a, 13b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44: La durée de la tranche ferme court à compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) court à compter de la date figurant sur l'ordre de service valant affermissement de la tranche conditionnelle (ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation), jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée maximale d'affermissement de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) est de trois (3) mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, de la tranche ferme. Si la décision d'affermissement de la tranche conditionnelle n'a pas été notifiée dans ce délai, le maître de l'ouvrage et le titulaire du marché sont, à l'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche. La décision d'affermir ou non la tranche conditionnelle sera notifiée au titulaire du lot concerné sous forme d'ordre de service. En cas d'attente ou de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire du marché ne pourra prétendre au versement d'aucune indemnité d'attente ou de dédit. Délai global d'exécution: Le délai global d'exécution y compris congés du BTP et intempéries, de l'ensemble des marchés allotis est de vingt (20) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation. Ce délai global inclue la période de préparation et le délai d'exécution des travaux prévus à chacun des marchés allotis, y compris le délai d'affermissement, la période de préparation et le délai global d'exécution des travaux prévus aux tranches conditionnelles dans le cadre des marchés à tranches. Pour chaque VOLET, la durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation. Au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. L'Acte d'engagement de chaque lot précise le délai global d'exécution des travaux propre à chaque VOLET selon la ventilation présentée à l'article 2.5 du règlement de la consultation. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Il est précisé que les travaux relatifs au volet a, ceux relatifs au volet b et ceux relatifs au volet c s'exécuteront de manière simultanée. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage des travaux, y compris la période de préparation. Pour les lots 3, 7, 8, 13a, 13b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44 le maître de l'ouvrage délivrera: - un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche ferme, y compris la période de préparation; -un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation, valant affermissement de la tranche conditionnelle; Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP. A titre indicatif, les travaux devront être réceptionnés pour fin février 2017. Critères de sélection des candidatures: En application de l'article 52 du code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 3.6 du Règlement de la consultation ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site: Http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur. Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire Dc4 " Déclaration de sous-traitance " ou équivalent, dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique). Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois: 1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, 2° en qualité de membres de plusieurs groupements. Conditions d'obtention du dossier de consultation: Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: Https://spla-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'article 7.1 du Règlement de la consultation). Condition de remise des offres: sur support papier ou sur support physique électronique (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spla-maraina.com). Les frais d'accès au réseau et le recours à la signature électronique sont à la charge du candidat. Pour la remise de l'offre dématérialisée, schématiquement, le candidat: 1.signe la lettre de candidature et l'acte d'engagement, au moyen d'un certificat de signature électronique (cf. Dispositions de l'article 7.3). 2.constitue le pli, 3.signe le pli (en plus des documents préalablement signés) à l'aide du même certificat électronique, 4.le date, 5.le télécharge dans la " salle des consultations ". Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB, Dvd-Rom) ou sur support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être transmise dans un pli fermé portant la mention "Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde" - offre pour le marché "Travaux de réhabilitation du lycée Roches Maigres à Saint-Louis - offre pour le lot XX - intitulé du lot". Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillées au règlement de la consultation. Les locaux de la SPLA Maraïna seront physiquement fermés du 19.12.2014 à compter de 16:00 jusqu'au 2.1.2015 inclus. Unité monétaire utilisée: l'euro. Visite: Aucune visite de site ne sera organisée par la SPLA Maraïna. Les candidats, souhaitant prendre connaissance des lieux, doivent s'y rendre par leurs propres moyens Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.11.2014.

Informations complémentaires

Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale.

Compléments à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution":

La durée de chaque lot court à compter de sa notification, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

-Pour les lots 3, 7, 8, 13a, 13b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44:

La durée de la tranche ferme court à compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

La durée de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) court à compter de la date figurant sur l'ordre de service valant affermissement de la tranche conditionnelle (ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation), jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

La durée maximale d'affermissement de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) est de trois (3) mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, de la tranche ferme.

Si la décision d'affermissement de la tranche conditionnelle n'a pas été notifiée dans ce délai, le maître de l'ouvrage et le titulaire du marché sont, à l'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche.

La décision d'affermir ou non la tranche conditionnelle sera notifiée au titulaire du lot concerné sous forme d'ordre de service.

En cas d'attente ou de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire du marché ne pourra prétendre au versement d'aucune indemnité d'attente ou de dédit.

Délai global d'exécution:

Le délai global d'exécution y compris congés du BTP et intempéries, de l'ensemble des marchés allotis est de vingt (20) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation.

Ce délai global inclue la période de préparation et le délai d'exécution des travaux prévus à chacun des marchés allotis, y compris le délai d'affermissement, la période de préparation et le délai global d'exécution des travaux prévus aux tranches conditionnelles dans le cadre des marchés à tranches.

Pour chaque VOLET, la durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation.

Au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots.

L'Acte d'engagement de chaque lot précise le délai global d'exécution des travaux propre à chaque VOLET selon la ventilation présentée à l'article 2.5 du règlement de la consultation.

Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution.

Il est précisé que les travaux relatifs au volet a, ceux relatifs au volet b et ceux relatifs au volet c s'exécuteront de manière simultanée.

Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage des travaux, y compris la période de préparation.

Pour les lots 3, 7, 8, 13a, 13b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44 le maître de l'ouvrage délivrera:

- un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche ferme, y compris la période de préparation;

-un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation, valant affermissement de la tranche conditionnelle;

Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP.

A titre indicatif, les travaux devront être réceptionnés pour fin février 2017.

Critères de sélection des candidatures:

En application de l'article 52 du code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 3.6 du Règlement de la consultation ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site:

Http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur.

Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces opérateurs économiques et lui.

Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire Dc4 " Déclaration de sous-traitance " ou équivalent, dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique).

Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois:

1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

2° en qualité de membres de plusieurs groupements.

Conditions d'obtention du dossier de consultation: Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante:

Https://spla-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'article 7.1 du Règlement de la consultation).

Condition de remise des offres: sur support papier ou sur support physique électronique (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spla-maraina.com).

Les frais d'accès au réseau et le recours à la signature électronique sont à la charge du candidat.

Pour la remise de l'offre dématérialisée, schématiquement, le candidat:

1.signe la lettre de candidature et l'acte d'engagement, au moyen d'un certificat de signature électronique (cf. Dispositions de l'article 7.3).

2.constitue le pli,

3.signe le pli (en plus des documents préalablement signés) à l'aide du même certificat électronique,

4.le date,

5.le télécharge dans la " salle des consultations ".

Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB, Dvd-Rom) ou sur support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être transmise dans un pli fermé portant la mention "Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde" - offre pour le marché "Travaux de réhabilitation du lycée Roches Maigres à Saint-Louis - offre pour le lot XX - intitulé du lot".

Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillées au règlement de la consultation.

Les locaux de la SPLA Maraïna seront physiquement fermés du 19.12.2014 à compter de 16:00 jusqu'au 2.1.2015 inclus.

Unité monétaire utilisée: l'euro.

Visite: Aucune visite de site ne sera organisée par la SPLA Maraïna. Les candidats, souhaitant prendre connaissance des lieux, doivent s'y rendre par leurs propres moyens

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.11.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'objet du marché porte sur les travaux de réhabilitation du lycée Roches Maigres à Saint-Louis.

Les travaux relatifs à cette opération sont divisés en trois volets:

Le volet a concerne la réhabilitation du site du lycée et de son périmètre (bâtiments a, b, c, d, e, f, cdi, Salle des professeurs).

Le volet b concerne la réhabilitation et la restructuration des ateliers généraux tranche 2.

Le volet c concerne la réhabilitation du Gymnase sportif.

Les candidats doivent répondre obligatoirement aux 3 volets. Aucune séparation ou réponse partielle ne sera acceptée.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Vrd
Brève description:

Le lot 3 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.Avec en tranche ferme:Volet a:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— quelques mises aux normes électriques, peintures extérieures et intérieures,— la reprise d'étanchéité,— la mise en place d'un programme éducatif fonctionnel..Volet b:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— quelques mises aux normes électriques, démolitions et aménagements intérieurs,— la mise en place d'un programme éducatif et fonctionnel..Volet c:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— le remplacement des sols sportifs..En tranches conditionnelles:Tranche conditionnelle 1 (volet a)— la mise aux normes des ateliers carrelage et ebénisterie pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— la mise aux normes techniques des ateliers carrelage et ebénisterie,— la ventilation de l'atelier carrelage..Tranche conditionnelle 2 (volet a)— la mise aux normes de l'atelier electrotechnique pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— la mise aux normes techniques de l'atelier Electrotechnique..

… conditionnelles.

Avec en tranche ferme:

Volet a:

— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,

— quelques mises aux normes électriques, peintures extérieures et intérieures,

— la reprise d'étanchéité,

— la mise en place d'un programme éducatif fonctionnel..

Volet b:

— quelques mises aux normes électriques, démolitions et aménagements intérieurs,

— la mise en place d'un programme éducatif et fonctionnel..

Volet c:

— le remplacement des sols sportifs..

En tranches conditionnelles:

Tranche conditionnelle 1 (volet a)

— la mise aux normes des ateliers carrelage et ebénisterie pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,

— la mise aux normes techniques des ateliers carrelage et ebénisterie,

— la ventilation de l'atelier carrelage..

Tranche conditionnelle 2 (volet a)

— la mise aux normes de l'atelier electrotechnique pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,

— la mise aux normes techniques de l'atelier Electrotechnique..

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Déménagement - démolition - GO - résine
Brève description:

Le lot 7 est décomposé en un (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

— la mise aux normes techniques de l'atelier electrotechnique..
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Charpente - couverture - bardage
Brève description:

Le lot 8 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: 13a - étanchéité
Brève description:

Le lot 13 a est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Intitulé du lot: 13b - peintures extérieures
Brève description:

Le lot 13 b est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…

… conditionnelle.

En tranche conditionnelle (volet A):
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Cloisons - faux plafonds
Brève description:

Le lot 16 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Peintures intérieures - sols souples
Brève description:

Le lot 18 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: Revêtements durs
Brève description:

Le lot 21 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…

… conditionnelle.Avec en tranche ferme:Volet a:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— quelques mises aux normes électriques, peintures extérieures et intérieures,— la reprise d'étanchéité,— la mise en place d'un programme éducatif fonctionnel..Volet b:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— quelques mises aux normes électriques, démolitions et aménagements intérieurs,— la mise en place d'un programme éducatif et fonctionnel..Volet c:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— le remplacement des sols sportifs..En tranche conditionnelle (volet A):— la mise aux normes des ateliers carrelage et ebénisterie pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— la mise aux normes techniques des ateliers carrelage et ebénisterie,— la ventilation de l'atelier carrelage..

… conditionnelle.

Numéro du lot: 25
Intitulé du lot: Électricité - courants forts - courants faibles
Brève description:

Le lot 25 se décompose en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Numéro du lot: 27
Intitulé du lot: Plomberie sanitaire - protection incendie - ECS
Brève description:

Le lot 27 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…

… conditionnelle.

Numéro du lot: 31
Intitulé du lot: Menuiserie métallique - ferronnerie
Brève description:

Le lot 31 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Numéro du lot: 33
Intitulé du lot: Menuiserie bois
Brève description:

Le lot 33 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Numéro du lot: 37
Intitulé du lot: Menuiserie aluminium
Brève description:

Le lot 37 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Numéro du lot: 39
Intitulé du lot: Climatisation - ventilation - désemfumage - extractions
Brève description:

Avec en tranche ferme:Volet a:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— quelques mises aux normes électriques, peintures extérieures et intérieures,— la reprise d'étanchéité,— la mise en place d'un programme éducatif fonctionnel..Volet b:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— quelques mises aux normes électriques, démolitions et aménagements intérieurs,— la mise en place d'un programme éducatif et fonctionnel..Volet c:— la mise aux normes de l'établissement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— le remplacement des sols sportifs..En tranche conditionnelle (volet a):— la mise aux normes des ateliers carrelage et ebénisterie pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,— la mise aux normes techniques des ateliers carrelage et ebénisterie,— la ventilation de l'atelier carrelage..

En tranche conditionnelle (volet a):

Numéro du lot: 42
Intitulé du lot: Équipements spécialisés - paillasses
Brève description:

Le lot 42 intervient dans le cadre du volet…

… A.Descriptif des missions à réaliser:Volet aDépose et remplacement des paillasses existantes professeurs.Fourniture et pose de paillasses PMR (1 paillasse élèces et 1 paillasse professeurs).Fourniture et pose de plots techniques, et raccords sur les attentes EF et EU.

… A.

Descriptif des missions à réaliser:

Volet a

Dépose et remplacement des paillasses existantes professeurs.

Fourniture et pose de paillasses PMR (1 paillasse élèces et 1 paillasse professeurs).

Fourniture et pose de plots techniques, et raccords sur les attentes EF et EU.

Numéro du lot: 43
Intitulé du lot: sols sportifs
Brève description:

Le lot 43 intervient dans le cadre du volet…

… c.Descriptif des missions à réaliser:Volet cLa fourniture et la pose du revêtement sportif.Le tracé des lignes de jeux réglementaires.La pose des barres de seuil à chaque passage et changement de revêtement.Le recouvrement des couvercles de protection des équipements sportifs.

… c.

Volet c

La fourniture et la pose du revêtement sportif.

Le tracé des lignes de jeux réglementaires.

La pose des barres de seuil à chaque passage et changement de revêtement.

Le recouvrement des couvercles de protection des équipements sportifs.

Numéro du lot: 44
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description:

Le lot 44 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…

… conditionnelles.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire Dc1 revêtue de la signature d'une personne habilitée à engager l'entreprise (représentant légal: président, gérant... ou toute autre personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal ou son délégataire dûment autorisé).

En cas de groupement, les candidatures sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché.

Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.

Conformément à l'article 45 I du code des marchés publics " une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché ".

En cas de groupement, l'habilitation du mandataire à représenter l'ensemble des membres du groupement au stade de la candidature et/ou de l'offre,

La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché.

Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, sauf si le candidat fourni le formulaire Dc1 complété et signé.

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents énumérés ci-dessus (à l'exception de la lettre de candidature (ou formulaire Dc1) qui sera commune à l'ensemble des membres du groupement).

Situation économique et financière:

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Conformément à l'article 45 III du code des marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

Les entreprises les plus récentes indiqueront également la date de création de la structure dans le cadre, à la place du ou des chiffres d'affaires concernés.

Capacité technique et professionnelle:

Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

L'Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, et les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Les candidats qui ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, en raison de leur date récente de création, peuvent prouver leur capacité technique par tout autre moyen.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Après attribution du marché, une avance de 30 % sera accordée au titulaire du lot concerné sans besoin de constituer de garantie à première demande. Le remboursement de cette avance interviendra selon les conditions règlementaires.

La retenue de garantie de 5 % peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dans les conditions fixées à l'article 102 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum.

Il sera fait application des dispositions de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, de l'article 98 du Code des Marchés Publics et du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Les lots 3, 7, 8, 13 a, 13b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44 de la procédure sont traités à prix global et forfaitaire appliqué à tout le marché quelles que soient les quantités exécutées, en application du montant global et forfaitaire total (T.T.C.) (tranche ferme + la ou des tranche(s) conditionnelle(s)) indiqué à l'acte d'engagement.

Les lots 42 et 43 de la procédure sont traités à prix global et forfaitaire appliqué à tout le marché, quelles que soient les quantités exécutées, en application du montant global et forfaitaire (TTC.) figurant à l'acte d'engagement.

Les prix de tous les lots sont révisables mensuellement et dès le versement du premier acompte et dans les conditions fixées au Cahier des clauses administratives particulières.

Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant du marché augmenté de ses avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse.

Le présent marché est financé à 100 % par les fonds propres de la Région Réunion. Il est susceptible d'être financé par l'europe. Le taux de participation de l'europe au financement du présent marché n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis du marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, aucune forme particulière n'est imposée aux candidats. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire (article 51-VI du Code des marchés publics).

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional de la Réunion
Adresse postale: avenue René Cassin Moufia, BP 67190
Commune postale: Saint-Denis Cedex 9
Code postal: 97480
Pays: La Réunion 🇷🇪
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://spla-maraina.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale.

Compléments à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution":

La durée de chaque lot court à compter de sa notification, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

-Pour les lots 3, 7, 8, 13a, 13b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44:

La durée de la tranche ferme court à compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

La durée de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) court à compter de la date figurant sur l'ordre de service valant affermissement de la tranche conditionnelle (ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation), jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

La durée maximale d'affermissement de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) est de trois (3) mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, de la tranche ferme.

Si la décision d'affermissement de la tranche conditionnelle n'a pas été notifiée dans ce délai, le maître de l'ouvrage et le titulaire du marché sont, à l'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche.

La décision d'affermir ou non la tranche conditionnelle sera notifiée au titulaire du lot concerné sous forme d'ordre de service.

En cas d'attente ou de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire du marché ne pourra prétendre au versement d'aucune indemnité d'attente ou de dédit.

Délai global d'exécution:

Le délai global d'exécution y compris congés du BTP et intempéries, de l'ensemble des marchés allotis est de vingt (20) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation.

Ce délai global inclue la période de préparation et le délai d'exécution des travaux prévus à chacun des marchés allotis, y compris le délai d'affermissement, la période de préparation et le délai global d'exécution des travaux prévus aux tranches conditionnelles dans le cadre des marchés à tranches.

Pour chaque VOLET, la durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation.

Au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots.

L'Acte d'engagement de chaque lot précise le délai global d'exécution des travaux propre à chaque VOLET selon la ventilation présentée à l'article 2.5 du règlement de la consultation.

Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution.

Il est précisé que les travaux relatifs au volet a, ceux relatifs au volet b et ceux relatifs au volet c s'exécuteront de manière simultanée.

Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage des travaux, y compris la période de préparation.

Pour les lots 3, 7, 8, 13a, 13b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44 le maître de l'ouvrage délivrera:

- un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche ferme, y compris la période de préparation;

-un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation, valant affermissement de la tranche conditionnelle;

Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP.

A titre indicatif, les travaux devront être réceptionnés pour fin février 2017.

Critères de sélection des candidatures:

En application de l'article 52 du code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 3.6 du Règlement de la consultation ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site:

Http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur.

Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces opérateurs économiques et lui.

Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire Dc4 " Déclaration de sous-traitance " ou équivalent, dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique).

Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois:

1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

2° en qualité de membres de plusieurs groupements.

Conditions d'obtention du dossier de consultation: Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante:

Https://spla-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'article 7.1 du Règlement de la consultation).

Condition de remise des offres: sur support papier ou sur support physique électronique (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spla-maraina.com).

Les frais d'accès au réseau et le recours à la signature électronique sont à la charge du candidat.

Pour la remise de l'offre dématérialisée, schématiquement, le candidat:

1.signe la lettre de candidature et l'acte d'engagement, au moyen d'un certificat de signature électronique (cf. Dispositions de l'article 7.3).

2.constitue le pli,

3.signe le pli (en plus des documents préalablement signés) à l'aide du même certificat électronique,

4.le date,

5.le télécharge dans la " salle des consultations ".

Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB, Dvd-Rom) ou sur support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être transmise dans un pli fermé portant la mention "Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde" - offre pour le marché "Travaux de réhabilitation du lycée Roches Maigres à Saint-Louis - offre pour le lot XX - intitulé du lot".

Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillées au règlement de la consultation.

Les locaux de la SPLA Maraïna seront physiquement fermés du 19.12.2014 à compter de 16:00 jusqu'au 2.1.2015 inclus.

Unité monétaire utilisée: l'euro.

Visite: Aucune visite de site ne sera organisée par la SPLA Maraïna. Les candidats, souhaitant prendre connaissance des lieux, doivent s'y rendre par leurs propres moyens

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.11.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Felix Guyon, CS 61107 BP 2024
Commune postale: Saint-Denis Cedex
Code postal: 97488
Pays: La Réunion 🇷🇪
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Téléphone: +262 262924360 📞
Adresse Internet: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion à l'attention de M. le greffier en chef
Adresse postale: 27 Rue Felix Guyon, CS 61107 BP 2024
Code postal: 97404
Source: OJS 2014/S 218-384736 (2014-11-10)

Informations complémentaires (2014-12-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-16 📅
Date limite de soumission: 2015-02-13 📅
Date de publication: 2014-12-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 245-430914
Se réfère à l'avis: 2014/S 218-384736
Numéro JO-S: 245
Source: OJS 2014/S 245-430914 (2014-12-16)

Informations complémentaires (2015-01-30)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-30 📅
Date de publication: 2015-02-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 024-038969
Numéro JO-S: 24
Source: OJS 2015/S 024-038969 (2015-01-30)

Avis d'attribution de marché (2016-01-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 975 643,94 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: marches@spl-maraina.com 📧
Téléphone: +262 262919164 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-05 📅
Date de publication: 2016-01-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 004-003571
Numéro JO-S: 4
Informations complémentaires

La date d'attribution figurant plus haut correspond à la date de notification des marchés. S'agissant des lots 7, 8, 13 a, 13 b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44, la valeur totale finale indiquée s'entend toutes tranches confondues. Les pièces du marché sont consultables sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com Autres publications antérieures concernant le même marché: — avis complémentaire paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 14.11.2014 (réf: 569527), — avis complémentaire paru dans le Journal de l'île de la Réunion en date du 14.11.2014 (réf: 168009-486), — avis rectificatif 1 paru au JOUE 2014/S 245-430914 en date du 19.12.2014, — avis rectificatif 1 paru dans le Journal de l'île de la Réunion en date du 17.12.2014 (réf: 169185-2137), — avis rectificatif 1 paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 17.12.2014 (réf: 571593), — avis rectificatif 2 paru au JOUE 2015/S 024-038969 en date du 4.2.2015, — avis rectificatif 2 paru dans le Journal de l'île de la Réunion en date du 2.2.2015 (réf: 170434-2207), — avis rectificatif 2 paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 2.2.2015 (réf: 573852). Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution n°: 219 A, annonce n° 130 du 14.11.2014. Parution n°: 219 B, annonce n° 281 du 14.11.2014. Références de publication rectificative: Parution n°: 243 A, annonce n° 160 du 18.12.2014. Parution n°: 243 B, annonce n° 302 du 18.12.2014. Parution n°: 23 A, annonce n° 205 du 3.2.2015. Parution n°: 23 B, annonce n° 373 du 3.2.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.

Informations complémentaires

La date d'attribution figurant plus haut correspond à la date de notification des marchés.

S'agissant des lots 7, 8, 13 a, 13 b, 16, 18, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 et 44, la valeur totale finale indiquée s'entend toutes tranches confondues.

Les pièces du marché sont consultables sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com

Autres publications antérieures concernant le même marché:

— avis complémentaire paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 14.11.2014 (réf: 569527),

— avis complémentaire paru dans le Journal de l'île de la Réunion en date du 14.11.2014 (réf: 168009-486),

— avis rectificatif 1 paru au JOUE 2014/S 245-430914 en date du 19.12.2014,

— avis rectificatif 1 paru dans le Journal de l'île de la Réunion en date du 17.12.2014 (réf: 169185-2137),

— avis rectificatif 1 paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 17.12.2014 (réf: 571593),

— avis rectificatif 2 paru au JOUE 2015/S 024-038969 en date du 4.2.2015,

— avis rectificatif 2 paru dans le Journal de l'île de la Réunion en date du 2.2.2015 (réf: 170434-2207),

— avis rectificatif 2 paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 2.2.2015 (réf: 573852).

Références de l'avis initial paru au BOAMP:

Parution n°: 219 A, annonce n° 130 du 14.11.2014.

Parution n°: 219 B, annonce n° 281 du 14.11.2014.

Références de publication rectificative:

Parution n°: 243 A, annonce n° 160 du 18.12.2014.

Parution n°: 243 B, annonce n° 302 du 18.12.2014.

Parution n°: 23 A, annonce n° 205 du 3.2.2015.

Parution n°: 23 B, annonce n° 373 du 3.2.2015.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-11-19 📅
Nom: A3TN
Adresse postale: 2 chemin Piment
Commune postale: La Rivière-Saint-Louis
Code postal: 97421
Pays: La Réunion 🇷🇪

2️⃣
Nom: Sbgoi
Adresse postale: 48 rue Parmentier
Commune postale: Sainte-Suzanne
Code postal: 97441

3️⃣
Nom: GTA Réunion
Adresse postale: 2 allée Bonnier — immeuble Europa I
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97400

4️⃣
Nom: Npei
Adresse postale: 605 avenue Île-de-France
Commune postale: Sainte-André
Code postal: 97440

5️⃣
Nom: Entreprise Cazal
Adresse postale: 1 rue des Dahlias, BP 133
Commune postale: Saint-Benoît
Code postal: 97470

6️⃣
Nom: Ppr
Adresse postale: 15 avenue de la Rivière des Galets — ZA Cambaie
Commune postale: Saint-Paul
Code postal: 97460

7️⃣
Nom: Ncis
Adresse postale: 62 t rue Albert Fréjaville
Commune postale: Le Tampon
Code postal: 97430

8️⃣
Nom: Entreprise Alexandre
Adresse postale: 15 rue de Madrid
Commune postale: Saint-Louis
Code postal: 97450

9️⃣
Nom: Egce
Adresse postale: 76 rue Lory les Hauts
Commune postale: Sainte-Clotilde
Code postal: 97490

1️⃣0️⃣
Nom: Sanit Sol
Adresse postale: 1 chemin Falaise — Ligne des Bambous
Commune postale: Ravine-des-Cabris
Code postal: 97432

1️⃣1️⃣
Nom: Technipose
Adresse postale: 510 route de l'Entre Deux
Commune postale: Saint-Pierre
Code postal: 97410

1️⃣2️⃣
Nom: Mcps
Adresse postale: 40 rue Suffren

1️⃣3️⃣
Nom: Entreprise Goindinpony
Adresse postale: 8 rue Parmentier

1️⃣4️⃣
Nom: Bourbon Froid
Adresse postale: 103 rue Léopold Rambaud
Commune postale: Sainte-Clotilde Cedex
Code postal: 97495

1️⃣5️⃣
Nom: Athena OI
Adresse postale: 13 rue Général de Gaulle — centre d'affaires Sabre
Commune postale: Saint-Gilles-les-Bains
Code postal: 97434

1️⃣6️⃣
Nom: Sports Paysages Solutions
Adresse postale: 4 rue Henri Madoré — ZI les Sables
Commune postale: Étang-Salé
Code postal: 97427

1️⃣7️⃣
Nom: Cegelec
Adresse postale: avenue Théordore Drouhet — ZAC 2000 — BP 94
Commune postale: Le Port
Code postal: 97823

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Région Pierre Lagourgue — avenue René Cassin Moufia — BP 67190
Code postal: 97801
Contact
Point de contact: Mme la présidente directrice générale, service marchés

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107, BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention de M. le greffier en chef
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107, BP 2024 -RE
Code postal: 97488
Source: OJS 2016/S 004-003571 (2016-01-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (12)