travaux de reamenagement D'Un batiment en vue de creer une structure D'Hebergement D'Urgence pour enfants - site de sollies-pont
Conseil général du Var
la présente consultation concerne les prestations suivantes :
Travaux de réaménagement d'un bâtiment en vue de créer une structure d'hébergement d'urgence pour enfants - site de Solliès-Pont
Le délai de réception des offres était de 2014-10-28. L'appel d'offres a été publié le 2014-09-16.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux de cloisonnement
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement › Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Revêtement de sols et de murs
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-09-16 | Avis de marché |
| 2014-12-29 | Avis d'attribution de marché |
| 2015-01-08 | Avis d'attribution de marché |
| 2015-01-20 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-09-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices – CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-16 📅
Date limite de soumission: 2014-10-28 📅
Date de publication: 2014-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 181-318424
Numéro JO-S: 181
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Brève description:
Brève description: Menuiserie - serrurerie
Numéro du lot: 3
Brève description:
Brève description: Peinture - nettoyage
Numéro du lot: 5
Brève description: Électricité - courants forts - courants faibles
Numéro du lot: 6
Brève description: Chauffage - rafraichissement - plomberie - sanitaires - ventilation
Quantité ou étendue:
Description des options:
Numéro de référence: 14S0109
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des Prestations % (60)
2. Valeur Technique % (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Point de contact: Mme Capobianco Valérie, directeur des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
Nom: Conseil Général du Var: Dabd
Adresse postale: Renseignements Administratifs – Sylvie Ardouvin, Renseignements Techniques: Maxime SERRE, 390 Avenue des Lices – CS 41303
Fax: +33 483950525 📠
Nom: Conseil Général du Var: Direction des Marchés – bureau 124
Adresse postale: Aff. 14s0109 – travaux de Réaménagement – site de Solliès Pont – lot no – ne Pas Ouvrir, 390 Avenue des Lices, CS 41303
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0109
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine Cedex 9 BP 40510
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2014/S 181-318424 (2014-09-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Quantité ou étendue:
lieu d'exécution : Foyer Saint-Nicolas - 1 avenue du 8.5.1945 - sollies pont (83).Le marché est réparti en 6 lots.A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux relatifs à cette consultation commenceront au premier semestre 2015.Le maître d'ouvrage informe que la visite du site est fortement recommandée. Il conviendra de prendre rendez-vous avec la personne mentionnée à l'article 6 pour les renseignements techniques.Le délai de la période de préparation est de 1 mois à compter de la notification du marché.La durée des travaux est de 6 mois à compter d'un ordre de service.La période de préparation est non comprise dans le délai d'exécution des travaux
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices – CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-16 📅
Date limite de soumission: 2014-10-28 📅
Date de publication: 2014-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 181-318424
Numéro JO-S: 181
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr
Procédure : Appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 40-iii-2°, 57 à 59 du Code des Marchés Publics
Criteres d'attributions : La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Elle sera notée sur 60 points puis ramenée sur 40 points.
Les questions sont les suivantes et n'ont pas toutes la même valeur :
Question 1 (coefficient 1 - 20 points) :
Décrire les moyens humains que l'entreprise envisage de mettre en place sur le chantier afin de respecter le calendrier d'exécution des travaux (personnel d'encadrement, d'exécution, méthodologie d'organisation et de contrôle qualité).
Question 2 (coefficient 2 - 40 points) :
Présentation des fournitures que l'entreprise envisage de mettre en oeuvre sur le chantier (documentation et fiches techniques).
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.9.2014.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation concerne les prestations suivantes :
Travaux de réaménagement d'un bâtiment en vue de créer une structure d'hébergement d'urgence pour enfants - site de Solliès-Pont
Brève description:
Travaux préparatoires - dépose - démolition - maçonnerie - reprise en sous oeuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Menuiserie - serrurerie
Numéro du lot: 3
Brève description:
Cloisons - doublages - encoffrement - faux plafonds - revêtements de sols et muraux
Numéro du lot: 4
Brève description: Peinture - nettoyage
Numéro du lot: 5
Brève description: Électricité - courants forts - courants faibles
Numéro du lot: 6
Brève description: Chauffage - rafraichissement - plomberie - sanitaires - ventilation
Quantité ou étendue:
lieu d'exécution : Foyer Saint-Nicolas - 1 avenue du 8.5.1945 - sollies pont (83).
Le marché est réparti en 6 lots.
A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux relatifs à cette consultation commenceront au premier semestre 2015.
Le maître d'ouvrage informe que la visite du site est fortement recommandée. Il conviendra de prendre rendez-vous avec la personne mentionnée à l'article 6 pour les renseignements techniques.
Le délai de la période de préparation est de 1 mois à compter de la notification du marché.
La durée des travaux est de 6 mois à compter d'un ordre de service.
La période de préparation est non comprise dans le délai d'exécution des travaux
options au sens communautaire:
- conclusion possible d'avenant, le calendrier prévisionnel ne pouvant pas par définition être connu.
- Nombre de reconduction : sans objet.
- Marché complémentaire : des marchés négociés pourront être passés ultérieurement
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1) Lettre de candidature (imprimé Dc1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses co-traitants.
L'imprimé Dc1 est disponible sur le site du Minefe : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
2) La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
3) Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (interdictions de soumissionner)
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
- présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des 5 dernières années pouvant être appuyée d'attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importantes. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des prestations.
Afficher plus
(le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prendre contact avec les personnes publiques ou privées nommées pour contrôler l'exactitude des références fournies)
dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé Dc2 ou équivalent. L'Imprimé Dc2 est disponible sur le site du Minefe : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.
Dépôts et garanties exigés:
ni cautionnement ni garantie prévus.
Les modalités d'avance ou d'acompte sont détaillées dans le dossier de consultation dans le respect des articles 86 à 89 du Code des Marchés Publics
le réglement se fera par Mandat Administratif suivi d'un Virement.
Le financement est assuré par le Budget Départemental.
Le délai de paiement est fixé à l'article 98 du Code des Marchés Publics.
Conformément au Décret no 2013-269 du 29.3.2013, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Afficher plus
le marché sera attribué à des entreprises individuelles ou à des groupements momentanés d'entreprises. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements (ou en qualité de membres de plusieurs groupements).
Afficher plus
Après attribution du marché à un groupement, le pouvoir adjudicateur impose la forme d'un groupement solidaire
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des Prestations % (60)
2. Valeur Technique % (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Point de contact: Mme Capobianco Valérie, directeur des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
Nom: Conseil Général du Var: Dabd
Adresse postale: Renseignements Administratifs – Sylvie Ardouvin, Renseignements Techniques: Maxime SERRE, 390 Avenue des Lices – CS 41303
Fax: +33 483950525 📠
Nom: Conseil Général du Var: Direction des Marchés – bureau 124
Adresse postale: Aff. 14s0109 – travaux de Réaménagement – site de Solliès Pont – lot no – ne Pas Ouvrir, 390 Avenue des Lices, CS 41303
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0109
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr
Procédure : Appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 40-iii-2°, 57 à 59 du Code des Marchés Publics
Criteres d'attributions : La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Elle sera notée sur 60 points puis ramenée sur 40 points.
Les questions sont les suivantes et n'ont pas toutes la même valeur :
Question 1 (coefficient 1 - 20 points) :
Décrire les moyens humains que l'entreprise envisage de mettre en place sur le chantier afin de respecter le calendrier d'exécution des travaux (personnel d'encadrement, d'exécution, méthodologie d'organisation et de contrôle qualité).
Question 2 (coefficient 2 - 40 points) :
Présentation des fournitures que l'entreprise envisage de mettre en oeuvre sur le chantier (documentation et fiches techniques).
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.9.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine Cedex 9 BP 40510
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2014/S 181-318424 (2014-09-16)
Avis d'attribution de marché (2014-12-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 34 394 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-29 📅
Date de publication: 2015-01-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 001-000081
Se réfère à l'avis: 2014/S 181-318424
Numéro JO-S: 1
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-11-17 📅
Nom: Somavar
Adresse postale: 955 avenue des Moulins
Commune postale: Toulon
Code postal: 83200
2️⃣
Nom: La Maison Moderne
Adresse postale: 325 rue Philemon Laugier
Commune postale: Hyères
Code postal: 83406
3️⃣
Nom: GFAP Provence
Adresse postale: 3 rue Claude Durand
Code postal: 83400
4️⃣
Nom: Cel Électricité
Adresse postale: 3 avenue Augustin Fresnel
Commune postale: Carnoux-en-Provence
Code postal: 13470
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
9
8
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Racine, Cedex 9, BP 40510
Source: OJS 2015/S 001-000081 (2014-12-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 34 394 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-29 📅
Date de publication: 2015-01-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 001-000081
Se réfère à l'avis: 2014/S 181-318424
Numéro JO-S: 1
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.var.fr
Marché passé pour une durée de 6 mois.
Date de conclusion: 15.12.2014.
Modalités de consultation des contrats sur demande de RDV à la direction des marchés par fax au +33 483957878.
Références de l'avis initial paru au BOAMP.
Parution n°: 180 A, annonce n° 104 du 19.9.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.12.2014.
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-11-17 📅
Nom: Somavar
Adresse postale: 955 avenue des Moulins
Commune postale: Toulon
Code postal: 83200
2️⃣
Nom: La Maison Moderne
Adresse postale: 325 rue Philemon Laugier
Commune postale: Hyères
Code postal: 83406
3️⃣
Nom: GFAP Provence
Adresse postale: 3 rue Claude Durand
Code postal: 83400
4️⃣
Nom: Cel Électricité
Adresse postale: 3 avenue Augustin Fresnel
Commune postale: Carnoux-en-Provence
Code postal: 13470
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
9
8
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Racine, Cedex 9, BP 40510
Source: OJS 2015/S 001-000081 (2014-12-29)
Avis d'attribution de marché (2015-01-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 120 971,83 💰
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices, CS 41303
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-08 📅
Date de publication: 2015-01-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 007-007378
Numéro JO-S: 7
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des Prestations (60)
2. Valeur Technique (40)
Attribution du marché
Nom: SAS Baou
Adresse postale: 117 avenue Marcel Berre, ZI Camp Laurent
Commune postale: La Seyne-sur-Mer
Code postal: 83500
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2015/S 007-007378 (2015-01-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 120 971,83 💰
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices, CS 41303
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-08 📅
Date de publication: 2015-01-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 007-007378
Numéro JO-S: 7
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.var.fr
Marché passé pour une durée de 6 mois à compter de l'ordre de service.
Date de conclusion: le 31.12.2014.
Modalités de consultation des contrats sur demande de RDV à la Direction des Marchés par fax au +33 483957878.
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution nº 180 A, annonce nº 104 du 19.9.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.1.2015.
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des Prestations (60)
2. Valeur Technique (40)
Attribution du marché
Nom: SAS Baou
Adresse postale: 117 avenue Marcel Berre, ZI Camp Laurent
Commune postale: La Seyne-sur-Mer
Code postal: 83500
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2015/S 007-007378 (2015-01-08)
Avis d'attribution de marché (2015-01-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 42 267,50 💰
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-20 📅
Date de publication: 2015-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 017-026103
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires
Attribution du marché
Nom: SAS B Agencement
Adresse postale: 1576 chemin de la Planquette
Commune postale: La Garde
Code postal: 83130
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2015/S 017-026103 (2015-01-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 42 267,50 💰
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-20 📅
Date de publication: 2015-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 017-026103
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.var.fr
La durée du marché est de 6 mois.
Date de conclusion: le 14.1.2015.
Modalités de consultation des contrats sur demande de RDV à la direction des marchés par fax au +33 483957878.
Références de l'avis initial paru au BOAMP.
Parution n
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.1.2015.
Afficher plus
Attribution du marché
Nom: SAS B Agencement
Adresse postale: 1576 chemin de la Planquette
Commune postale: La Garde
Code postal: 83130
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2015/S 017-026103 (2015-01-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)