Travaux de réalisation d'un parking public sur 2 niveaux de sous-sol sis 126 rue Jules Guesde - ZAC Collange à Levallois

Semarelp

Les travaux s'inscrivent dans le cadre de l'opération de la ZAC Collange à Levallois dont la Semarelp est aménageur par le biais d'un traité de concession d'aménagement du 4.7.2007.
Les travaux objets du marché portent sur la réalisation, tous corps d'état (gros-œuvre / étanchéité / serrurerie ; électricité CFO-CFA ; cvc / désenfumage / plomberie sanitaire ; ascenseurs ; corps d'état architecturaux : peinture, carrelage, enduits ...) d'un parking public situé 126 rue Jules Guesde à Levallois.
Ce parking, d'une contenance de 174 emplacements de stationnement véhicules et 5 emplacements de stationnement deux roues, se développe sur 2 niveaux en infrastructure d'un futur parc urbain.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-09-15. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Bentin
• KONE NEB TDF
• MCFE
• SEPT Resine
• Urbaine de travaux (mandataire du groupement conjoint constitué avec Fayat Bâtiment)

Qui ?

• Semarelp

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-07-22	Avis de marché
2014-08-11	Informations complémentaires
2015-01-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de parkings souterrains
Quantité ou étendue:

La présente consultation est décomposée en 5 lots :Lot nº 1 : gros-oeuvre / etanchéité / serrurerie ; Lot nº : Electricité ; Lot nº : Chauffage / ventillation / climatisation / désenfumage / plomberie sanitaire ; Lot nº 4 : ascenseur ; Lot nº 5 : corps d'état architecturaux.Pour chacun des lots, le marché court à compter de sa notification au titulaire (à titre indicatif, fin octobre 2014) jusqu'à réception des travaux (se référer aux délais d'éxécution des lots précisés ci-après). Cette durée ne tient pas compte de la période de parfait achèvement.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de parkings souterrains 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semarelp
Adresse postale: 41 rue Camille Pelletan
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.semarelp.fr 🌏
Téléphone: +33 141271475 📞
Fax: +33 141271418 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-22 📅
Date limite de soumission: 2014-09-15 📅
Date de publication: 2014-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 141-252165
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires

Le présent avis implique un marché privé de travaux de la Semarelp (représentée par M. Jean-Pierre Aubry en sa qualité de Directeur Général) passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions de l'article 29 du décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005). Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique " Appel d'offres " - semarelp (hotline klekoon : +33 892222401) ; il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées renseignées au présent avis. Avant remise de leur pli, les candidats devront obligatoirement effectuer une visite des lieux. Deux dates (au choix des candidats) ont été fixées : visite du lundi 1.9.2014 - 9:00 / visite du vendredi 5 septembre 2014 - 9:00 ; les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation. Par ailleurs, dans le cadre de leur offre et pour les lots nº1, 2, 3 et 5 exclusivement, les candidats auront l'obligation de faire une proposition pour les prestations supplémentaires eventuelles (anciennement " options techniques ") prévues à la consultation : il s'agit des travaux de réalisation de la rampe extérieure d'accès à l'entrepôt des services techniques de la Ville de Levallois contigüe à la rampe d'accès d'entrée au parking public ; ces travaux interviennent en complément des travaux de la solution de base. La décision de les retenir ou de ne pas les retenir sera prise lors de la phase de consultation " Jugement des offres/attribution des marchés " ; les modalités de jugement des offres, prenant en compte la spécificité du régime des prestations supplémentaires éventuelles, sont explicitées au règlement de consultation. Modalités de soumission des candidats au marché : les candidats pourront présenter une offre pour un lot, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots ; les candidats feront une offre distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer ; pour un même lot, les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant : en qualité de candidats individuels, en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements, en qualité de membres de plusieurs groupements. Conditions de remise des candidatures et des offres : se référer aux dispositions du règlement de consultation. Phase de sélection des candidatures : seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées insuffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché. Phase de jugement des offres : la notation de la valeur technique (et de ses sous-critères) et de la cohérence/ optimisation du délai d'exécution des offres résultera du cumul des points octroyés suite aux appréciations attribuées (chaque catégorie d'appréciation correspondant à un nombre arrêté de points figurant au règlement de consultation). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22.7.2014.

Informations complémentaires

Le présent avis implique un marché privé de travaux de la Semarelp (représentée par M. Jean-Pierre Aubry en sa qualité de Directeur Général) passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions de l'article 29 du décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005).

Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique " Appel d'offres " - semarelp (hotline klekoon : +33 892222401) ; il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées renseignées au présent avis.

Avant remise de leur pli, les candidats devront obligatoirement effectuer une visite des lieux. Deux dates (au choix des candidats) ont été fixées : visite du lundi 1.9.2014 - 9:00 / visite du vendredi 5 septembre 2014 - 9:00 ; les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation.

Par ailleurs, dans le cadre de leur offre et pour les lots nº1, 2, 3 et 5 exclusivement, les candidats auront l'obligation de faire une proposition pour les prestations supplémentaires eventuelles (anciennement " options techniques ") prévues à la consultation : il s'agit des travaux de réalisation de la rampe extérieure d'accès à l'entrepôt des services techniques de la Ville de Levallois contigüe à la rampe d'accès d'entrée au parking public ; ces travaux interviennent en complément des travaux de la solution de base. La décision de les retenir ou de ne pas les retenir sera prise lors de la phase de consultation " Jugement des offres/attribution des marchés " ; les modalités de jugement des offres, prenant en compte la spécificité du régime des prestations supplémentaires éventuelles, sont explicitées au règlement de consultation.

Modalités de soumission des candidats au marché : les candidats pourront présenter une offre pour un lot, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots ; les candidats feront une offre distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer ; pour un même lot, les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant : en qualité de candidats individuels, en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements, en qualité de membres de plusieurs groupements.

Conditions de remise des candidatures et des offres : se référer aux dispositions du règlement de consultation.

Phase de sélection des candidatures : seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées insuffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché.

Phase de jugement des offres : la notation de la valeur technique (et de ses sous-critères) et de la cohérence/ optimisation du délai d'exécution des offres résultera du cumul des points octroyés suite aux appréciations attribuées (chaque catégorie d'appréciation correspondant à un nombre arrêté de points figurant au règlement de consultation).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22.7.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux s'inscrivent dans le cadre de l'opération de la ZAC Collange à Levallois dont la Semarelp est aménageur par le biais d'un traité de concession d'aménagement du 4.7.2007.

Les travaux objets du marché portent sur la réalisation, tous corps d'état (gros-œuvre / étanchéité / serrurerie ; électricité CFO-CFA ; cvc / désenfumage / plomberie sanitaire ; ascenseurs ; corps d'état architecturaux : peinture, carrelage, enduits ...) d'un parking public situé 126 rue Jules Guesde à Levallois.

Ce parking, d'une contenance de 174 emplacements de stationnement véhicules et 5 emplacements de stationnement deux roues, se développe sur 2 niveaux en infrastructure d'un futur parc urbain.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros-oeuvre / étanchéité / serrurerie
Brève description:

Travaux de gros-oeuvre (travaux de structure dont notamment fondation, ouvrage en béton armé et banché, réseaux sous dallage, cuvelage, maçonnerie ...) ; travaux d'étanchéité (plancher haut -1, bassin de rétention des eaux de pluies ...) ; travaux de serrurerie (portes coupe feu, gardes corps, habillage des édicules, portes basculantes ...).

Informations complémentaires sur les lots:

Dans l'hypothèse où un groupement d'opérateurs économiques est constitué et quelle que soit sa forme, le mandataire devra prendre en charge l'exécution des travaux de gros-oeuvre. A ce titre, il devra impérativement disposer des capacités techniques requises au titre des travaux de…

… gros-oeuvre.Le délai d'exécution du marché relatif au lot nº 1 court à compter de la date de commencement des travaux notifiée par ordre de service (concomitante à la date de notification du marché) jusqu'au 30 septembre 2015: ce délai comprend une période de préparation des travaux d'un mois à compter de la date de commencement des travaux.

… gros-oeuvre.

Le délai d'exécution du marché relatif au lot nº 1 court à compter de la date de commencement des travaux notifiée par ordre de service (concomitante à la date de notification du marché) jusqu'au 30 septembre 2015: ce délai comprend une période de préparation des travaux d'un mois à compter de la date de commencement des travaux.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:

Travaux d'électricité courants forts (alimentation bt, tgbt, tgs, tableaux secondaires, éclairage de confort et de sécurité, détection Co2 ...) ; travaux d'électricité courants faibles (SSI, vidéo surveillance, sonorisation ...).

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution du marché relatif au lot nº 2 court à compter de la date de commencement des travaux notifiée par ordre de service (concomitante à la date de notification du marché) jusqu'au 29.1.2016 : ce délai comprend une période de préparation des travaux d'un mois à compter de la date de commencement des travaux.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Chauffage / ventilation / climatisation / désenfumage / plomberie sanitaire
Brève description: Travaux d'installation de désenfumage, ventilation, ECS, sprinkler, sanitaires.
Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution du marché relatif au lot nº 3 court à compter de la date de commencement des travaux notifiée par ordre de service (concomitante à la date de notification du marché) jusqu'au 29.1.2016: ce délai comprend une période de préparation des travaux d'un mois à compter de la date de commencement des travaux.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: Fourniture et pose d'un ascenseur semi-panoramique.
Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution du marché relatif au lot nº 4 court à compter de la date de commencement des travaux notifiée par ordre de service (concomitante à la date de notification du marché) jusqu'au 29.1.2016 : ce délai comprend une période de préparation des travaux d'un mois à compter de la date de commencement des travaux.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Corps d'état architecturaux
Brève description:

Travaux de cloisons, plafonds suspendus, menuiseries intérieures, revêtements carrelés, peinture, signalétique.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution du marché relatif au lot nº 5 court à compter de la date de commencement des travaux notifiée par ordre de service (concomitante à la date de notification du marché) jusqu'au 29.1.2016 : ce délai comprend une période de préparation des travaux d'un mois à compter de la date de commencement des travaux.

Quantité ou étendue:

La présente consultation est décomposée en 5 lots :

Lot nº 1 : gros-oeuvre / etanchéité / serrurerie ; Lot nº : Electricité ; Lot nº : Chauffage / ventillation / climatisation / désenfumage / plomberie sanitaire ; Lot nº 4 : ascenseur ; Lot nº 5 : corps d'état architecturaux.

Pour chacun des lots, le marché court à compter de sa notification au titulaire (à titre indicatif, fin octobre 2014) jusqu'à réception des travaux (se référer aux délais d'éxécution des lots précisés ci-après). Cette durée ne tient pas compte de la période de parfait achèvement.

Numéro de référence: 2014-07-07
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 126 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Une lettre de candidature et le cas échéant d'habilitation du mandataire par les cotraitants (Dc1) ;

— le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement ;

— une déclaration sur l'honneur (Dc2) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 8 et 38 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 ;

— une copie du/des jugements(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire (Dc1)

Situation économique et financière:

— une déclaration indiquant le chiffre d'affaire global HT et la part du chiffre d'affaire relative aux travaux objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices clos disponibles (Dc2) ;

— la preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (Dc2) ;

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (Dc2) ;

— une déclaration présentant une liste des principaux travaux exécutés au cours des 5 dernières années indiquant le montant, la date, les coordonnées du destinataire public ou privé, ainsi que le domaine d'activité concerné (Dc2) ;

— une déclaration présentant certificats de capacité ou certificats de qualifications professionnelles (si oui, les décrire, indiquer où et comment ils peuvent être consultés), certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l'organisme certificateur).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Le candidat devra fournir les références suivantes :

— lot nº 1 : 5 références relatives à des travaux de gros-oeuvre pour un ouvrage en infrastructure et présentant une importance/complexité équivalentes à celles des travaux objet du marché ;

— lot nº 2 : 2 références relatives à des travaux d'électricité pour un parking public et 3 références relatives à des travaux d'électricité présentant une importance/complexité équivalentes à celles des travaux objet du marché ;

— lot nº 3 : 2 références relatives à des travaux de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie sanitaire pour un parking public et 3 références relatives à des travaux de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie sanitaire présentant une importance/complexité équivalentes à celles des travaux objet du marché ;

— lot nº 4 : 5 références relatives à des travaux d'ascenseurs présentant une importance/complexité équivalentes à celles des travaux objet du marché ;

— lot nº 5 : 2 références relatives à des travaux de corps d'état architecturaux pour un parking public et 3 références relatives à des travaux de corps d'état architecturaux présentant une importance/complexité équivalentes à celles des travaux objet du marché.

Pour chacun des lots, les dites références devront être appuyées d'attestations de bonne exécution émanant du maître d'ouvrage.

le candidat fournira les Certificats de qualifications professionnelles et certificats de qualité suivants :

— lot nº 1 : Qualibats 1232, 1281, 2113, 2212, 3213, 3322, 3353 ou 3372, 3412, 3531, 4111, 4143, 4412, 4452, 4581 ;

— lot nº 2 : Qualifelec E3 - c4 Cf2 ;

— lot nº 3 : Qualibats 5413, 5313, 5432, 5113 ;

— lot nº 4 : Certificat ISO 9001 ;

— lot nº 5 : Qualibats 6111, 6232, 6233, 6311.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

— Il sera appliqué au titulaire une retenue de garantie de 5% du montant initial (T.T.C.) du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants (les modalités d'application et de remboursement de la retenue de garantie sont arrêtées au ccap),

— en cas d'acception par le titulaire de l'avance prévue au marché, cette dernière ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— modalités de financement: les travaux seront financés par les fonds de la Semarelp octroyés dans le cadre du Traité de concession d'aménagement de la ZAC Collange du 4.7.2007 qui la lie à la Ville de Levallois.

— modalités de paiement : nature et type de prix : application d'un prix global et forfaitaire ferme (non actualisable et non révisable) ; périodicité des règlements : règlements sur acomptes mensuels ; paiements par virement bancaire (délai maximum de 30 jours) ; octroi d'une avance de 5% du montant initial (TTC) du marché, sur acceptation du titulaire (les modalités d'application et de remboursement de l'avance sont arrêtées au Ccap)

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Solidaire ou conjointe (dans cette dernière hypothèse il est à préciser que le mandataire devra se constituer solidaire de chacun des membres)

Autres conditions particulières:

- Organisation de chantier : au titre des cantonnements et des frais de fonctionnement induits, les titulaires des marchés relatifs aux lots no2, 3, 4 et 5 seront redevables auprès du titulaire du marché du lot no1, du versement d'une somme forfaitaire de 14 euro Ht/Jour calendaire/ personne (les modalités afférentes sont précisées au sein du CCTP - lot no00 - commun à l'ensemble des lots).

- Compte prorata : au titre des dépenses d'installations et des dépenses de fonctionnement du chantier, un compte prorata, géré par le titulaire du marché du lot no1, est mis en place. Les frais correspondants à ce compte prorata s'appliquent aux titulaires de l'ensemble des marchés et sont forfaitairement fixés à 2 % ht du montant HT du marché du lot considéré (les modalités afférentes sont précisées au sein du CCTP - lot no00 - commun à l'ensemble des lots)

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2014-09-15 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

L'ouverture des offres sera effectuée par le représentant légal du pouvoir adjudicateur, assisté d'une personne compétente dans la matière objet du marché et d'une personne compétente dans la matière des marchés.

Critères d'attribution
Critère: 1. Prix noté sur 20 selon la formule paramétrique suivante : 20 x (prix du candidat le plus faible de la consultation / prix du candidat analysé) (50)
2. Valeur technique notée sur 20 : pertinence et adéquation des moyens humains et matériels mis à disposition dans le cadre de l'exécution des travaux (10 points) ; pertinence et adéquation de la méthodologie mise en place dans le cadre de l'exécution des travaux (10 points) (35)
3. Cohérence/Optimisation du délai d'exécution noté sur 20 (15)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: siège de la Semarelp

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service Marchés (horaires d'ouverture : lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00)
Mme Halipre
Adresse du profil d'acheteur: http://www.semarelp.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.semarelp.fr 🌏
URL des documents: http://www.klekoon.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-07-07
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique " Appel d'offres " - semarelp (hotline klekoon : +33 892222401) ; il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées renseignées au présent avis.

Avant remise de leur pli, les candidats devront obligatoirement effectuer une visite des lieux. Deux dates (au choix des candidats) ont été fixées : visite du lundi 1.9.2014 - 9:00 / visite du vendredi 5 septembre 2014 - 9:00 ; les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation.

Par ailleurs, dans le cadre de leur offre et pour les lots nº1, 2, 3 et 5 exclusivement, les candidats auront l'obligation de faire une proposition pour les prestations supplémentaires eventuelles (anciennement " options techniques ") prévues à la consultation : il s'agit des travaux de réalisation de la rampe extérieure d'accès à l'entrepôt des services techniques de la Ville de Levallois contigüe à la rampe d'accès d'entrée au parking public ; ces travaux interviennent en complément des travaux de la solution de base. La décision de les retenir ou de ne pas les retenir sera prise lors de la phase de consultation " Jugement des offres/attribution des marchés " ; les modalités de jugement des offres, prenant en compte la spécificité du régime des prestations supplémentaires éventuelles, sont explicitées au règlement de consultation.

Modalités de soumission des candidats au marché : les candidats pourront présenter une offre pour un lot, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots ; les candidats feront une offre distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer ; pour un même lot, les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant : en qualité de candidats individuels, en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements, en qualité de membres de plusieurs groupements.

Conditions de remise des candidatures et des offres : se référer aux dispositions du règlement de consultation.

Phase de sélection des candidatures : seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées insuffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché.

Phase de jugement des offres : la notation de la valeur technique (et de ses sous-critères) et de la cohérence/ optimisation du délai d'exécution des offres résultera du cumul des points octroyés suite aux appréciations attribuées (chaque catégorie d'appréciation correspondant à un nombre arrêté de points figurant au règlement de consultation).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22.7.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179 F et I avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Téléphone: +33 140971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179 F et I avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Téléphone: +33 140971010 📞
Source: OJS 2014/S 141-252165 (2014-07-22)

Informations complémentaires (2014-08-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-11 📅
Date de publication: 2014-08-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 155-277669
Se réfère à l'avis: 2014/S 141-252165
Numéro JO-S: 155
Source: OJS 2014/S 155-277669 (2014-08-11)

Avis d'attribution de marché (2015-01-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 399 193,64 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-09 📅
Date de publication: 2015-01-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 009-010541
Numéro JO-S: 9
Informations complémentaires
Sous-traitance des travaux de serrurerie.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 126 rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix noté sur 20 selon la formule paramétrique suivante: 20 x (prix du candidat le plus faible de la consultation/prix du candidat analysé) (50)
2. Valeur technique notée sur 20: pertinence et adéquation des moyens humains et matériels mis à disposition dans le cadre de l'exécution des travaux (10 points); pertinence et adéquation de la méthodologie mise en place dans le cadre de l'exécution des travaux (10 points) (35)
3. Cohérence/optimisation du délai d'exécution noté sur 20 (15)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-11-05 📅
Nom: Urbaine de travaux (mandataire du groupement conjoint constitué avec Fayat Bâtiment)
Adresse postale: 2 avenue du Général de Gaulle
Commune postale: Viry-Châtillon
Code postal: 91170
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Bentin
Adresse postale: 71 bd de Strasbourg – BP 60
Commune postale: Aulnay-sous-Bois
Code postal: 93602

3️⃣
Nom: Mcfe
Adresse postale: 6-8 rue Louveau
Commune postale: Châtillon
Code postal: 92320

4️⃣
Nom: Kone neb tdf
Adresse postale: 30 avenue Roger Hennequin – BP 62
Commune postale: Trappes
Code postal: 78193

5️⃣
Nom: Sept résine
Adresse postale: 7 route Principale du Port – CE 481
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92638
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 179 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
179 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie
Source: OJS 2015/S 009-010541 (2015-01-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Travaux de construction de parkings (4)