Travaux de peinture intérieure, de revêtement de sol, de façade (ravalement et isolation) et de maçonnerie/second oeuvre dans divers bâtiments de la Ville d'Antony - 92160 - 4 lots

Ville d'Antony

la présente consultation porte sur les travaux de peinture intérieure, de revêtement de sol, de façade (ravalement et isolation) et de maçonnerie/second oeuvre dans divers bâtiments de la Ville d'Antony 92160.
Il s'agit d'un marché à bons de commande conclu sans montant minimum, et dont le montant maximum de commande annuelle par lot est de :
Lot no1 : Travaux de peinture intérieure : 1 000 000 (un million) EUR hors taxes.
Lot no2 : Travaux de revêtement de sol : 1 000 000 (un million) EUR hors taxes.
Lot no3 : Travaux de façade (ravalement-isolation) : 1 000 000 (un million) EUR hors taxes.
Lot no4 : Travaux de maçonnerie/second oeuvre : 1 000 000 (un million) EUR hors taxes.
En dehors des travaux prévus au BPU, si la Ville d'antony le demande, le titulaire de chacun des lots sera tenu d'exécuter, en dépenses contrôlées, certains travaux nécessaires à la bonne exécution du marché. Ces travaux ne pourront excéder 5 % du montant maximum annuel, soit 50 000 EUR (HT). Par an pour chacun des lots.
Le présent marché à bons de commande est mono-attributaire.
Il n'est pas prévu d'options.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-05-05. L'appel d'offres a été publié le 2014-03-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-03-24 Avis de marché
2014-07-22 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-03-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de parachèvement de bâtiment
Quantité ou étendue:
pour les 4 lots :Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification du marché.Il est reconductible 3 fois par reconduction expresse, pour une durée équivalente, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu le 1.6.2014.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de parachèvement de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Antony
Adresse postale: Services techniques, place de l'Hôtel de Ville, BP 60086
Code postal: 92161
Commune postale: Antony
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-antony.fr 🌏
Téléphone: +33 140967257 📞
Fax: +33 140960724 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-24 📅
Date limite de soumission: 2014-05-05 📅
Date de publication: 2014-03-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 061-102440
Numéro JO-S: 61
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr Marché à bons de commande criteres d'attributions : La valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet : - les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux, précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché, notamment pour le chantier " type " du DQE (méthodologie, nombre de personnes, moyens matériels, heures passées...pour ce chantier): 20 %. - les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les chantiers : 2.5 %, - les mesures environnementales et les mesures envisagées pour la réduction des nuisances sonores, l'intégration des chantiers dans l'environnement, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux : 2.5 %, - la cohérence et de la qualité des produitset matériels proposés par l'entreprise : 15 %. Renseignements administratifs : Mairie d'antony, DGST - service marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony, tél. +33 140967352, fax : +33 140960724, renseignements techniques : Centre technique municipal, service bâtiment, 10 avenue François Arago, 92160 Antony, tél. +33 155592233, fax : +33 140969970. Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux, afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux. Les dossiers de consultation sont remis gratuitement aux candidats qui en font la demande. Pour tout retrait de dossier papier, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le Service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le dossier papier en mairie. Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du Cmp) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du Cmp). Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à : Mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony ou téléchargés sur le site de la ville d'antony : http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.3.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation porte sur les travaux de peinture intérieure, de revêtement de sol, de façade (ravalement et isolation) et de maçonnerie/second oeuvre dans divers bâtiments de la Ville d'Antony 92160.
Il s'agit d'un marché à bons de commande conclu sans montant minimum, et dont le montant maximum de commande annuelle par lot est de :
Lot no1 : Travaux de peinture intérieure : 1 000 000 (un million) EUR hors taxes.
Lot no2 : Travaux de revêtement de sol : 1 000 000 (un million) EUR hors taxes.
Lot no3 : Travaux de façade (ravalement-isolation) : 1 000 000 (un million) EUR hors taxes.
Lot no4 : Travaux de maçonnerie/second oeuvre : 1 000 000 (un million) EUR hors taxes.
En dehors des travaux prévus au BPU, si la Ville d'antony le demande, le titulaire de chacun des lots sera tenu d'exécuter, en dépenses contrôlées, certains travaux nécessaires à la bonne exécution du marché. Ces travaux ne pourront excéder 5 % du montant maximum annuel, soit 50 000 EUR (HT). Par an pour chacun des lots.
Afficher plus
Le présent marché à bons de commande est mono-attributaire.
Il n'est pas prévu d'options.
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de peinture intérieure
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de revêtement de sol
Numéro du lot: 3
Brève description: Travaux de façade : ravalement et isolation
Numéro du lot: 4
Brève description: Travaux de maçonnerie/second oeuvre
Quantité ou étendue:
pour les 4 lots :
Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification du marché.
Il est reconductible 3 fois par reconduction expresse, pour une durée équivalente, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.
A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu le 1.6.2014.
Numéro de référence: Dgst

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (dernière version du Dc1) ou document équivalent,
- déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (dernière version du Dc2) ou document(s) équivalent(s) dûment complété(s) et signé(s) incluant les informations demandées aux articles 43 et 45 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
Afficher plus
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics concernant les interdictions de soumissionner,
- déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail.
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
avoir au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou d'avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement;
Afficher plus
chiffre d'affaires pour les travaux objet du présent marché pour les trois dernières années; la liste de travaux similaires réalisés au cours des cinq dernières années, précisant le nom des maîtres d'ouvrage, ainsi que la date et le montant des marchés.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
les informations relatives aux moyens matériels et humains du candidat:
- moyens techniques : (matériel dont dispose l'entreprise) ; ceux-ci seront appréciés tant quantitativement que qualitativement,
- moyens humains (notamment effectifs et qualifications du personnel, curriculum vitae, organigramme et composition de l'équipe) et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Les certificats de qualification professionnelle relatifs au marché :
Pour le lot 1 Peinture intérieure:
- qUALIBAT 611
pour le lot 2 Revêtement de sol :
- qUALIBAT 621
- qUALIBAT 622
- qUALIBAT 623
- qUALIBAT 624
- qUALIBAT 625
pour le lot 3 Façade (ravalement et isolation) :
- qUALIBAT 2121
- qUALIBAT 2132
- qUALIBAT 2142
- qUALIBAT 2183
- qUALIBAT 6121
- qUALIBAT 7131
pour le lot 4 Maçonnerie/Second oeuvre :
- qUALIBAT 1111
- qUALIBAT 2111
- qUALIBAT 2162
- qUALIBAT 41
- qUALIBAT 4311
- qUALIBAT 42
- qUALIBAT 63
- qUALIBAT 7122
la preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
le taux de la retenue de garantie est fixé à 5 % (cinq pour cent) pour tout bon de commande d'un montant supérieur à 10 000 EUR (HT). Ceci jusqu'à sa libération totale. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire conformément à l'article 102 du Code des marchés publics, dès le début des travaux.
Afficher plus
Une avance de 5% est accordée au titulaire du lot dès lors que celui-ci en a fait la demande à l'acte d'engagement, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT et si le délai d'exécution du marché est supérieur à deux mois. Le versement de cette avance s'effectue dans les conditions prévues à l'article 87 du Code des marchés publics.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
les paiements seront effectués par virement dans les délais prévus au décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit trente jours.
En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt marginal en vigueur de la banque centrale européenne, majoré de 8 points
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en entreprise unique en groupement conjoint avec mandataire solidaire ou en groupement solidaire, tous les membres du groupement devant être désignés dans l'acte d'engagement.
Conformément à l'article 51-iv du Code des Marchés Publics, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, sous peine de rejet de sa candidature.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots, plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, sous peine de rejet de sa candidature.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920002900011
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-antony.fr 🌏
Nom: Mairie d'Antony : DGST - service marchés publics
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage - bureau 204
Code postal: 92160

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Dgst
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr
Marché à bons de commande
criteres d'attributions : La valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet :
- les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux, précisant la méthodologie, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché, notamment pour le chantier " type " du DQE (méthodologie, nombre de personnes, moyens matériels, heures passées...pour ce chantier): 20 %.
Afficher plus
- les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les chantiers : 2.5 %,
- les mesures environnementales et les mesures envisagées pour la réduction des nuisances sonores, l'intégration des chantiers dans l'environnement, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux : 2.5 %,
- la cohérence et de la qualité des produitset matériels proposés par l'entreprise : 15 %.
Renseignements administratifs :
Mairie d'antony, DGST - service marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony, tél. +33 140967352, fax : +33 140960724,
renseignements techniques :
Centre technique municipal, service bâtiment, 10 avenue François Arago, 92160 Antony, tél. +33 155592233, fax : +33 140969970.
Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux, afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux.
Les dossiers de consultation sont remis gratuitement aux candidats qui en font la demande.
Pour tout retrait de dossier papier, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le Service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le dossier papier en mairie.
Afficher plus
Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du Cmp) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du Cmp).
Afficher plus
Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à : Mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony
ou téléchargés sur le site de la ville d'antony : http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.3.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus
Source: OJS 2014/S 061-102440 (2014-03-24)
Avis d'attribution de marché (2014-07-22)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-22 📅
Date de publication: 2014-07-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 142-253985
Se réfère à l'avis: 2014/S 61-102440
Numéro JO-S: 142
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ville-antony.fr Pour chacun des lots (1, 2, 3 et 4) : Marché à bons de commande : - Pas de montant minimum de commande annuuel. - Montant maximum annuel : 1 000 000 EUR HT En dehors des travaux prévus au BPU, si la ville d'Antony le demande, le titulaire sera tenu d'exécuter, en dépenses controlées, certaines prestations nécessaires à la bonne exécution du marché. Ces travaux ne pourront excéder 5 % du montant maximum annuel d'un lot, soit 50 000 EUR HT annuel par lot. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 61 A, annonce no 169 du 27.3.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22.7.2014.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-02 📅
Nom: Papillon
Adresse postale: 125 rue de Silly
Commune postale: Boulogne-Billancourt
Code postal: 92100

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-26 📅
Nom: Trouve leclaire
Adresse postale: 102 avenue Jean Jaurès
Commune postale: Ivry-sur-Seine Cedex
Code postal: 94203

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-18 📅
Nom: Asso France
Adresse postale: 195 rue Robespierre
Commune postale: Bagnolet
Code postal: 93170

4️⃣
Nom: ECM Lanni
Adresse postale: 26 rue Benoit Frachon
Commune postale: Champigny-sur-Marne
Code postal: 94500
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 21
9
5
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: cf. Le Greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus
Source: OJS 2014/S 142-253985 (2014-07-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Fournisseurs:
ASSO France ECM Lanni Papillon Trouve Leclaire
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de maçonnerie et de briquetage Travaux de briquetage Travaux de maçonnerie Travaux de parachèvement de bâtiment Revêtement de sols et de murs Travaux de pose de revêtement de sols et...