Travaux de démolition de gros oeuvre sur le site de l'office de restauration Ferry Demory / Curie Pasteur – avenue de la Délivrance – 59160 Lomme
Ville de Lille
La présente procédure a pour objet des travaux de démolition de gros oeuvre (voiles bétons, fondations, dallages) sur le site de l'office de restauration Ferry Demory / Curie Pasteur.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-05-02. L'appel d'offres a été publié le 2014-04-02.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement › Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
- • Nord
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-04-02 | Avis de marché |
| 2014-08-07 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-04-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lille
Adresse postale: 72 avenue de la République – BP 159
Code postal: 59461
Commune postale: Lomme Cedex
Contact
Courrier électronique: vleignel@mairie-lomme.fr 📧
Téléphone: +33 320227625 📞
Fax: +33 320227605 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-02 📅
Date limite de soumission: 2014-05-02 📅
Date de publication: 2014-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 068-115982
Numéro JO-S: 68
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.4.2014.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro de référence: 14S0048
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue de la Délivrance, 59160 Lomme.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière: Celles reprises dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Celles reprises dans le règlement de la consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Fonds propres de la commune associée de Lomme.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 210 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Leignel Véronique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Commune associée de Lomme
Point de contact: Service achats – marchés – contrôle de gestion renseignements administratifs
Service achats – marchés – contrôle de gestion
Téléphone: +33 0320227625 📞
Fax: +33 0320227605 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_2tTewtlcvz 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_2tTewtlcvz 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0048
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée – BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 0320631300 📞
Fax: +33 0320306840 📠
Nom: Comité consultatif Interrégional de réglement des litiges liés aux marchés publics
Fax: +33 388364466 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 1 rue du Préfet Érignac – préfecture de Meurthe-et-Moselle
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 388212323 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 068-115982 (2014-04-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Quantité ou étendue:
Le délai d'exécution est de 3 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage : 1 semaine de préparation et 2 semaines de travaux (compris dimanches, jours fériés et périodes de congés payés).La date prévisionnelle de démarrage : début juillet 2014.surface prévisionnelle à démolir : 488 mètres carrés.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lille
Adresse postale: 72 avenue de la République – BP 159
Code postal: 59461
Commune postale: Lomme Cedex
Contact
Courrier électronique: vleignel@mairie-lomme.fr 📧
Téléphone: +33 320227625 📞
Fax: +33 320227605 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-02 📅
Date limite de soumission: 2014-05-02 📅
Date de publication: 2014-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 068-115982
Numéro JO-S: 68
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.4.2014.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente procédure a pour objet des travaux de démolition de gros oeuvre (voiles bétons, fondations, dallages) sur le site de l'office de restauration Ferry Demory / Curie Pasteur.
Quantité ou étendue:
Le délai d'exécution est de 3 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage : 1 semaine de préparation et 2 semaines de travaux (compris dimanches, jours fériés et périodes de congés payés).
La date prévisionnelle de démarrage : début juillet 2014.
surface prévisionnelle à démolir : 488 mètres carrés.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue de la Délivrance, 59160 Lomme.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière: Celles reprises dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Celles reprises dans le règlement de la consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
La qualification requise est le Qualibat 1111 «Démolition – technicité courante» ou références équivalentes.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Fonds propres de la commune associée de Lomme.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le(s) candidat(s) pourra/pourront présenter une offre en qualité de candidat individuel ou de groupement.
En cas de groupement, à l'issue de l'attribution du marché, l'acheteur public imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 51 VII du code des marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-1 du code des marchés publics.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire avec mandataire solidaire.
Il est précisé qu'en cas de groupements d'entreprises, la composition du groupement, son mandataire et la part des prestations revenant à chaque membre devront être présentés lors de la remise de l'offre.
Procédure
Période de validité de l'offre: 210 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Leignel Véronique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Commune associée de Lomme
Point de contact: Service achats – marchés – contrôle de gestion renseignements administratifs
Service achats – marchés – contrôle de gestion
Téléphone: +33 0320227625 📞
Fax: +33 0320227605 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_2tTewtlcvz 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_2tTewtlcvz 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0048
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée – BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 0320631300 📞
Fax: +33 0320306840 📠
Nom: Comité consultatif Interrégional de réglement des litiges liés aux marchés publics
Fax: +33 388364466 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 1 rue du Préfet Érignac – préfecture de Meurthe-et-Moselle
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 388212323 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 068-115982 (2014-04-02)
Avis d'attribution de marché (2014-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 16 100 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-07 📅
Date de publication: 2014-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 153-274134
Se réfère à l'avis: 2014/S 68-115982
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site de l'office de restauration Ferry Demory/Curie Pasteur, 59160 Lomme
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-08-01 📅
Nom: SAS G. Leporcq
Adresse postale: 126 rue Carnot
Commune postale: Sequedin
Code postal: 59320
Courrier électronique: leporcq@wanadoo.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Informations complémentaires
Organe de révision
Téléphone: +33 320631300 📞
Fax: +33 320306840 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement des litiges liés aux marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 1 rue du Préfet Erignac – préfecture de Meurthe-et-Moselle
Source: OJS 2014/S 153-274134 (2014-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 16 100 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-07 📅
Date de publication: 2014-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 153-274134
Se réfère à l'avis: 2014/S 68-115982
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP.
Parution n°: 67 A, annonce n° 162 du 4.4.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.8.2014.
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site de l'office de restauration Ferry Demory/Curie Pasteur, 59160 Lomme
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-08-01 📅
Nom: SAS G. Leporcq
Adresse postale: 126 rue Carnot
Commune postale: Sequedin
Code postal: 59320
Courrier électronique: leporcq@wanadoo.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Informations complémentaires
Organe de révision
Téléphone: +33 320631300 📞
Fax: +33 320306840 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement des litiges liés aux marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 1 rue du Préfet Erignac – préfecture de Meurthe-et-Moselle
Source: OJS 2014/S 153-274134 (2014-08-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)