travaux de déménagement du laboratoire et d'extension de la stérilisation

Centre hospitalier de Roubaix

travaux de déménagement du laboratoire et d'extension de la stérilisation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-07-24. L'appel d'offres a été publié le 2014-06-12.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-06-12 Avis de marché
Avis de marché (2014-06-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
le marché est composé d'un lot unique : gros oeuvre étendu. Le délai d'exécution prévisionnel est fixé comme suit : 16 mois en 2 phases (suivant le planning prévisionnel joint au DCE),- une tranche ferme pour le déménagement du Laboratoire : durée 14 mois pour un montant estimatif de 4 700 000 EUR HT,- une tranche conditionnelle pour l'extension de la Stérilisation : durée 11 mois pour un montant estimatif de 1 600 000 EUR (HT).Les modalités d'affermissement sont les suivantes :- la décision d'affermissement sera notifiée au Titulaire au minimum pendant la réalisation de la tranche ferme et 3 mois maximum après achèvement de la tranche précédente ;- en cas de retard du fait du Titulaire ou du pouvoir adjudicateur, l'article 19.3 du CCAG-Travaux sera applicable ;- compte tenu des délais ci-dessus, une indemnité d'attente pourra, le cas échéant, être versée au Titulaire sur la base d'un accord écrit entre les parties.En tout état de cause, les prestations seront réalisées suivant les prescriptions d'un ordre de service et devront respecter le planning d'exécution établi après concertation entre l'entrepreneur retenu et le Centre hospitalier afin de ne pas gêner la continuité du service.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier de Roubaix
Adresse postale: 35 rue de Barbieux, CS 60359
Code postal: 59056
Commune postale: Roubaix

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-12 📅
Date limite de soumission: 2014-07-24 📅
Date de publication: 2014-06-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 114-199888
Numéro JO-S: 114
Informations complémentaires
Le DCE contenant les pièces administratives est accessible à l'adresse suivante : http://marches-publics.sis-france.com/chrbx/index.jsp Un CD-ROM contenant le dossier technique est disponible auprès de la cellule des marchés, Centre hospitalier de Roubaix, 35 rue de Barbieux, CS 60359 Roubaix Cedex : les candidats sont tenus de le retirer et d'en prendre connaissance. Les entreprises doivent obligatoirement se rendre sur le site pour la visite des lieux, fixée au jeudi 26.6.2014 à 9:30. Contacts : M. Demortier, Ingénieur (téléphone : +33 320993026) et Mme Paul Émilie, architecte (téléphone : +33 320991526). Les critères de jugement des offres se décomposent comme suit : 1 ° Mémoire technique (55%) : - pertinence de la description de la méthodologie de réalisation des travaux comprenant l'identification des contraintes de phasage et sujétions de réalisation en site occupé : pondération : 20% ; -description des moyens humains (encadrement, effectifs, compétences) et de l'organisation logistique affectés au(x) chantier(s) permettant de garantir qualité et respect des délais d'exécution pour chaque étape du chantier : 15% ; -fiches techniques des matériels installés (marque, performances, bilan environnemental...) et documentation technique correspondante : 15% ; -modalités de gestion du service après-vente et pendant l'année de parfait achèvement (pondération : 5%) ; 2 ° Prix des prestations et fournitures (45%) : le pouvoir adjudicateur exige des candidats qu'ils fassent clairement apparaitre les montants HT et (TTC) relatifs à chaque tranche conformément à l'article 72 du Code des marchés publics. La proposition financière sera appréciée de la manière suivante : le coût des prestations et fournitures compteront respectivement pour 75% (tranche ferme) et 25% (tranche conditionnelle) de la note attribuée pour ce critère Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12.6.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: travaux de déménagement du laboratoire et d'extension de la stérilisation.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
le marché est composé d'un lot unique : gros oeuvre étendu. Le délai d'exécution prévisionnel est fixé comme suit : 16 mois en 2 phases (suivant le planning prévisionnel joint au DCE),
- une tranche ferme pour le déménagement du Laboratoire : durée 14 mois pour un montant estimatif de 4 700 000 EUR HT,
- une tranche conditionnelle pour l'extension de la Stérilisation : durée 11 mois pour un montant estimatif de 1 600 000 EUR (HT).
Les modalités d'affermissement sont les suivantes :
- la décision d'affermissement sera notifiée au Titulaire au minimum pendant la réalisation de la tranche ferme et 3 mois maximum après achèvement de la tranche précédente ;
- en cas de retard du fait du Titulaire ou du pouvoir adjudicateur, l'article 19.3 du CCAG-Travaux sera applicable ;
- compte tenu des délais ci-dessus, une indemnité d'attente pourra, le cas échéant, être versée au Titulaire sur la base d'un accord écrit entre les parties.
En tout état de cause, les prestations seront réalisées suivant les prescriptions d'un ordre de service et devront respecter le planning d'exécution établi après concertation entre l'entrepreneur retenu et le Centre hospitalier afin de ne pas gêner la continuité du service.
Afficher plus
Numéro de référence: 14S0027

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
chaque candidat est tenu de présenter :
- une fiche/note présentant la société ou le groupement constitué ;
- les attestations pertinentes et/ou qualifications permettant d'apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (avec précision des noms, coordonnées postales et téléphoniques des maîtres d'ouvrage publics ou privés ainsi que du montant des prestations et de leur date de réalisation) en corrélation avec l'objet de la consultation et précisant, l'expérience en milieu hospitalier et en site occupé, pour une/des mission(s) équivalente(s).
Afficher plus
En tout état de cause, à charge pour les candidats de fournir la (les) preuve(s) permettant d'attester leur capacité à remplir les obligations découlant de la présente consultation.
Situation économique et financière:
renseignements concernant la capacité économique et financière du candidat ou du groupement tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics ; déclaration concernant le chiffre d'affaire global et chiffre d'affaires concernant les prestations d'études auxquels se réfère le marché réalisé au cours des trois derniers exercices.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel encadrant pour chacune des 3 dernières années. Liste des principaux contrats effectués au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, ou tout autre moyen permettant d'accréditer ces références dès lors qu'elles se rapportent à l'objet de la présente consultation, avec précision des compétences du candidat ou du groupement dans le(s) domaine(s) de compétences faisant l'objet d'une remise d'offres.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
une retenue de garantie de 5% prélevée sur chaque décompte pourra être remplacée par une garantie à première demande au gré du titulaire ou, après accord des deux parties par une caution personnelle et solidaire. Dans le cas d'une sous-traitance, le titulaire du marché assumera la totalité de la retenue de garantie ou garantie à première demande. Conformément à l'article 103 du Code des Marchés Publics, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie. Le titulaire du marché peut céder ou donner sa créance en nantissement dans les conditions prévues aux articles 106 à 110 du Code des marchés publics.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
financement sur budget propre - délai de paiement 50 jours - virement administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
les soumissionnaires devront tenir compte de la forme du marché (lot unique) pour composer leur candidature conformément à l'article 51 du Code des marchés publics : la candidature constituée devra permettre de connaitre de manière précise la forme choisie par les candidats et comporter l'ensemble des compétences nécessaires à l'exécution des prestations.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 210 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Mémoire technique (55)
2. Prix des prestations et fournitures (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Directeur du centre hospitalier de Roubaix
Nom: Centre hospitalier de Roubaix
Commune postale: Roubaix Cédex
Point de contact: M. Demortier ou Mme Emilie Paul
Téléphone: +33 320993020 📞
Adresse postale: Cellule des marchés, 35 rue de Barbieux, CS 60359
Commune postale: Roubaix Cedex
Point de contact: Cellule des marchés
URL des documents: http://marches-publics.sis-france.com/chrbx/index.jsp 🌏
Point de contact: cellule des marchés
Téléphone: +33 320993109 📞
Courrier électronique: cellule-marches@ch-roubaix.fr 📧
Fax: +33 320991305 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0027
Informations complémentaires
Le DCE contenant les pièces administratives est accessible à l'adresse suivante : http://marches-publics.sis-france.com/chrbx/index.jsp
Un CD-ROM contenant le dossier technique est disponible auprès de la cellule des marchés, Centre hospitalier de Roubaix, 35 rue de Barbieux, CS 60359 Roubaix Cedex : les candidats sont tenus de le retirer et d'en prendre connaissance.
Les entreprises doivent obligatoirement se rendre sur le site pour la visite des lieux, fixée au jeudi 26.6.2014 à 9:30. Contacts : M. Demortier, Ingénieur (téléphone : +33 320993026) et Mme Paul Émilie, architecte (téléphone : +33 320991526).
Les critères de jugement des offres se décomposent comme suit :
1 ° Mémoire technique (55%) :
- pertinence de la description de la méthodologie de réalisation des travaux comprenant l'identification des contraintes de phasage et sujétions de réalisation en site occupé : pondération : 20% ;
-description des moyens humains (encadrement, effectifs, compétences) et de l'organisation logistique affectés au(x) chantier(s) permettant de garantir qualité et respect des délais d'exécution pour chaque étape du chantier : 15% ;
-fiches techniques des matériels installés (marque, performances, bilan environnemental...) et documentation technique correspondante : 15% ;
-modalités de gestion du service après-vente et pendant l'année de parfait achèvement (pondération : 5%) ;
2 ° Prix des prestations et fournitures (45%) : le pouvoir adjudicateur exige des candidats qu'ils fassent clairement apparaitre les montants HT et (TTC) relatifs à chaque tranche conformément à l'article 72 du Code des marchés publics. La proposition financière sera appréciée de la manière suivante : le coût des prestations et fournitures compteront respectivement pour 75% (tranche ferme) et 25% (tranche conditionnelle) de la note attribuée pour ce critère
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12.6.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Source: OJS 2014/S 114-199888 (2014-06-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍