travaux d'isolation thermique des maisons de barragistes des lacs-réservoirs Seine et Aube

Iibrbs

appel à candidature pour la réalisation de travaux d'isolation thermique des maisons de barragistes de l'établissement public territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs sur les lacs-réservoirs Seine et Aube dans le département de l'Aube.
Ces travaux sont destinés à réduire les consommations énergétiques des habitations.
Les travaux à mettre en oeuvre sont l'isolation thermique extérieure, l'isolation thermique intérieure et la menuiserie extérieure.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2014-04-30.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-04-30 Avis de marché
Avis de marché (2014-04-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'isolation thermique
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'isolation thermique 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Iibrbs
Adresse postale: 8 rue Villiot
Code postal: 75012
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.seinegrandslacs.fr/ 🌏
Courrier électronique: comptabilite@seinegrandslacs.fr 📧
Téléphone: +33 144752929 📞
Fax: +33 144752930 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-30 📅
Date limite de soumission: 2014-05-15 📅
Date de publication: 2014-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 086-148928
Numéro JO-S: 86
Informations complémentaires
le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution. Offre de base : Isolation de planchers sous combles, dont les travaux consistent à : -Isolation de combles perdus : pose d'une couche de matériaux isolant (laine de roche, de verre, etc.) -isolation des combles aménagés : réalisation d'un plancher isolant avec plancher bois et isolation des cages d'escalier. -isolation de planchers hauts de sous-sols, dont les travaux consistent, suivant les cas, fonction de la hauteur sous plancher et de l'encombrement (réseaux assainissement, chaufferie, etc.), les travaux consistent en : -La réalisation d'un plafond isolant (laine + sous plafond suspendu) -la réalisation d'une couche isolante par flocage ou collage remplacement de Vmc Variantes pour le lot 1. En application de l'article 50 du Code des Marchés Publics, les candidats peuvent présenter une offre de variante pour la spécification technique suivante : Isolation de planchers hauts de sous-sols, avec réalisation d'un plafond isolant (laine + sous pla-fond suspendu) dans les locaux où cette solution est difficilement réalisable, soit en raison de l'encombrement du plancher haut, soit en raison d'une hauteur du sous-sol insuffisante, le titulaire peut proposer une ou plusieurs variantes de son choix à condition que sa ou ses variantes respectent obligatoirement l'objectif d'isolation thermique de Risolant > 2,5 mètres carrés.k/w, les normes et DTU en vigueur. les candidats devront répondre en tous points à la solution de base prévue au dossier de consultation. Chaque solution de variante proposée fera l'objet d'un projet de marché spécifique et distinct du projet correspondant à l'offre de base, conformément aux dispositions de l'article relatif aux modalités de présentation des dossiers ci-après. Le candidat établira et signera un acte d'engagement pour chacune des solutions de variantes proposées, distinct de celui de la solution de base, le délai de validité des offres de variante étant identique à celui des offres de base. Il est à noter que le pouvoir adjudicateur a décidé de limiter le nombre de variantes à 1 maximum par candidat. Si les offres contiennent un nombre de variantes supérieur à celui indiqué ci-dessus, aucune des variantes ne sera analysée. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.4.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
appel à candidature pour la réalisation de travaux d'isolation thermique des maisons de barragistes de l'établissement public territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs sur les lacs-réservoirs Seine et Aube dans le département de l'Aube.
Ces travaux sont destinés à réduire les consommations énergétiques des habitations.
Les travaux à mettre en oeuvre sont l'isolation thermique extérieure, l'isolation thermique intérieure et la menuiserie extérieure.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: isolation thermique intérieure
Brève description:
Les candidats pourront choisir de répondre à un ou plusieurs lots et pourront être attributaires d'un ou plusieurs…
… lots.La réalisation d'isolation dans les combles (perdus ou aménagés), la réalisation d'isolation sous plancher haut de sous-sols, le remplacement des bouches et centrale des VMC.
… lots.
La réalisation d'isolation dans les combles (perdus ou aménagés), la réalisation d'isolation sous plancher haut de sous-sols, le remplacement des bouches et centrale des VMC.
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché est conclu pour une durée de vingt-quatre (24) semaines maximum, incluant une période de préparation du chantier de huit (8) semaines, à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des…
… travaux.Chaque candidat pourra proposer à l'acte d'engagement un délai inférieur d'exécution des travaux à 24 semaines.
… travaux.
Chaque candidat pourra proposer à l'acte d'engagement un délai inférieur d'exécution des travaux à 24 semaines.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: menuiseries extérieures
Brève description:
Les candidats pourront choisir de répondre à un ou plusieurs lots et pourront être attributaires d'un ou plusieurs lots.Le remplacement de fenêtres et portes-fenêtres en dépose totale, le remplacement de vitrage sur fenêtres existantes.
Le remplacement de fenêtres et portes-fenêtres en dépose totale, le remplacement de vitrage sur fenêtres existantes.
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché est conclu pour une durée de 24 semaines maximum, incluant une période de préparation du chantier de huit (8) semaines, à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des…
… travaux.Chaque candidat pourra proposer à l'acte d'engagement un délai inférieur d'exécution des travaux à 24 semaines.
… travaux.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Isolation thermique extérieure
Brève description:
Les candidats pourront choisir de répondre à un ou plusieurs lots et pourront être attributaires d'un ou plusieurs lots.La réalisation d'isolation thermique extérieure.
La réalisation d'isolation thermique extérieure.
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché est conclu pour une durée de 50 semaines maximum, incluant une période de préparation du chantier de huit (8) semaines, à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des…
… travaux.En toute circonstance, les travaux, réception et levées des réserves incluses, devront être terminés avant le 1.9.2015.Chaque candidat pourra proposer à l'acte d'engagement un délai inférieur d'exécution des travaux à 50 semaines.
… travaux.
En toute circonstance, les travaux, réception et levées des réserves incluses, devront être terminés avant le 1.9.2015.
Chaque candidat pourra proposer à l'acte d'engagement un délai inférieur d'exécution des travaux à 50 semaines.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 2014-105
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: seine, aube (10)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
la sélection des candidatures sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
1 - garanties et capacités professionnelles (40%) - notation sur 10 points
2 - garanties et capacités techniques (40%) - notation sur 10 points
3 - garanties financières (20%) - notation sur 10 points.
Capacité technique et professionnelle:
pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concer-nant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
A noter, pour le lot 3 " isolation thermique extérieure ", les candidats doivent être en mesure de réaliser au moins deux chantiers d'isolation thermique par l'extérieur simultanément.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
en application des articles 101 et 102 du code des marchés publics, il sera prélevé par fractions sur chacun des versements autre qu'une avance une retenue de garantie égale à 2.5 % du montant minimum toutes taxes comprises du marché. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.
Afficher plus
En ce qui concerne l'avance, cette dernière sera versée après constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance, assurant son remboursement.
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 89 du Code des marchés publics.
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique.
Les prestations seront financées sur les fonds propres de l'institution Interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la seine.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur.
Le taux des intérêts moratoires sera calculé en application du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publiques.

Procédure
Nombre de candidats envisagé: 3
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur Technique lot 1 (60)
2. Prix lot 1 (40)
3. Valeur technique lot 2 (70)
4. Prix lot 2 (30)
5. Valeur technique lot 3 (70)
6. Prix lot 3 (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Rizzoli Jean-Louis
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: IIBRBS unité territoriale Bassins et l'aube et de la Seine Amont
Adresse postale: 1 rue Caron
Commune postale: L'Étape-Mathaux
Code postal: 10500
Point de contact: M. Stroyanov Nicolas
Téléphone: +33 325925000 📞
Courrier électronique: nicolas.stoyanov@seine.grandslacs.fr 📧
Fax: +33 325925001 📠
Nom: IIBRBS EPTB Seine Grands Lacs
Adresse postale: presqu'Île de Champaubert
Commune postale: Braucourt
Code postal: 52290
Point de contact: Unité territoriale bassin de Marne
Mme Gauthier Aline
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_8AjlSBb9Rq 🌏
Courrier électronique: greffe.ta.paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-105
Informations complémentaires
le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution.
Offre de base :
Isolation de planchers sous combles, dont les travaux consistent à :
-Isolation de combles perdus : pose d'une couche de matériaux isolant (laine de roche, de verre, etc.)
-isolation des combles aménagés : réalisation d'un plancher isolant avec plancher bois et isolation des cages d'escalier.
-isolation de planchers hauts de sous-sols, dont les travaux consistent, suivant les cas, fonction de la hauteur sous plancher et de l'encombrement (réseaux assainissement, chaufferie, etc.), les travaux consistent en :
-La réalisation d'un plafond isolant (laine + sous plafond suspendu)
-la réalisation d'une couche isolante par flocage ou collage
remplacement de Vmc
Variantes pour le lot 1.
En application de l'article 50 du Code des Marchés Publics, les candidats peuvent présenter une offre de variante pour la spécification technique suivante :
Isolation de planchers hauts de sous-sols, avec réalisation d'un plafond isolant (laine + sous pla-fond suspendu)
dans les locaux où cette solution est difficilement réalisable, soit en raison de l'encombrement du plancher haut, soit en raison d'une hauteur du sous-sol insuffisante, le titulaire peut proposer une ou plusieurs variantes de son choix à condition que sa ou ses variantes respectent obligatoirement l'objectif d'isolation thermique de Risolant > 2,5 mètres carrés.k/w, les normes et DTU en vigueur.
Afficher plus
les candidats devront répondre en tous points à la solution de base prévue au dossier de consultation.
Chaque solution de variante proposée fera l'objet d'un projet de marché spécifique et distinct du projet correspondant à l'offre de base, conformément aux dispositions de l'article relatif aux modalités de présentation des dossiers ci-après. Le candidat établira et signera un acte d'engagement pour chacune des solutions de variantes proposées, distinct de celui de la solution de base, le délai de validité des offres de variante étant identique à celui des offres de base.
Afficher plus
Il est à noter que le pouvoir adjudicateur a décidé de limiter le nombre de variantes à 1 maximum par candidat.
Si les offres contiennent un nombre de variantes supérieur à celui indiqué ci-dessus, aucune des variantes ne sera analysée.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.4.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable
Fax: +33 144426337 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 29 rue Barbet de Jouy
Code postal: 75700
Téléphone: +33 144426343 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2014/S 086-148928 (2014-04-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'isolation Travaux d'isolation thermique Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de menuiserie et de charpenterie Travaux de menuiserie Pose de portes et de fenêtres et...