Travaux d'aménagement de la cuisine du 14ème km

Commune du Tampon

Travaux d'aménagement de la cuisine du 14ème km.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-12-08. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-24 Avis de marché
2015-06-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-10-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Aménagements intérieurs de bâtiment
Quantité ou étendue:
La présente consultation concerne les travaux d'aménagement et d'extension de la cuisine, la construction d'une laverie et d'une zone de distribution des repas. Le marché comprend la fourniture et la mise en œuvre de l'équipement de cuisine.Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous:Lot 1: extension et aménagement d'une cuisine;Lot 2: équipement de cuisine.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Aménagements intérieurs de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune du Tampon
Adresse postale: 256 rue Hubert Delisle
Code postal: 97430
Commune postale: Le Tampon
Contact
Adresse Internet: http://webmarche.adullact.org 🌏
Courrier électronique: smp@mairie-tampon.fr 📧
Téléphone: +262 262578632 📞
Fax: +262 262578738 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-24 📅
Date limite de soumission: 2014-12-08 📅
Date de publication: 2014-10-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 208-367905
Numéro JO-S: 208
Informations complémentaires
— début prévisionnel des travaux: juillet 2016, — délai d'exécution: le délai d'exécution des travaux pour chacun des lots est laissé à l'initiative des candidats. Le délai proposé devra s'insérer dans le délai de l'ensemble des lots fixé à 330 jours calendaires maximum sous peine de rejet de l'offre (période de préparation de chantier incluse et congés BTP inclus). Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. — type de procédure: appel d'offres ouvert passé selon les articles 10, 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics, — conditions de remise des offres ou des candidatures. Les candidats peuvent retirer le dossier de consultation selon les deux modalités suivantes. 1/ Sous format papier: en retirant ou en faisant retirer le dossier au service des marchés publics de la commune du Tampon, ou en faisant la demande écrite soit à l'adresse postale indiquée dans le présent avis, soit par télécopie au +262 262578738. 2/ Sous format électronique: en téléchargeant le dossier de consultation à l'adresse internet suivante http://webmarche.adullact.org, cf. règlement de la consultation. Les candidats peuvent remettre leurs offres sous forme papier ou sous forme électronique – voir règlement de la consultation. L'heure indiquée dans le présent avis (point IV.3.4) correspond à l'heure locale de la Réunion. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.10.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux d'aménagement de la cuisine du 14ème km.
Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: Extension et aménagement d'une cuisine
Brève description:
Le présent lot concerne les travaux d'aménagement et d'extension de la cuisine, la construction d'une laverie et d'une zone de distribution des repas.
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: Équipement de cuisine
Brève description:
Le présent lot comprend la fourniture et la mise en œuvre de l'équipement de cuisine.
Quantité ou étendue:
La présente consultation concerne les travaux d'aménagement et d'extension de la cuisine, la construction d'une laverie et d'une zone de distribution des repas. Le marché comprend la fourniture et la mise en œuvre de l'équipement de cuisine.
Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous:
Lot 1: extension et aménagement d'une cuisine;
Lot 2: équipement de cuisine.
Numéro de référence: SMP/NB-CUISINE 14EME KM/2014.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: École élémentaire du 14ème km, 97430 Le Tampon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— la lettre de candidature (DC1) remplie et signée par la personne physique habilitée par le candidat,
— une déclaration du candidat (quel que soit le nombre de lots) (DC2) comprenant les renseignements permettant d'évaluer les capacités financières du candidat avec en annexe les pièces demandées au point b/ références et/ ou qualifications de l'entreprise du RC,
Afficher plus
— si le candidat est redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
En cas de groupement:
— soit une seule lettre de candidature (DC1), cette dernière étant alors signée en sa partie H par chaque cotraitant,
— soit une lettre de candidature (DC1) par chacun des membres du groupement;
— une déclaration du candidat (DC2) par cotraitant (quel que soit le nombre de lots) comprenant les renseignements permettant d'évaluer les capacités financières du candidat avec en annexe les pièces demandées au point b/ références et/ ou qualifications de l'entreprise du RC.
Afficher plus
Situation économique et financière:
— le chiffre d'affaires global des trois dernières années ou des trois exercices clos (rubrique D1 du DC2),
— en ce qui concerne les entreprises nouvelles, la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises.
Capacité technique et professionnelle:
— pour le lot 1: présentation d'une liste des principaux travaux exécutés,
— pour le lot 2: présentation d'une liste des principales fournitures effectuées ou des principaux services effectués.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
— garantie à première demande en remplacement de la retenue de garantie de 5 % (voir CCAP),
— garantie à première demande garantissant le remboursement à hauteur de 100 % de l'avance (voir CCAP).
Le dossier est remis gratuitement sur simple demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— les prestations objet du présent marché seront rémunérées par mandat selon la réglementation en vigueur,
— le délai global de paiement est fixé à 30 jours,
— les ressources mobilisées pour financer l'opération sont: fonds communaux et subvention au titre du plan de relance régionale,
— les prix sont révisables pour le lot 1 et fermes pour le lot 2.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Le pouvoir adjudicateur n'impose aucune forme de groupement.

Procédure
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Ou langue étrangère si elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: Séance non publique, date et heure et lieu inconnus à ce jour

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service des marchés publics
M. le maire de la commune du Tampon
Nom: Direction générale superstructures et aménagement du territoire
Adresse postale: 138 boulevard du Général de Gaulle
Pays: La Réunion 🇷🇪
Téléphone: +262 262578657 📞
Nom: Service des marchés publics
Courrier électronique: greffe.ta-saintdenis@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: SMP/NB-CUISINE 14EME KM/2014.
Informations complémentaires
— début prévisionnel des travaux: juillet 2016,
— délai d'exécution: le délai d'exécution des travaux pour chacun des lots est laissé à l'initiative des candidats.
Le délai proposé devra s'insérer dans le délai de l'ensemble des lots fixé à 330 jours calendaires maximum sous peine de rejet de l'offre (période de préparation de chantier incluse et congés BTP inclus).
Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
— type de procédure: appel d'offres ouvert passé selon les articles 10, 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics,
— conditions de remise des offres ou des candidatures.
Les candidats peuvent retirer le dossier de consultation selon les deux modalités suivantes.
1/ Sous format papier: en retirant ou en faisant retirer le dossier au service des marchés publics de la commune du Tampon, ou en faisant la demande écrite soit à l'adresse postale indiquée dans le présent avis, soit par télécopie au +262 262578738.
2/ Sous format électronique: en téléchargeant le dossier de consultation à l'adresse internet suivante http://webmarche.adullact.org, cf. règlement de la consultation.
Les candidats peuvent remettre leurs offres sous forme papier ou sous forme électronique – voir règlement de la consultation.
L'heure indiquée dans le présent avis (point IV.3.4) correspond à l'heure locale de la Réunion.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: La Réunion 🇷🇪
Courrier électronique: greffe.ta-saintdenis@juradm.fr 📧
Téléphone: +262 262924360 📞
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 208-367905 (2014-10-24)
Avis d'attribution de marché (2015-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 312 547,61 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-19 📅
Date de publication: 2015-06-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 119-216613
Se réfère à l'avis: 2014/S 208-367905
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no: 208 A, annonce no 196 du 29.10.2014. Parution no: 208 B, annonce no 394 du 29.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.6.2015.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: École élémentaire du 14ème Km, 97430 Le Tampon.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-05-11 📅
Nom: SARL Parbat
Adresse postale: 1 ruelle des Glycines
Commune postale: Tampon
Code postal: 97430
Pays: La Réunion 🇷🇪

2️⃣
Nom: Promonet
Adresse postale: 142 Stéphane Rebbeca, BP 345
Commune postale: Saint-Pierre Cedex
Code postal: 97452
Source: OJS 2015/S 119-216613 (2015-06-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Promonet SARL Parbat
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Infrastructures de bâtiment Aménagements intérieurs de bâtiment Travaux de construction