Rivière «La Mayenne» – Écourues 2015 – travaux de grosses réparations sur les ouvrages de navigation

Conseil général de la Mayenne

Rivière «La Mayenne» – Écourues 2015 – travaux de grosses réparations sur les ouvrages de navigation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-01-20. L'appel d'offres a été publié le 2014-12-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Alphametal
• Bezier TP
• Eiffage construction Mayenne
• Eiffage travaux publics Ouest — établissement Sarthe et Mayenne
• SETHY
• STPO Pigeon TP Loire Anjou — Landron

Qui ?

• Conseil général de la Mayenne

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-12-02	Avis de marché
2015-04-15	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-12-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie
Quantité ou étendue:

Travaux de grosses réparations sur des maçonneries d'ouvrage de navigation, réhabilitation des portes d'écluses et de pertuis, de protection de berges, de dévasement, et d'étanchéité des écluses à réaliser pendant la période des écourues de l'année 2015.À titre indicatif, les travaux devront débuter à compter du 31.8.2015 jusqu'au 13.11.2015 à l'exception du lot n° 3 pour lequel les travaux débuteront avant la saison de navigation (comprise entre le 15.6.2015 et le 31.8.2015).Les travaux comportent 6 lots, répartis en une tranche ferme et plusieurs tranches conditionnelles détaillées ci-dessous (paragraphe «Information sur les lots»).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Mayenne
Adresse postale: Direction des affaires juridiques, de l'assemblée et de la documentation – service juridique, marchés publics et assurances – 39 rue Mazagran – BP 1429
Code postal: 53014
Commune postale: Laval
Contact
Adresse Internet: http://www.lamayenne.fr 🌏
Courrier électronique: sjmpa@cg53.fr 📧
Téléphone: +33 243665212 📞
Fax: +33 243665422 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-02 📅
Date limite de soumission: 2015-01-20 📅
Date de publication: 2014-12-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 236-414348
Numéro JO-S: 236
Informations complémentaires

Les critères relatifs à la candidature sont les capacités techniques et professionnelles. Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat sur support informatique (cd-rom), sauf demande expresse à recevoir le dossier sur format papier. Il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://lamayenne.marcoweb.fr Les offres sont remises selon les modalités fixées dans le règlement de la consultation. La transmission des offres par voie électronique est autorisée. Les modalités de remises des offres électroniques sont spécifiées dans le dossier de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.12.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Rivière «La Mayenne» – Écourues 2015 – travaux de grosses réparations sur les ouvrages de navigation.

Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: Grosses réparations sur des maçonneries d'ouvrages de navigation sur les secteurs Nord et Centre
Brève description:

Tranche ferme: sites de Boisseau et Bas Hambert.Tranche conditionnelle n° 1: sites de La Richardière, La Maignannerie et Cumont.Tranche conditionnelle n° 2: sites de La Verrerie, Bonne et Persigand.Tranche conditionnelle n° 3: sites de Mayenne, Belle-Poule, Bootz, L'Ame, et Port-Rhingeard.

Tranche ferme: sites de Boisseau et Bas Hambert.

Tranche conditionnelle n° 1: sites de La Richardière, La Maignannerie et Cumont.

Tranche conditionnelle n° 2: sites de La Verrerie, Bonne et Persigand.

Tranche conditionnelle n° 3: sites de Mayenne, Belle-Poule, Bootz, L'Ame, et Port-Rhingeard.

Informations complémentaires sur les lots:

Délai d'exécution de chacune des tranches (hors période de préparation): 2 mois et 2…

… semaines.Étant précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 2 mois et 2 semaines.

… semaines.

Étant précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 2 mois et 2 semaines.

Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: Travaux de réhabilitation du génie civil des ouvrages de navigation sur le secteur sud
Brève description:

Tranche ferme: sites de Mirwault, Briassé, La Benâtre, La Fosse, Neuville, La Roche du Maine, Pendu, La Bavouze et…

… Ménil.Tranche conditionnelle n° 1: Le Pont de La Gourre.

… Ménil.

Tranche conditionnelle n° 1: Le Pont de La Gourre.
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: Travaux de réhabilitation des portes d'écluses et pertuis sur les ouvrages de navigation
Brève description:

Tranche ferme: Portes d'écluse La Rongère.Tranche conditionnelle n° 1: portes d'écluse de La Fourmondière Supérieure.Tranche conditionnelle n° 2: portes d'écluse d'Avesnières.Tranche conditionnelle n° 3: pertuis d'Avesnières.

Tranche ferme: Portes d'écluse La Rongère.

Tranche conditionnelle n° 1: portes d'écluse de La Fourmondière Supérieure.

Tranche conditionnelle n° 2: portes d'écluse d'Avesnières.

Tranche conditionnelle n° 3: pertuis d'Avesnières.

Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: Protection des berges par enrochements
Brève description:

Tranche ferme: Biefs de Grenoux, Belle-Poule et…

… Mirwault.Tranche conditionnelle n° 1: biefs de Corçu, Briassé et la Bavouze.Tranche conditionnelle n° 2: biefs de La Verrerie, Cumont et La Jaille-Yvon.Tranche conditionnelle n° 3: biefs de La Richardière, Port-Rhingeard et la Rongère.

… Mirwault.

Tranche conditionnelle n° 1: biefs de Corçu, Briassé et la Bavouze.

Tranche conditionnelle n° 2: biefs de La Verrerie, Cumont et La Jaille-Yvon.

Tranche conditionnelle n° 3: biefs de La Richardière, Port-Rhingeard et la Rongère.

Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: Protection de berges par technique semi-végétale
Brève description:

Tranche ferme: biefs de Grenoux, Corçu, Belle-Poule, Briassé, Mirwault, et la…

… Bavouze.Tranche conditionnelle n° 1: biefs de la Verrerie, Cumont et la Jaille-Yvon.Tranche conditionnelle n° 2: biefs de la Richardière, Port-Rhingeard, et La Rongère.

… Bavouze.

Tranche conditionnelle n° 1: biefs de la Verrerie, Cumont et la Jaille-Yvon.

Tranche conditionnelle n° 2: biefs de la Richardière, Port-Rhingeard, et La Rongère.

Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: Dévasement
Brève description: Tranche ferme: biefs de Pendu, Ménil, Fourmusson, La Maignannerie et Boussard.
Informations complémentaires sur les lots:

Délai d'exécution des travaux (hors période de préparation): 2 mois et 2 semaines.

Quantité ou étendue:

À titre indicatif, les travaux devront débuter à compter du 31.8.2015 jusqu'au 13.11.2015 à l'exception du lot n° 3 pour lequel les travaux débuteront avant la saison de navigation (comprise entre le 15.6.2015 et le 31.8.2015).

Les travaux comportent 6 lots, répartis en une tranche ferme et plusieurs tranches conditionnelles détaillées ci-dessous (paragraphe «Information sur les lots»).

Numéro de référence: 2014T012

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Renseigner le formulaire DC1 téléchargeable à l'adresse suivante: http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Capacité technique et professionnelle:

— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel, et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants), remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités de financement: fonds propres.

Modalités de paiement:

— acomptes mensuels,

— prix révisables,

— avance, dans les conditions prévues à l'article 87-l du code des marchés publics, subordonnée à la constitution d'une garantie à première demande,

— paiement par virement administratif à échéance maximale de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://lamayenne.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://lamayenne.marcoweb.fr 🌏
URL des documents: http://lamayenne.marcoweb.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014T012
Informations complémentaires

Les critères relatifs à la candidature sont les capacités techniques et professionnelles.

Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat sur support informatique (cd-rom), sauf demande expresse à recevoir le dossier sur format papier.

Il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://lamayenne.marcoweb.fr

Les offres sont remises selon les modalités fixées dans le règlement de la consultation.

La transmission des offres par voie électronique est autorisée.

Les modalités de remises des offres électroniques sont spécifiées dans le dossier de la consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.12.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— Avant la signature du marché pour le référé pré-contractuel,

— 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat pour le référé contractuel,

— 2 mois à compter de la publicité relative à la signature et à la consultation du contrat pour le recours en contestation de la validité du contrat.

Source: OJS 2014/S 236-414348 (2014-12-02)

Avis d'attribution de marché (2015-04-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 214 376 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des affaires juridiques, de l'assemblée et de la documentation — service juridique, marchés publics et assurances — 39 rue Mazagran — BP 1429

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-15 📅
Date de publication: 2015-04-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 076-133163
Se réfère à l'avis: 2014/S 236-414348
Numéro JO-S: 76
Informations complémentaires

Les marchés ont été signés le 16.3.2015. Il sont consultables auprès du service dont les coordonnées sont indiquées à l'article 1er du présent avis Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 234 A, annonce nº 77 du 5.12.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.4.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-02-17 📅
Nom: STPO Pigeon TP Loire Anjou — Landron
Adresse postale: 43 bd Ampère
Commune postale: Laval Cedex
Code postal: 53020
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Eiffage construction Mayenne
Adresse postale: 27 rue du Bourny
Commune postale: Laval
Code postal: 53000

3️⃣
Nom: Alphametal
Adresse postale: 15 rue de Ville es Cours
Commune postale: Saint-Malo
Code postal: 35400

4️⃣
Nom: Bézier TP
Adresse postale: 19 rue de Romainville — BP 30199
Commune postale: Chateau-Gontier
Code postal: 53200

5️⃣
Nom: Sethy
Adresse postale: Parc d'activité Clef Saint Pierre — Rond-point de l'Epine des Champs
Commune postale: Élancourt
Code postal: 78999

6️⃣
Nom: Eiffage travaux publics Ouest — établissement Sarthe et Mayenne
Adresse postale: Le brouillard — BP8
Commune postale: Voivres-lès-le-Mans
Code postal: 72210
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
7
4
11
3
9

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— avant la signature du marché pour le référé pré-contractuel,

— 2 mois à compter de la publicité relative à la signature et à la consultation du contrat pour le recours en contestation de la validité du contrat;

Source: OJS 2015/S 076-133163 (2015-04-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de maçonnerie et de briquetage (>20)

Travaux de briquetage (>20)

Maçonnerie de parement (1)
Travaux de maçonnerie (>20)