Réfection de l'éclairage public et de la voirie - quartier du Roussillon et du Mas Blanc à Limoges

Limoges Métropole

Réfection de l'éclairage public et de la voirie - quartier du Roussillon et du Mas Blanc à Limoges.
Nature des travaux:
Les travaux comprennent:
- des travaux de génie civil;
- le câblage;
- le remplacement des lanternes à vapeur mercure;
- la réfection de trottoirs et chaussées;
- la reprise de bordures.
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du code des marchés publics.
Les travaux sont répartis en 2 (deux) lots. Le lot nº 1 est le lot principal. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou deux lots. Il n'y a pas de décomposition en tranche.
Délai d'exécution du marché:
Lot nº 1 : 4 (quatre) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Lot nº 2 : 3 (trois) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-09-23. L'appel d'offres a été publié le 2014-08-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Colas Sud Ouest
• Contamine

Qui ?

• Limoges Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-08-07	Avis de marché
2014-12-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de matériel d'éclairage public
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de matériel d'éclairage public 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: Service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-07 📅
Date limite de soumission: 2014-09-23 📅
Date de publication: 2014-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 153-274098
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires

Critères d'attribution: Lot 1: 1) Valeur technique (20 points-35 %), appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits (20%) ; - etudes d'éclairement et fiches récapitulatives (40 %) ; - performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (15 %) ; - performance de la prestation de travaux (15 %) ; - qualité du dossier (10 %). 2) Prix des prestations (20 points-30 %), apprécié en fonction de l'ae et du DE, et selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/ Valeur de l'offre analysée)² 3) Performances en matière de protection de l'environnement (20 points-35 %), appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : Qualité de l'analyse environnementale (30 %) ; - pertinence des mesures compensatoires proposées (30%) ; - qualité du Traitement des déchets (40 %) Lot 2 : 1) Valeur technique (20 points-35 %), appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits (20 %) ; - performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (20 %) ; - performance de la prestation de travaux (40 %) ; - qualité du dossier (20 %) 2) Prix des prestations (20 points-30 %), apprécié en fonction de l'ae et du DE, et selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/ Valeur de l'offre analysée)² 3) Performances en matière de protection de l'environnement (20points-35 %), appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - qualité de l'analyse environnementale (30 %) ; - pertinence des mesures compensatoires proposées (30%) ; - qualité du Traitement des déchets (40 %) Visite facultative pour le lot 2 uniquement: Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre. La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à : Limoges Métropole 64 avenue Georges Dumas CS 10001 87031 Limoges Cedex Tél. : +33 555457900 et demander : La direction des infrastructures routières / service constructions routières : M. Stéphane Bernard Fax: +33 555457847 ou Stéphane Heyraud Fax: +33 555457847 A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif). La communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalités d'obtention du dossier de consultation: Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. : de l'aide en ligne : 08 25 00 13 26) Les avis d'appel public à la concurrence sont consultables via le site du BOAMP, et/ou du JOUE et via le site indiqué ci-dessus, sans aucune contrainte d'identification. Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction des infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, CS 10001, 87031 Limoges Cedex 1, fax : '+33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00. Modalités de remise des plis : Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres. Demande de renseignements : Renseignement(s) administratif(s) Pour tous les lots : Communauté d'agglomération Limoges Métropole Direction des infrastructures routières Service marchés publics 64 avenue Georges Dumas BP 3120 87031 Limoges Cedex Gilles Desveaux Fax : 05-55-45-78-47 Renseignement(S) technique(s) lot nº 1 : Communauté d'agglomération Limoges Métropole Direction des infrastructures routières Service constructions routières 64 avenue Georges Dumas CS 10001 87031 Limoges Cedex Gérard Lacroux Fax: +33 555457847 Renseignement(s) technique(s) lot nº 2 : Communauté d'agglomération Limoges Métropole Direction des infrastructures routières Service constructions routières 64 avenue Georges Dumas CS 10001 87031 Limoges Cedex 1 Stéphane Heyraud Fax: +33 555457847 Recours: Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud 87000 Limoges Tél. : +33 555339155 Télécopieur: +33 555339160 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Communauté d'agglomération Limoges Métropole Service de la commande publique 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges Tél. : +33 555459300, télécopieur: +33 555038660, courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.8.2014.

Informations complémentaires

Critères d'attribution:

Lot 1:

1) Valeur technique (20 points-35 %), appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits (20%) ; - etudes d'éclairement et fiches récapitulatives (40 %) ; - performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (15 %) ; - performance de la prestation de travaux (15 %) ; - qualité du dossier (10 %).

2) Prix des prestations (20 points-30 %), apprécié en fonction de l'ae et du DE, et selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/ Valeur de l'offre analysée)²

3) Performances en matière de protection de l'environnement (20 points-35 %), appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : Qualité de l'analyse environnementale (30 %) ; - pertinence des mesures compensatoires proposées (30%) ; - qualité du Traitement des déchets (40 %)

Lot 2 :

1) Valeur technique (20 points-35 %), appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits (20 %) ; - performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (20 %) ; - performance de la prestation de travaux (40 %) ; - qualité du dossier (20 %)

2) Prix des prestations (20 points-30 %), apprécié en fonction de l'ae et du DE, et selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/ Valeur de l'offre analysée)²

3) Performances en matière de protection de l'environnement (20points-35 %), appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - qualité de l'analyse environnementale (30 %) ; - pertinence des mesures compensatoires proposées (30%) ; - qualité du Traitement des déchets (40 %)

Visite facultative pour le lot 2 uniquement:

Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.

La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.

Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à :

Limoges Métropole

64 avenue Georges Dumas

CS 10001

87031 Limoges Cedex

Tél. : +33 555457900

et demander :

La direction des infrastructures routières / service constructions routières :

M. Stéphane Bernard

Fax: +33 555457847

ou

Stéphane Heyraud

Fax: +33 555457847

A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif).

La communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.

Modalités d'obtention du dossier de consultation:

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.

Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. : de l'aide en ligne : 08 25 00 13 26)

Les avis d'appel public à la concurrence sont consultables via le site du BOAMP, et/ou du JOUE et via le site indiqué ci-dessus, sans aucune contrainte d'identification.

Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction des infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, CS 10001, 87031 Limoges Cedex 1, fax : '+33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.

Modalités de remise des plis :

Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.

Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.

Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres.

Demande de renseignements :

Renseignement(s) administratif(s)

Pour tous les lots :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Direction des infrastructures routières

Service marchés publics

64 avenue Georges Dumas

BP 3120

87031 Limoges Cedex

Gilles Desveaux

Fax : 05-55-45-78-47

Renseignement(S) technique(s) lot nº 1 :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Direction des infrastructures routières

Service constructions routières

64 avenue Georges Dumas

CS 10001

87031 Limoges Cedex

Gérard Lacroux

Fax: +33 555457847

Renseignement(s) technique(s) lot nº 2 :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Direction des infrastructures routières

Service constructions routières

64 avenue Georges Dumas

CS 10001

87031 Limoges Cedex 1

Stéphane Heyraud

Fax: +33 555457847

Recours:

Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal administratif de Limoges,

1 cours Vergniaud

87000 Limoges

Tél. : +33 555339155

Télécopieur: +33 555339160

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Service de la commande publique

8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges

Tél. : +33 555459300, télécopieur: +33 555038660,

courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.8.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réfection de l'éclairage public et de la voirie - quartier du Roussillon et du Mas Blanc à Limoges.

Nature des travaux:

Les travaux comprennent:

- des travaux de génie civil;

- le câblage;

- le remplacement des lanternes à vapeur mercure;

- la réfection de trottoirs et chaussées;

- la reprise de bordures.

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du code des marchés publics.

Les travaux sont répartis en 2 (deux) lots. Le lot nº 1 est le lot principal. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou deux lots. Il n'y a pas de décomposition en tranche.

Délai d'exécution du marché:

Lot nº 1 : 4 (quatre) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Lot nº 2 : 3 (trois) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Numéro du lot: 1
Brève description: Eclairage public.
Quantité ou étendue: Quantités remarquables : Pose 1 ou 2 gaines dans tranchée éclairage public bétonnée larg. 0,30m x prof. 0,30m : 1 000m environ ; Pose de câble d'éclairage public avec élingue dans gaine existante : 3 240m environ ; Fourniture de luminaire 150w - sHP : 45u
Numéro du lot: 2
Brève description: Voirie
Quantité ou étendue: Quantités remarquables : réalisation d'un trottoir en enrobés rouges : 2 000 m2 environ ; Fourniture et mise en oeuvre de BBM 10 35/50 (épaisseur 3,5 cm) : 730 T environ
Informations complémentaires sur les lots:

En application de l'article 14 du code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de…

… l'emploi.Nombre d'heures minimum : 140 heures.Renseignements relatif à l'insertion :PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) de Limoges Métropole64 avenue Georges Dumas87031 Limoges CedexTél. : +33 555457890 ou +33 555457893Portable: +33 624537717Fax: +33 555457896Mail : plie@agglo-limoges.frContact: Véronique Thalamy

… l'emploi.

Nombre d'heures minimum : 140 heures.

Renseignements relatif à l'insertion :

PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) de Limoges Métropole

64 avenue Georges Dumas

87031 Limoges Cedex

Tél. : +33 555457890 ou +33 555457893

Portable: +33 624537717

Fax: +33 555457896

Mail : plie@agglo-limoges.fr

Contact: Véronique Thalamy

Numéro de référence: AF 2014 116

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature), Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur les sites suivants: https://www.achats-limousin.com/ ou http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.

Ils contiendront les éléments indiqués ci-après:

— lettre de candidature (Dc1),

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (Dc2),

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (Dc1),

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (Dc1).

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2).

Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, les renseignements ou documents, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banques ou d'une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au Dc2),

— les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (à annexer au Dc2) sont en particulier:

Lot 1: carte FNTP 6.83 éclairage public routier et urbain ou équivalent.

Lot 2: carte FNTP 3p-3b ou équivalent.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les travaux seront financés selon les modalités suivantes:

Les prestations seront financées sur le budget de Limoges Métropole et seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en application décret nº 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 86 à 111 du code des marchés publics.

Les paiements se feront par virement administratif du trésorier Principal de Limoges Municipale sur le compte bancaire du titulaire du marché.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de non respect du délai global de paiement, et en application du décret nº 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro s'ajoutera au montant des intérêts moratoires.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2014-10-08 📅
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Nathalie Périssat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AF 2014 116
Informations complémentaires

Critères d'attribution:

Lot 1:

1) Valeur technique (20 points-35 %), appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits (20%) ; - etudes d'éclairement et fiches récapitulatives (40 %) ; - performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (15 %) ; - performance de la prestation de travaux (15 %) ; - qualité du dossier (10 %).

2) Prix des prestations (20 points-30 %), apprécié en fonction de l'ae et du DE, et selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/ Valeur de l'offre analysée)²

3) Performances en matière de protection de l'environnement (20 points-35 %), appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : Qualité de l'analyse environnementale (30 %) ; - pertinence des mesures compensatoires proposées (30%) ; - qualité du Traitement des déchets (40 %)

Lot 2 :

1) Valeur technique (20 points-35 %), appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits (20 %) ; - performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (20 %) ; - performance de la prestation de travaux (40 %) ; - qualité du dossier (20 %)

3) Performances en matière de protection de l'environnement (20points-35 %), appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - qualité de l'analyse environnementale (30 %) ; - pertinence des mesures compensatoires proposées (30%) ; - qualité du Traitement des déchets (40 %)

Visite facultative pour le lot 2 uniquement:

Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.

La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.

Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à :

Limoges Métropole

64 avenue Georges Dumas

CS 10001

87031 Limoges Cedex

Tél. : +33 555457900

et demander :

La direction des infrastructures routières / service constructions routières :

M. Stéphane Bernard

Fax: +33 555457847

Stéphane Heyraud

A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif).

La communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.

Modalités d'obtention du dossier de consultation:

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.

Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. : de l'aide en ligne : 08 25 00 13 26)

Les avis d'appel public à la concurrence sont consultables via le site du BOAMP, et/ou du JOUE et via le site indiqué ci-dessus, sans aucune contrainte d'identification.

Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction des infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, CS 10001, 87031 Limoges Cedex 1, fax : '+33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.

Modalités de remise des plis :

Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.

Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.

Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres.

Demande de renseignements :

Renseignement(s) administratif(s)

Pour tous les lots :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Direction des infrastructures routières

Service marchés publics

BP 3120

Gilles Desveaux

Fax : 05-55-45-78-47

Renseignement(S) technique(s) lot nº 1 :

Service constructions routières

Gérard Lacroux

Renseignement(s) technique(s) lot nº 2 :

87031 Limoges Cedex 1

Recours:

Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal administratif de Limoges,

1 cours Vergniaud

87000 Limoges

Tél. : +33 555339155

Télécopieur: +33 555339160

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:

Service de la commande publique

8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges

Tél. : +33 555459300, télécopieur: +33 555038660,

courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.8.2014.

Source: OJS 2014/S 153-274098 (2014-08-07)

Avis d'attribution de marché (2014-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 104 364,50 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-19 📅
Date de publication: 2014-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 248-437694
Se réfère à l'avis: 2014/S 153-274098
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires

Instance chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél.: +33 555339155, télécopieur: +33 555339160 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Communauté d'agglomération Limoges Métropole Service de la Commande Publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, tél.: +33 555459300, télécopieur: +33 555038660, courriel: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr. Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole sur prise de rendez-vous auprès de: Service de la Commande Publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, Tél: +33 555459300, Fax: +33 555038660 Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.12.2014.

Informations complémentaires

Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal Administratif de Limoges,

1 cours Vergniaud,

87000 Limoges,

tél.: +33 555339155,

télécopieur: +33 555339160

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Service de la Commande Publique,

8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,

tél.: +33 555459300, télécopieur: +33 555038660,

courriel: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr.

Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole sur prise de rendez-vous auprès de:

Service de la Commande Publique,

8 rue Pierre Brossolette,

87000 Limoges,

Tél: +33 555459300,

Fax: +33 555038660

Références de l'avis initial paru au BOAMP

Parution n

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.12.2014.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-12-02 📅
Nom: Contamine
Adresse postale: 5 rue Fresnel ZI du Pavillon
Commune postale: Saint Junien
Code postal: 87200
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-12-05 📅
Nom: Colas Sud Ouest
Adresse postale: Parc d'activités Océalim 13 avenue Maryse Bastié
Commune postale: Couzeix
Code postal: 87270
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
4
Source: OJS 2014/S 248-437694 (2014-12-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation (20)

Installation d'appareils d'éclairage extérieur (13)

Installation de matériel d'éclairage public (11)