Reconstruction du magasin « Les Aubaines » et Construction de 95 logements – 90 rue Ponsardin à Reims (51100)

Plurial l'effort rémois

Reconstruction du magasin « Les Aubaines » et Construction de 95 logements – 90 rue Ponsardin à Reims (51100).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-12-19. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-23 Avis de marché
2015-08-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-10-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
-Tranche ferme : construction des bâtiments locatifs A-B-C- (51 logements, 1 commerce et un parc de stationnements),-Tranche Conditionnelle 1 : construction du bâtiment D en accession (31 logements),-Tranche Conditionnelle 2 : construction du bâtiment E en accession (13 logements).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Plurial l'effort remois
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart, CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Courrier électronique: service.marches@plurial.fr 📧
Téléphone: +33 326049905/+33 326059233 📞
Fax: +33 326059249 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-23 📅
Date limite de soumission: 2014-12-19 📅
Date de publication: 2014-10-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 207-366074
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires
Procédure : appel d'offres ouvert européen soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. Délai d'exécution : Tranche ferme : construction des bâtiments locatifs A-B-C- (51 logements, 1 commerce et un parc de stationnements) : 20 mois (dont 1 mois de préparation de chantier). Tranche conditionnelle 1 : construction du bâtiment D en accession (31 logements) : 16 mois (dont 1 mois de préparation de chantier). Tranche conditionnelle 2 : construction du bâtiment E en accession (13 logements) : 16 mois (dont 1 mois de préparation de chantier). Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 28 octobre 2014 dès 10 heures, auprès de : Sur support électronique, en téléchargement gratuit : www.effort-remois.com rubrique appel d'offres ou www.lunion-legales.fr, sous la référence du marché : CN-131014 Sur support papier, aux frais du candidat : Technic Repro – 11 rue de Neufchâtel 51100 Reims / tél. : +33 326048121 – fax: +33 326097107 Renseignements techniques : Socrel M. Duvernoy +33 632039712 Renseignements administratifs : service marchés : Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233 Maître d'œuvre conception : Giovanni Pace Architecte - 7 rue Kellerman – 51100 Reims Tél. : +33 326887892 Fax: +33 326977940 Maître d'œuvre réalisation : SOCREL - 7 rue Marie Stuart - 51100 Reims Tél. : +33 326049960 Fax: +33 326496351
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Reconstruction du magasin « Les Aubaines » et Construction de 95 logements – 90 rue Ponsardin à Reims (51100).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Terrasement – gros œuvre / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: VRD- aménagements extérieurs / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Étanchéité / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Bardage zinc / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure PVC / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiseries extérieure alu – serrurerie / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: POrtes de garages / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Enduit mono-couche – pierre collee / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Doublages- cloisons- faux plafonds / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: MENUISERIES INTERIEURES / TRANCHES FERME – CONDITIONNELLES 1 ET 2
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: chapes liquides / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Carrelage- faience / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Peinture / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Sols souples / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Électricité / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Chauffage gaz- VMC – plomberie / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Ascenseurs – monte charge / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Doublages- cloisons – menuiseries INT- magasin les aubaines / tranche ferme
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Faux plafonds – magasin les aubaines / tranche ferme
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Carrelage- faïence – magasin les aubaines / tranche ferme
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: Peinture – magasin les aubaines / tranche ferme
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: Sols souples – magasin les aubaines / tranche ferme
Numéro du lot: 23
Intitulé du lot: Électricité – magasin les aubaines / tranche ferme
Numéro du lot: 24
Intitulé du lot: Chauffage- ventilation – plomberie – magasin les aubaines / tranche ferme
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
-Tranche ferme : construction des bâtiments locatifs A-B-C- (51 logements, 1 commerce et un parc de stationnements),
-Tranche Conditionnelle 1 : construction du bâtiment D en accession (31 logements),
-Tranche Conditionnelle 2 : construction du bâtiment E en accession (13 logements).
Description des options: Selon le CCTP.
Numéro de référence: CN-131014
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
90 rue Ponsardin
51100 Reims

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Situation économique et financière: Voir le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement d'entreprises forme solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Nom du pouvoir adjudicateur: Plurial Promotion
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart - CS 80017
Contact
Point de contact: Madame Gallois ou Madame Forray
Nom: Reprographe technic repro
Adresse postale: 11 rue de Neufchatel
Commune postale: Reims
Code postal: 51100
Téléphone: +33 326048121 📞
Courrier électronique: technic.repro@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 326097107 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-131014
Informations complémentaires
Procédure : appel d'offres ouvert européen soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
Délai d'exécution :
Tranche ferme : construction des bâtiments locatifs A-B-C- (51 logements, 1 commerce et un parc de stationnements) : 20 mois (dont 1 mois de préparation de chantier).
Tranche conditionnelle 1 : construction du bâtiment D en accession (31 logements) : 16 mois (dont 1 mois de préparation de chantier).
Tranche conditionnelle 2 : construction du bâtiment E en accession (13 logements) : 16 mois (dont 1 mois de préparation de chantier).
Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 28 octobre 2014 dès 10 heures, auprès de :
Sur support électronique, en téléchargement gratuit :
www.effort-remois.com rubrique appel d'offres ou www.lunion-legales.fr, sous la référence du marché : CN-131014
Sur support papier, aux frais du candidat :
Technic Repro – 11 rue de Neufchâtel 51100 Reims / tél. : +33 326048121 – fax: +33 326097107
Renseignements techniques : Socrel M. Duvernoy +33 632039712
Renseignements administratifs : service marchés : Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233
Maître d'œuvre conception : Giovanni Pace Architecte - 7 rue Kellerman – 51100 Reims
Tél. : +33 326887892
Fax: +33 326977940
Maître d'œuvre réalisation : SOCREL - 7 rue Marie Stuart - 51100 Reims
Tél. : +33 326049960
Fax: +33 326496351

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Chalons en Champagne
Code postal: 51000
Source: OJS 2014/S 207-366074 (2014-10-23)
Avis d'attribution de marché (2015-08-19)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Plurial Novilia
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart — CS 80017
Contact
Courrier électronique: servicemarches@plurial.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-19 📅
Date de publication: 2015-08-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 162-295945
Se réfère à l'avis: 2014/S 207-366074
Numéro JO-S: 162
Informations complémentaires
LOT 01 — TERRASEMENT — GROS ŒUVRE: CARI THOURAUD (51) TF 2 898 000 / TC1: 450 000 / TC2: 600 000 LOT 02 — VRD-AMENAGEMENTS EXTERIEURS: EUROVIA (51) TF 101 500 LOT 03 — ETANCHEITE: SOPREMA (51) TF 425 173,38 / TC1: 76 497,40 / TC2: 91 568,52 LOT 04 — BARDAGE ZINC: COUVREURS DE FRANCE (08): TF 78 205,25 / TC1: 24 979,22 / TC2: 21 758,37 LOT 05 — MENUISERIE EXTERIEURE PVC: LES ZELLES (88) TF 143 153,08 / TC1: 44 477,36 / TC2: 51 136,74 LOT 06 — MENUISERIES EXTERIEURE ALU — SERRURERIE: MENUISERIE CONCEPTALU (51) TF 343 295 / TC1: 88 322,00 / TC2: 77 156,00 LOT 07 — PORTES DE GARAGES: DOITRAND (42) TF 27 762,00 / TC1: 10 562 / TC2: 15 662 LOT 08 — ENDUIT MONOCOUCHE — PIERRE COLLEE: FCC (51) TF 152 000/ TC1: 51 000 / TC2: 56 500 LOT 09 — DOUBLAGES- CLOISONS- FAUX PLAFONDS: RESOR (51) TF 249 806,85 / TC1: 113 143,49 / TC2: 70 938,54 LOT 10 — MENUISERIES INTERIEURES: CARI MENUISERIE (51) TF 150 938,63 / TC1: 68 081,79 / TC2: 85 956,36 LOT 11 — CHAPES LIQUIDES: MORISOT (51) TF 87 263/ TC1: 23 730,00 (INCLUS MOINS VALUE POUR SUPPRESSION ISOLANT ACOUSTIQUE SOUS CHAPE 3 600) / TC2: 33 668 LOT 12 — CARRELAGE- FAIENCE: MORISOT (51) TF 196 174,50 / TC1: 26 289,10 / TC2: 65 805,40 (INCLUS OPTION CARRELAGE HAUT DE GAMME BATIMENT E 4 635,90) LOT 13 — PEINTURE: SIONNEAU (51) TF 203 131,93 / TC1: 86 284,05 / TC2: 73 339,33 LOT 14 — SOLS SOUPLES: GONEL (08) TF 21 843,50 / TC1: 49 772,50 LOT 15 — ELECTRICITE: SEEI (51) TF 285 000: TC1: 135 000 / TC2: 87 000 LOT 16 — CHAUFFAGE GAZ- VMC –PLOMBERIE: CONAT (10) TF 477 651,95 (EN SUS OPTION BOUCHE VMC AVEC DETECTEUR DE PRESENCE DANS LES WC POUR 808,08 ET OPTION MISE EN PLACE DE DECOMPTEURS SELON LA RT 2012 POUR LE CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE COMPRIS EMETTEUR RADIO POUR 20 000) / TC1: 328 152,32 (EN SUS OPTION FOURNITURE ET POSE DECOMPTEURS EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE POUR 11 481,74) / TC2: 137 407,37 (EN SUS OPTION BOUCHE VMC AVEC DETECTEUR DE PRESENCE DANS LES WC POUR 221,21) LOT 17 — ASCENSEURS — MONTE CHARGE: A2A (51) TF 112 600 / TC1: 29 500 / TC2: 29 500 LOT 18 — DOUBLAGES- CLOISONS — MENUISERIES INT- MAGASIN LES AUBAINES: AA MEREAU (02) TF 50 386,33 LOT 19 — FAUX PLAFONDS — MAGASIN LES AUBAINES: ISODECOR (51) TF 60 301,50 LOT 20 — CARRELAGE- FAIENCE — MAGASIN LES AUBAINES: MORISOT (51) TF 7 007 LOT 21 — PEINTURE — MAGASIN LES AUBAINES: PVF (51) TF 27 143,84 LOT 22 — SOLS SOUPLES — MAGASIN LES AUBAINES: GONEL (08) TF 1 417,40 LOT 23 — ELECTRICITE — MAGASIN LES AUBAINES: INEO INDUSTRIE (51) TF 129 000 LOT 24 — CHAUFFAGE- VENTILATION — PLOMBERIE — MAGASIN LES AUBAINES: MORIN (02) TF 154 331,30 Pour tous renseignements, contacter le Service Achats-Marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233 / Mme Bernard-Barthe +33 326049830.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (50)
2. Valeur technique de l'offre (35)
3. Respect délais (15)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-05-22 📅
Nom: CARI Thouraud (51)

2️⃣
Nom: Eurovia (51)

3️⃣
Nom: Soprema (51)

4️⃣
Nom: Couvreurs de France (08)

5️⃣
Nom: Les Zelles (88)

6️⃣
Nom: Menuiserie Conceptalu (51)

7️⃣
Nom: Doitrand (42)

8️⃣
Nom: FCC (51)

9️⃣
Nom: RESOR (51)

1️⃣0️⃣
Nom: CARI MENUISERIE (51)

1️⃣1️⃣
Nom: Morisot (51)

1️⃣2️⃣

1️⃣3️⃣
Nom: Sionneau (51)

1️⃣4️⃣
Nom: Gonel (08)

1️⃣5️⃣
Nom: SEEI (51)

1️⃣6️⃣
Nom: CONAT (10)

1️⃣7️⃣
Nom: A2A (51)

1️⃣8️⃣
Nom: AA MEREAU (02)

1️⃣9️⃣
Nom: Isodecor (51)

2️⃣0️⃣

2️⃣1️⃣
Nom: PVF (51)

2️⃣2️⃣

2️⃣3️⃣
Nom: INEO Industrie (51)

2️⃣4️⃣
Nom: MORIN (02)

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Chalons-en-Champagne
Source: OJS 2015/S 162-295945 (2015-08-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
A2A (51) AA MEREAU (02) CARI MENUISERIE (51) CARI Thouraud (51) CONAT (10) Couvreurs de France (08) Doitrand (42) Eurovia (51) FCC (51) Gonel (08)