Réalisation de travaux pour la création de points de raccordements mutualisés pour assurer la montée en débit des accès au réseau Internet
Conseil général des Deux-Sèvres
Réalisation de travaux pour la création de points de raccordements mutualisés pour assurer la montée en débit des accès au réseau Internet.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-03-12. L'appel d'offres a été publié le 2014-01-30.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-01-30 | Avis de marché |
| 2014-05-26 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-01-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Deux-Sèvres
Adresse postale: mail Lucie Aubrac – place Denfert Rochereau – CS 58880
Code postal: 79028
Commune postale: Niort Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.deux-sevres.com 🌏
Courrier électronique: marches-publics@cg79.fr 📧
Téléphone: +33 549066379 📞
Fax: +33 516432144 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-30 📅
Date limite de soumission: 2014-03-12 📅
Date de publication: 2014-02-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 024-037236
Numéro JO-S: 24
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Nom du projet ou programme financé par l’UE:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département des Deux-Sèvres, 79000 Deux-Sèvres.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Procédure
Durée de l’accord-cadre en années: 4
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (qualité de la méthodologie : 15 points - Moyens matériels et humains : 10 points - Pertinence de l'organisation : 10 points - degré complétude et détail documentation : 5 points) (40)
2. Le critère prix (30)
3. Le critère délai d'exécution (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: Conseil général des Deux-Sèvres
Adresse postale: mail Lucie Aubrac - place Denfert Rochereau - CS 58880
Point de contact: Bureau des marchés
URL pour informations complémentaires: http://www.deux-sevres.com 🌏
URL pour la participation: http://www.deux-sevres.com 🌏
URL des documents: http://www.deux-sevres.com 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: SIT1307AOT
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: Hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, BP 541
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 549607919 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Poitiers
Source: OJS 2014/S 024-037236 (2014-01-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Deux-Sèvres
Adresse postale: mail Lucie Aubrac – place Denfert Rochereau – CS 58880
Code postal: 79028
Commune postale: Niort Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.deux-sevres.com 🌏
Courrier électronique: marches-publics@cg79.fr 📧
Téléphone: +33 549066379 📞
Fax: +33 516432144 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-30 📅
Date limite de soumission: 2014-03-12 📅
Date de publication: 2014-02-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 024-037236
Numéro JO-S: 24
Informations complémentaires
Marché à bons de commande avec un montant minimum HT de 4 millions d'EUR et sans montant maximum. À titre indicatif et sans engagement de la part du maître de l'ouvrage : l'estimation maximum en valeur et en quantité permettant d'apprécier l'ampleur prévisible de la commande est de 21,5 millions d'EUR (TTC). Cette somme correspond à l'étude, la création des infrastructures et la maintenance de 96 sous-répartiteurs.
Durée du marché : 4 ans à compter de la notification du marché (prévue pour mai 2014).
Critères de sélection des candidatures :
En conformité avec l'article 52 du code des marchés publics, les niveaux de capacité professionnelle, technique et financière sont :
— recevabilité en application des articles 43 et 44 du CMP,
— capacités professionnelles, techniques et financières en application de l'article 45 du CMP.
Condition remises des offres :
Le dossier de consultation peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://www.deux-sevres.com ou être retiré au bureau des marchés du Conseil général.
Les candidats doivent choisir entre la transmission électronique et la transmission sur support papier de leurs candidatures et de leurs offres.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.1.2014.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réalisation de travaux pour la création de points de raccordements mutualisés pour assurer la montée en débit des accès au réseau Internet.
Numéro de référence: SIT1307AOT
Nom du projet ou programme financé par l’UE:
Pour la mise en oeuvre des prestations objet du présent marché, le Conseil général des Deux-Sèvres est susceptible de bénéficier d'une aide de l'union européenne au titre du programme opérationnel 2007-2013 FEDER, axe 4 "Favoriser les conditions du développement de la société de l'information", mesure 1 "Favoriser le déploiement d'infrastructures haut débit dans les territoires mal desservis".
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: Département des Deux-Sèvres, 79000 Deux-Sèvres.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
— la lettre de candidature - habilitation du mandataire pour ses co-traitants (formulaire Dc1),
— la déclaration du candidat individuel ou de chaque membre du groupement (formulaire Dc2).
Ce document est renseigné par le candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, par chaque membre du groupement.
— une liste des références pour des prestations similaires en cours d'exécution ou exécutés depuis moins de 3 ans,
— un descriptif des compétences du candidat en génie civil/terrassement et en pose de fibre,
— les moyens généraux du candidat,
— tout autre document prouvant la capacité du candidat à exécuter les prestations,
— le document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— si le candidat est en redressement judiciaire ; la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— la justification du statut d'opérateur.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le cofinancement est assuré par le Conseil général et par le fonds européen de développement régional (FEDER). Le mode de règlement est le virement administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours. Les prix sont révisables. Application des articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Afficher plus
Procédure
Durée de l’accord-cadre en années: 4
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (qualité de la méthodologie : 15 points - Moyens matériels et humains : 10 points - Pertinence de l'organisation : 10 points - degré complétude et détail documentation : 5 points) (40)
2. Le critère prix (30)
3. Le critère délai d'exécution (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: Conseil général des Deux-Sèvres
Adresse postale: mail Lucie Aubrac - place Denfert Rochereau - CS 58880
Point de contact: Bureau des marchés
URL pour informations complémentaires: http://www.deux-sevres.com 🌏
URL pour la participation: http://www.deux-sevres.com 🌏
URL des documents: http://www.deux-sevres.com 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: SIT1307AOT
Informations complémentaires
Marché à bons de commande avec un montant minimum HT de 4 millions d'EUR et sans montant maximum. À titre indicatif et sans engagement de la part du maître de l'ouvrage : l'estimation maximum en valeur et en quantité permettant d'apprécier l'ampleur prévisible de la commande est de 21,5 millions d'EUR (TTC). Cette somme correspond à l'étude, la création des infrastructures et la maintenance de 96 sous-répartiteurs.
Afficher plus
Durée du marché : 4 ans à compter de la notification du marché (prévue pour mai 2014).
Critères de sélection des candidatures :
En conformité avec l'article 52 du code des marchés publics, les niveaux de capacité professionnelle, technique et financière sont :
— recevabilité en application des articles 43 et 44 du CMP,
— capacités professionnelles, techniques et financières en application de l'article 45 du CMP.
Condition remises des offres :
Le dossier de consultation peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://www.deux-sevres.com ou être retiré au bureau des marchés du Conseil général.
Les candidats doivent choisir entre la transmission électronique et la transmission sur support papier de leurs candidatures et de leurs offres.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.1.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: Hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, BP 541
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 549607919 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Poitiers
Source: OJS 2014/S 024-037236 (2014-01-30)
Avis d'attribution de marché (2014-05-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-05-26 📅
Date de publication: 2014-05-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 103-180088
Se réfère à l'avis: 2014/S 24-037236
Numéro JO-S: 103
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: département des Deux-Sèvres, 79000 Deux-Sèvres
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-05-09 📅
Nom: SA Orange
Adresse postale: Site Pichey - 23 rue Thomas Edison
Commune postale: Bordeaux Cedex 9
Code postal: 33731
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, BP 541
Source: OJS 2014/S 103-180088 (2014-05-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-05-26 📅
Date de publication: 2014-05-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 103-180088
Se réfère à l'avis: 2014/S 24-037236
Numéro JO-S: 103
Informations complémentaires
Montant minimum HT : 4 000 000 EUR - sans montant maximum.
Le marché est consultable sur rendez-vous au bureau des marchés du Conseil général.
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution nº 24 A, annonce nº 130 du 4.2.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26.5.2014.
Afficher plus
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: département des Deux-Sèvres, 79000 Deux-Sèvres
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-05-09 📅
Nom: SA Orange
Adresse postale: Site Pichey - 23 rue Thomas Edison
Commune postale: Bordeaux Cedex 9
Code postal: 33731
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, BP 541
Source: OJS 2014/S 103-180088 (2014-05-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)