Avis de marché (2014-04-24) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de protection des berges
Quantité ou étendue:
“les prestatins font l'objet de 2 tranches définies comme suit :Tranche ferme : travaux compris entre l'agglomération de Boissise-la-Bertrand (pr 40+670 de...”
Quantité ou étendue
les prestatins font l'objet de 2 tranches définies comme suit :Tranche ferme : travaux compris entre l'agglomération de Boissise-la-Bertrand (pr 40+670 de la Rd39) et le PR 42+200tranche conditionnelle : travaux compris entre le PR 42+200 de la Rd39 et le carrefour avec la Rd50 (PR 43+340 de la Rd39).Le délai d'exécution est fixé comme suit, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage de chaque tranche.Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 54 Mois (18 mois de travaux et 36 mois de garantie et d'entretien de la végétation).Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle est de 54 mois (18 mois de travaux et 36 mois de garantie et d'entretien de la végétation).Quantités :Pour la tranche ferme :Installation de chantier et signalisation ;Abattage et dessouchage : 3 800 m2 ;Terrassement : 3 000 m3 ;Remblai d'apport et fascine de saule : 400 m3 ;Plantations arbustives : 2 000 m2 ;Gabions 1 600 m3 ;Dispositifs d'ancrage pour gabions : 90m ;Pour la tranche conditionnelle :Installation de chantier et signalisation ;Démolition quai béton, abattage et déssouchage : 4 850 m2 ;Terrassement : 7 000 m3;remblai d'apport : 750 m3 ;Fascine de saule : 260 m ;Lit de plan : 360 ;Plantations arbustives : 975 m2 ;Gabions : 2 85 0m3 ;Enrochements : 2 775 t
Afficher plus Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de protection des berges📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de Seine-et-Marne
Adresse postale: 15 place de la Porte de Paris
Code postal: 77000
Commune postale: Melun
Contact
Courrier électronique: nathalie.hardy@cg77.fr📧
Téléphone: +33 164147145📞
Fax: +33 164147148 📠
Référence Dates
Date d'envoi: 2014-04-24 📅
Date limite de soumission: 2014-06-05 📅
Date de publication: 2014-04-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 083-143788
Numéro JO-S: 83
Informations complémentaires
“critères de sélection des candidatures :”
Source: OJS 2014/S 083-143788 (2014-04-24)
Avis d'attribution de marché (2014-07-31) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 999 667,67 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence Dates
Date d'envoi: 2014-07-31 📅
Date de publication: 2014-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 148-265531
Se réfère à l'avis: 2014/S 83-143788
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires
“Références de l'avis initial paru au BOAMP”
Source: OJS 2014/S 148-265531 (2014-07-31)