rd 5 - commune la roquebrussane - pR 4+150 - amenagement du carrefour entre la rd 5 et la rd 64

Conseil général du Var

la présente consultation concerne la prestation suivante :
Rd5 - pr4+150 - aménagement du carrefour entre la Rd5 et Rd64 - commune de la roquebrussanne

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-11-13. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-01.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• GPT Eiffage/Sottal
• Lumilec

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-10-01	Avis de marché
2014-11-05	Informations complémentaires
2015-09-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-10-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Quantité ou étendue:

a titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le : 1er semestre 2015.Il est prévu une décomposition en lots, à savoir :- lot 1 : Terrassement, assainissement, chaussée- lot 2 : Eclairage publicconsistance des principales prestations :Lot 1 : Terrassement, assainissement, chaussée- installation et repliement de chantier : 1f,- déblais en terrain de toute nature : 1 800m3,- canalisation eau pluviale béton série 135a D500mm : 140m,- gNT 0/63 pour couche de forme : 2 400t,- gB 0/14 classe 3 pour couche de base fondation ou reprofilage : 750t,- fourniture et mise en oeuvre d'eme 0/14 classe 2 : 360t,- béton bitumineux à module élevé : 600t,- béton balayé épaisseur 0.10m : 700m2lot 2 : Eclairage public- installation de chantier : 1f,- massif pour candélabre de 8m : 11u,- cablage : 500m,- fourniture et pose de candélabre de 5m : 2u,- fourniture et pose de candélabre de 8m : 11u.Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de Service prescrivant de le commencer.Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.Pour le lot 1, le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de Service qui prescrira de les commencer.Pour le lot 2, le délai d'exécution des travaux est de 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de Service qui prescrira de les commencer

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices, CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-01 📅
Date limite de soumission: 2014-11-13 📅
Date de publication: 2014-10-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 191-335974
Numéro JO-S: 191
Informations complémentaires

retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr Procédure : Appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 40-iii-2°, 57 à 59 du Code des Marchés Publics Unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1 octobre 2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la présente consultation concerne la prestation suivante :

Rd5 - pr4+150 - aménagement du carrefour entre la Rd5 et Rd64 - commune de la roquebrussanne

Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassement, assainissement, chaussée
Numéro du lot: 2
Brève description: Eclairage public
Quantité ou étendue:

a titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le : 1er semestre 2015.

Il est prévu une décomposition en lots, à savoir :

- lot 1 : Terrassement, assainissement, chaussée

- lot 2 : Eclairage public

consistance des principales prestations :

Lot 1 : Terrassement, assainissement, chaussée

- installation et repliement de chantier : 1f,

- déblais en terrain de toute nature : 1 800m3,

- canalisation eau pluviale béton série 135a D500mm : 140m,

- gNT 0/63 pour couche de forme : 2 400t,

- gB 0/14 classe 3 pour couche de base fondation ou reprofilage : 750t,

- fourniture et mise en oeuvre d'eme 0/14 classe 2 : 360t,

- béton bitumineux à module élevé : 600t,

- béton balayé épaisseur 0.10m : 700m2

lot 2 : Eclairage public

- installation de chantier : 1f,

- massif pour candélabre de 8m : 11u,

- cablage : 500m,

- fourniture et pose de candélabre de 5m : 2u,

- fourniture et pose de candélabre de 8m : 11u.

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de Service prescrivant de le commencer.

Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

Pour le lot 1, le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de Service qui prescrira de les commencer.

Pour le lot 2, le délai d'exécution des travaux est de 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de Service qui prescrira de les commencer

Description des options:

options au sens communautaire:

- conclusion possible d'avenants

- marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Numéro de référence: 14S0023

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Lettre de candidature (imprimé Dc1 à compléter ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants.

L'imprimé Dc1 est disponible sur le site du Minefe : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

- Une déclaration sur l ?Honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (interdictions de soumissionner)

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisé au cours des trois derniers exercices.

Capacité technique et professionnelle:

- La liste de travaux en lien avec l'objet du marché effectués au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent. L'Imprimé Dc2 est disponible sur le site du Minefe : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

ni cautionnement ni garantie prévus.

Les modalités d'avance ou d'acompte sont détaillées dans le dossier de consultation dans le respect des articles 86 à 89 du Code des Marchés Publics

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Le réglement se fera par Mandat Administratif suivi d'un Virement.

Le délai de paiement est fixé à l'article 98 du Code des Marchés Publics.

Conformément au Décret no 2013-269 du 29 mars 2013, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises.

Conformément à l'article 51-vi du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter pour le marché (ou certains de ses lots) plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements (ou en qualité de membres de plusieurs groupements)

conformément à l'article 51- vII du Code des marchés publics, après attribution du marché à un groupement, le pouvoir adjudicateur impose la forme d'un groupement solidaire

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Point de contact: Mme Capobianco Valérie, directeur des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
Nom: conseil Général du Var : DGRTFAM
Adresse postale: renseignements Administratifs: Nicolas SERRE - fax : 04.83.95.77.29 , Renseignements Techniques: Angélique LEROY - fax : 04.83.95.69.59
Nom: conseil Général du Var : Direction des Marchés - bureau 124
Adresse postale: aff. 14s0023 - rD 5 - la roquebrussane - ne pas ouvrir, 390 Avenue des Lices, CS 41303

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0023
Informations complémentaires

retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr

Procédure : Appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 40-iii-2°, 57 à 59 du Code des Marchés Publics

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1 octobre 2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine Cedex 9 BP 40510
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2014/S 191-335974 (2014-10-01)

Informations complémentaires (2014-11-05)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-05 📅
Date limite de soumission: 2014-11-26 📅
Date de publication: 2014-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 216-381658
Se réfère à l'avis: 2014/S 191-335974
Numéro JO-S: 216
Source: OJS 2014/S 216-381658 (2014-11-05)

Avis d'attribution de marché (2015-09-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 417 378 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-10 📅
Date de publication: 2015-09-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 178-322826
Numéro JO-S: 178
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.var.fr Date de conclusion le 21.8.2015. Modalités de consultation des contrats sur demande de RDV à la Direction des marchés par fax au +33 483957878 Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no: 191 A, annonce no 183 du 4.10.2014. Références de publication rectificative Parution no: 216 A, annonce no 123 du 8.11.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.9.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-12 📅
Nom: GPT Eiffage/Sottal
Adresse postale: Ets Côte d'Azur, ZI Les Consacs
Commune postale: Brignoles
Code postal: 83170

2️⃣
Nom: Lumilec
Adresse postale: chemin du Moulin Premier
Commune postale: La Crau
Code postal: 83260
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
12

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Racine, Cedex 9, BP 40510
Organisme responsable des procédures de médiation
Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2015/S 178-322826 (2015-09-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)