Mise en place d'un contrat de maintenance des ascenseurs du patrimoine de Batigère Rhône-Alpes

Batigère Rhône-Alpes

La présente consultation est lancée suivant la procédure d'appel d'offres européen ouverte, en vue de passer un marché avec l'entreprise économiquement la plus avantageuse.
elle est soumise aux dispositions de l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-13. L'appel d'offres a été publié le 2014-01-22.

Qui ?

• Batigère Rhône-Alpes

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments › Services d'entretien d'ascenseurs

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-01-22	Avis de marché
2014-01-24	Informations complémentaires

Avis de marché (2014-01-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'entretien d'ascenseurs
Quantité ou étendue:

Lot n° 1: 27 ascenseursmaintenance de 27 ascenseurs du patrimoine de Batigère Rhône-Alpes : Secteur Lyon, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Fons.Lot n° 2: 40 ascenseursmaintenance de 40 ascenseurs du patrimoine de Batigère Rhône-Alpes : Secteur Lyon, Caluire, Oullins et Saint-Fons.Lot n° 3: 34 ascenseursmaintenance de 34 ascenseurs du patrimoine de Batigère Rhône-Alpes : Secteur Lyon, L'Isle-d'Abeau et Villeurbanne.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'entretien d'ascenseurs 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Batigère Rhône-Alpes
Adresse postale: 31 bis rue Bossuet
Code postal: 69006
Commune postale: Lyon

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-22 📅
Date limite de soumission: 2014-03-13 📅
Date de publication: 2014-01-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 018-027950
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://marches.batigere.fr code Nuts Fr71 l'attribution du Marché sera effectuée parmi les candidats retenus à l'entreprise présentant l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés nota : La valeur technique de l'offre sera jugée sur la base des réponses du mémoire technique et de l'annexe 4 du CCTP de Maintenance marché à bons de commande commentaires sur la forme du marché : Appel d'offres ouvert délai d'exécution : Le présent contrat, établi pour une durée de cinq ans à compter du 1.4.2014, il arrivera à expiration le 31.3.2019. unité monétaire utilisée, l'euro

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation est lancée suivant la procédure d'appel d'offres européen ouverte, en vue de passer un marché avec l'entreprise économiquement la plus avantageuse.

elle est soumise aux dispositions de l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Maintenance de 27 ascenseurs du patrimoine de Batigere Rhone Alpes : Secteur Lyon, Saint Jean De Maurienne et Saint Fons
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Maintenance de 40 ascenseurs du patrimoine de Batigere Rhone Alpes : Secteur Lyon, Caluire, Oullins et Saint Fons
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Maintenance de 34 ascenseurs du patrimoine de Batigere Rhone Alpes : Secteur Lyon, L'Isle D'Abeau et Villeurbanne
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Lot n° 1: 27 ascenseurs

maintenance de 27 ascenseurs du patrimoine de Batigère Rhône-Alpes : Secteur Lyon, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Fons.

Lot n° 2: 40 ascenseurs

maintenance de 40 ascenseurs du patrimoine de Batigère Rhône-Alpes : Secteur Lyon, Caluire, Oullins et Saint-Fons.

Lot n° 3: 34 ascenseurs

maintenance de 34 ascenseurs du patrimoine de Batigère Rhône-Alpes : Secteur Lyon, L'Isle-d'Abeau et Villeurbanne.

Durée de l'accord: 60 mois
Numéro de référence: Aoe 177
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lieu principal de prestation

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir CCAP.
Situation économique et financière:

— la lettre de candidature-Habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé Dc1 - ex Dc4)

— un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K bis) de moins de 3 mois ;

— la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (imprimé Dc2 ex Dc5) ;

— l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de validité avec la mention des activités assurées ;

— les qualifications et agréments professionnels du candidat qui doivent être conformes à la règlementation et valides à la date de remise des offres,

— la copie attestée conforme à l'original de l'état annuel des certificats reçus (ex- Dc7, Noti 2).

— si besoin l'acte spécial de sous-traitance (imprimé Dc4) et une délégation de paiement en cas de sous-

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

— des références d'opérations similaires exécutées au cours des années 2010 à 2012, ainsi qu'un état des opérations en cours à fin décembre 2013, avec mention des éléments suivants : nombre d'ascenseurs, programme de l'opération, volume financier global, dates de début et de fin de chantier.

Capacité technique et professionnelle:

Un mémoire technique précisant les dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour respecter les délais et la qualité des interventions et des travaux (moyens humains et techniques, organisation). En particulier devront y être présents les documents suivants, qui pourront être illustrés d'exemples d'opérations réalisées par l'entreprise, tout en se référant au maximum aux conditions particulières de l'opération objet de la consultation :

Une note de programmation de l'exécution des ouvrages fournissant des éléments sur la durée prévisionnelle et l'ordonnancement des différentes phases du chantier. Cette programmation devra avoir pour objectif de minimiser la gêne occasionnée aux occupants des immeubles tout en assurant à l'entreprise de bonnes conditions de réalisation des travaux

Une note indiquant les mesures et outils que l'entreprise compte mettre en place pour assurer la meilleure coordination des activités en site occupé, dans le respect des engagements pris envers les locataires. Ceci concerne notamment la prise et la tenue des rendez-vous, le gardiennage des clés, le comportement du personnel, le respect de la sécurité, de l'usage et de la propreté des parties communes.

Les moyens matériels et humains disponibles dans l'entreprise (volume, compétence et références des équipes travaillant actuellement dans l'entreprise dans le domaine de la maintenance) et ceux qui seront affectés à l'encadrement du chantier (moyens matériels délégués au chantier, organigramme précisant l'effectif prévisionnel en équivalents temps pleins, la description des postes et des compétences associées).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir dans le CCAP.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Voir dans le CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Voir dans le CCAP.
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.batigere.fr 🌏
Nom: Batigère Rhône-Alpes
Code postal: 69415
Point de contact: Service juridique

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Aoe 177
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://marches.batigere.fr

code Nuts Fr71

l'attribution du Marché sera effectuée parmi les candidats retenus à l'entreprise présentant l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés

nota : La valeur technique de l'offre sera jugée sur la base des réponses du mémoire technique et de l'annexe 4 du CCTP de Maintenance

marché à bons de commande

commentaires sur la forme du marché : Appel d'offres ouvert

délai d'exécution : Le présent contrat, établi pour une durée de cinq ans à compter du 1.4.2014, il arrivera à expiration le 31.3.2019.

unité monétaire utilisée, l'euro

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012 📞
Fax: +33 472607238 📠
Source: OJS 2014/S 018-027950 (2014-01-22)

Informations complémentaires (2014-01-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-24 📅
Date de publication: 2014-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 020-031268
Se réfère à l'avis: 2014/S 18-027950
Numéro JO-S: 20
Source: OJS 2014/S 020-031268 (2014-01-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de réparation et d'entretien (>20 nouveaux marchés)

Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments (>20)