Mise en exploitation des installations de chauffage conduite et entretien courant des installations de chauffage – production d'ECS (adoucisseur compris) – ventilation et installation de gaz. Dans les bâtiments communaux

Commune de Saint-Florent-sur-Cher

Le présent appel d'offres ouvert européen a pour but de faire assurer par une entreprise désignée ci-après «l'exploitant», la fourniture d'énergie, la conduite et l'entretien courant, le gros entretien et le renouvellement des matériels (garantie totale) des installations de production, de distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire, des installations de ventilation et gaz dans les bâtiments communaux de la ville de Saint- Florent-sur-Cher.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-08-26. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-07-16 Avis de marché
2015-01-13 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-07-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage
Quantité ou étendue:
Le présent marché comprendra:P1: la fourniture d'énergie (gaz naturel et fioul domestique)Pour les sites des groupes 1 et 2P2: la conduite et l'entretien courant des installations de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire ainsi que les réseaux de distribution et les émetteurs de chaleur.— la conduite et l'entretien courant des installations de ventilation et de rafraîchissement lorsqu'elles existent,— la conduite et l'entretien courant des installations de gaz (naturel ou propane).Pour les sites de tous les groupesP3: la garantie totale des installations décrites ci-dessus.— les réseaux chauffage, eau chaude et bouclage pour les sites de tous les groupes.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Saint-Florent-Sur-Cher
Adresse postale: place de la République
Code postal: 18400
Commune postale: Saint-Florent-sur-Cher
Contact
Adresse Internet: http://saint-florent-sur-cher.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: stm@villesaintflorentsurcher.fr 📧
Téléphone: +33 248552337 📞
Fax: +33 248553867 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-16 📅
Date limite de soumission: 2014-08-26 📅
Date de publication: 2014-07-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 137-245237
Numéro JO-S: 137
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.7.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres ouvert européen a pour but de faire assurer par une entreprise désignée ci-après «l'exploitant», la fourniture d'énergie, la conduite et l'entretien courant, le gros entretien et le renouvellement des matériels (garantie totale) des installations de production, de distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire, des installations de ventilation et gaz dans les bâtiments communaux de la ville de Saint- Florent-sur-Cher.
Afficher plus
Quantité ou étendue:
Le présent marché comprendra:
P1: la fourniture d'énergie (gaz naturel et fioul domestique)
Pour les sites des groupes 1 et 2
P2: la conduite et l'entretien courant des installations de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire ainsi que les réseaux de distribution et les émetteurs de chaleur.
— la conduite et l'entretien courant des installations de…
… ventilation et de rafraîchissement lorsqu'elles existent,
… gaz (naturel ou propane).
Pour les sites de tous les groupes
P3: la garantie totale des installations décrites ci-dessus.
— les réseaux chauffage, eau chaude et bouclage pour les sites de tous les groupes.
Description des options:
En option, le site pôle enfance sera chiffré en prestations p2 et p3, il sera rattaché au présent marché en fin du délai contractuel du marché existant.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place de la République, 18400 Saint-Florent-sur-Cher.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions des articles 8.1 et 8.3 du CCAG-FCS.
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de paiement de 45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes par la personne responsable du marché, conformément aux dispositions des décrets nº 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un groupement.
Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités et ne peuvent être présents que dans un groupement, mandataire ou non.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://saint-florent-sur-cher.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date de début: 2015-01-01 📅
Date de fin: 2022-12-31 📅
Source: OJS 2014/S 137-245237 (2014-07-16)
Avis d'attribution de marché (2015-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 344 863,88 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Nature du marché: Services

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Saint-Florent-sur-Cher

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-13 📅
Date de publication: 2015-01-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 011-015239
Se réfère à l'avis: 2014/S 137-245237
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 137 A, annonce nº 122 du 19.7.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-09-22 📅
Nom: Cofely services GDF Suez
Adresse postale: Agence Centre Sud Châteauroux, 2 Bis rue Descartes
Commune postale: Châteauroux
Code postal: 36000
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Source: OJS 2015/S 011-015239 (2015-01-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services de réparation et d'entretien Services de réparation et d'entretien... Services de réparation et d'entretien... Mise en état d'exploitation...