Mise en conformité, modernisation et remplacement complet d'ascenseurs avec prestation de maintenance

Rouen Habitat

travaux de mise en conformité, modernisation et remplacement complet d'ascenseurs avec prestation de maintenance.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-04-16. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Altor

Qui ?

• Rouen Habitat

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-02-21	Avis de marché
2015-03-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-02-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation d'ascenseurs
Quantité ou étendue:

travaux :Lot no1 :Solution de Base :Tranche ferme : Année 2014 = 8 ascenseurs Tranche conditionnelle no1 : Année 2015 = 14 ascenseurs.Solution Alternative :Tranche conditionnelle no1 : Année 2015 = 12 ascenseurs.Lot no2 :Solution de Base :Tranche ferme : Année 2014 =6 ascenseursTranche conditionnelle no1 : Année 2016 = 7 ascenseurs .Lot no3 :Solution de Base :Tranche ferme : Année 2014 = 9 ascenseurs Tranche conditionnelle no1 : Année 2015 = 7 ascenseursTranche conditionnelle no2 : Année 2016 = 13 ascenseursTranche conditionnelle no3 : Année 2017 = 6 ascenseursTranche conditionnelle no4 : Année 2018 = 5 ascenseursLot no4 :Solution de Base :Tranche ferme : Année 2014 = 3 ascenseurs Tranche conditionnelle no1 : Année 2017 = 11 ascenseursTranche conditionnelle no2 : Année 2018 = 8 ascenseursSolution Alternative :Tranche conditionnelle no1 : Année 2017 = 9 ascenseursTranche conditionnelle no2 : Année 2018 = 7 ascenseursEntretien :Lot no1 - 22 ascenseursLot no2 - 13 ascenseursLot no3 - 51 ascenseursLot no4 - 22 ascenseursDurée du marché :Pour la partie travaux tranche ferme:les travaux devront être réalisés au cours de l'année 2014 et être impérativement terminés pour le 19 Décembre 2014.pour la partie maintenance:Le délai d'exécution de l'opération pour la Tranche Ferme est de sept mois (7) à compter de la date de notification du marché y compris période de préparation de 1 mois, congés payés de l'entreprise et hors intempéries. Il ne peut en aucun cas être changé par l'entreprise, à l'exception d'une éventuelle réduction de ce délai.Pour les tranches conditionnelles, le délai d'exécution est de dix mois (10) y compris période de préparation de 1 mois, à compter de l'affermissement de la Tranche en question

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Rouen Habitat
Adresse postale: 5 place du Général de Gaulle
Code postal: 76000
Commune postale: Rouen
Contact
Adresse Internet: http://marches-publics.sis-marches.com/rhabitat/ 🌏
Courrier électronique: contact@rouenhabitat.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-21 📅
Date limite de soumission: 2014-04-16 📅
Date de publication: 2014-02-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 040-065581
Numéro JO-S: 40
Informations complémentaires

variantes libres non autorisées mais solutions alternatives prévues et devant être chiffrées obligatoirement. Conditions d'obtention du dossier de consultation : Gratuitement sur demande auprès du Service marchés publics de Rouen Habitat – 5 place du Général de Gaulle – 76000 Rouen, France ou à l'adresse suivante: http//marches-publics.sis-france.com/rhabitat/. Date prévisionnelle de démarrage du chantier: 2ème trimestre 2014 Critères de sélection des candidatures: 1. Justificatifs des conditions d'accès à la commande publique (art. 45 du code des marchés publics); 2. Garanties et capacités techniques et financières; 3. Références Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.2.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

travaux de mise en conformité, modernisation et remplacement complet d'ascenseurs avec prestation de maintenance.

Quantité ou étendue:

travaux :

Lot no1 :

Solution de Base :

Tranche ferme : Année 2014 = 8 ascenseurs Tranche conditionnelle no1 : Année 2015 = 14 ascenseurs.

Solution Alternative :

Tranche conditionnelle no1 : Année 2015 = 12 ascenseurs.

Lot no2 :

Tranche ferme : Année 2014 =6 ascenseurs

Tranche conditionnelle no1 : Année 2016 = 7 ascenseurs .

Lot no3 :

Tranche ferme : Année 2014 = 9 ascenseurs Tranche conditionnelle no1 : Année 2015 = 7 ascenseurs

Tranche conditionnelle no2 : Année 2016 = 13 ascenseurs

Tranche conditionnelle no3 : Année 2017 = 6 ascenseurs

Tranche conditionnelle no4 : Année 2018 = 5 ascenseurs

Lot no4 :

Tranche ferme : Année 2014 = 3 ascenseurs Tranche conditionnelle no1 : Année 2017 = 11 ascenseurs

Tranche conditionnelle no2 : Année 2018 = 8 ascenseurs

Tranche conditionnelle no1 : Année 2017 = 9 ascenseurs

Tranche conditionnelle no2 : Année 2018 = 7 ascenseurs

Entretien :

Lot no1 - 22 ascenseurs

Lot no2 - 13 ascenseurs

Lot no3 - 51 ascenseurs

Lot no4 - 22 ascenseurs

Durée du marché :

Pour la partie travaux tranche ferme:

les travaux devront être réalisés au cours de l'année 2014 et être impérativement terminés pour le 19 Décembre 2014.

pour la partie maintenance:

Le délai d'exécution de l'opération pour la Tranche Ferme est de sept mois (7) à compter de la date de notification du marché y compris période de préparation de 1 mois, congés payés de l'entreprise et hors intempéries. Il ne peut en aucun cas être changé par l'entreprise, à l'exception d'une éventuelle réduction de ce délai.

Pour les tranches conditionnelles, le délai d'exécution est de dix mois (10) y compris période de préparation de 1 mois, à compter de l'affermissement de la Tranche en question

Numéro de référence: 14S0002

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

- Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat notamment :

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;

Certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat

autres documents à fournir relatifs à la candidature:

- lettre de candidature,

- déclarations sur l'honneur relatives aux interdictions de soumissionner,

- la copie du ou des jugements prononcés, si la société est en redressement judiciaire, et l'autorisation depoursuivre des activités,

- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

Documents à fournir relatifs à l'offre: se référer au règlement de la consultation.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

virement bancaire (mandat administratif), délai de paiement de 30 jours. Une avance est prévue au taux de 5%.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

a l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement conjoint avecmandataire solidaire conformément à l'article 51 VII du code des marchés publics.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur financière (50)
2. Valeur Technique (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Nom: OPH Rouen Habitat
Adresse postale: Service marchés publics, 5 place du Général de Gaulle
Point de contact: G. Abautret
Fax: +33 235156152 📠
URL des documents: http://marches-publics.sis-marches.com/rhabitat/ 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.sis-marches.com/rhabitat/ 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0002
Informations complémentaires

variantes libres non autorisées mais solutions alternatives prévues et devant être chiffrées obligatoirement.

Conditions d'obtention du dossier de consultation :

Gratuitement sur demande auprès du Service marchés publics de Rouen Habitat – 5 place du Général de Gaulle – 76000 Rouen, France ou à l'adresse suivante: http//marches-publics.sis-france.com/rhabitat/.

Date prévisionnelle de démarrage du chantier: 2ème trimestre 2014

Critères de sélection des candidatures:

1. Justificatifs des conditions d'accès à la commande publique (art. 45 du code des marchés publics);

2. Garanties et capacités techniques et financières;

3. Références

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.2.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 232081270 📞
Adresse Internet: http://rouen.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 040-065581 (2014-02-21)

Avis d'attribution de marché (2015-03-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-26 📅
Date de publication: 2015-03-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 063-110195
Se réfère à l'avis: 2014/S 40-065581
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires

Les lots n° 1, 3 et 4 ont fait l'objet d'une décision d'infructuosité par la commission d'appel d'offres. Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 40 A, annonce n° 202 du 26.2.2014. Parution n°: 40 B, annonce n° 314 du 26.2.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.3.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 1 065 486 💰
1 214 970 💰

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-07-10 📅
Nom: Altor
Adresse postale: 21-37 rue Voltaire
Commune postale: Drancy
Code postal: 93700
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rouen
Source: OJS 2015/S 063-110195 (2015-03-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques (>20)