marché de travaux pour la viabilisation de la ZAC de la Mare aux Bourguignons à Egly

Essonne Aménagement

l'Opération de travaux a pour objet :
Viabilisation de la ZAC de la Mare aux Bourguignons à Egly
(Terrassement, Assainissement Ep/Eu, Voirie, Adduction d'eau potable - défense incendie, Electricité BT, Gaz, Génie-Civil, Téléphone - réseaux de communication, Eclairage public, Espaces verts)
lieu d'exécution :
Cette opération de travaux est divisée en 4 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de :
- lot principal (lot no1) : Vrd
Nature et étendue des travaux : Terrassements - voirie - assainissement Ep/Eu - tranchées Communes- mobilier urbain
- lots secondaires :
Lot no 2: Eclairage
Nature et étendue des travaux : Réseau basse tension - eclairage public - réseau de communication
lot no3: Aep
Nature et étendue des travaux : Réseau Adduction d'eau potable - incendie
Lot no4: Espaces verts
nature et étendue des travaux : Espaces verts

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-08-07. L'appel d'offres a été publié le 2014-06-19.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-06-19 Avis de marché
Avis de marché (2014-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
le marché est alloti :L'Opération de travaux a pour objet la viabilisation de la ZAC de la Mare aux Bourguignons à Egly (Terrassement, Assainissement Ep/Eu, Voirie, Adduction d'eau potable - défense incendie, Electricité BT, Gaz, Génie-Civil, Téléphone - réseaux de communication, Eclairage public, Espaces verts).cette opération de travaux est divisée en 4 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de :- lot principal (lot no1) : VrdNature et étendue des travaux : Terrassements - voirie - assainissement Ep/Eu - tranchées Communes- mobilier urbain- lots secondaires :Lot no 2: EclairageNature et étendue des travaux : Réseau basse tension - eclairage public - réseau de communicationlot no3: AepNature et étendue des travaux : Réseau Adduction d'eau potable - incendieLot no4: Espaces vertsnature et étendue des travaux : Espaces verts
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Essonne Aménagement
Adresse postale: 9 cours Blaise Pascal
Code postal: 91034
Commune postale: Évry Cedex
Contact
Courrier électronique: tpenhoud@91amenagement.fr 📧
Téléphone: +33 160799771 📞
Fax: +33 160799760 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-19 📅
Date limite de soumission: 2014-08-07 📅
Date de publication: 2014-06-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 118-208630
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires
l'Adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_oHz00SGBo0 Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le 15 juillet 2014 une demande écrite à : Essonne Aménagement 9 cours Blaise Pascal, 91034 Évry Cedex e-mail: tpenhoud@91amenagement.fr une réponse sera alors adressée, au plus tard le lundi 28.7.2014 ,à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. les candidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remises contre récépissé avant le jour et l'heure inscrits sur la première page du présent règlement de la consultation. Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites. Les plis qui seraientremis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Il est souhaité par le maître d'ouvrage une remise de deux exemplaires papier et deux Cd. Le maître d'ouvrage permet aux candidats d'adresser éventuellement leur candidature et offre sous la forme dématérialisée : Le support papier reste cependant préféré il est prévu une décomposition en tranches. Le marché est alloti : Cette décomposition concerne tous les lots. - en cas de non exécution d'une tranche conditionnelle : Il n'est pas prévu l'application d'une indemnité de dédit - en cas d'exécution d'une tranche conditionnelle : Il n'est pas prévu l'application d'un rabais (cf. Article 4.4 de l'acte d'engagement) - en cas de retard dans l'affermissement d'une tranche conditionnelle : Il n'est pas prévu l'application d'une indemnité d'attente le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19.6.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
l'Opération de travaux a pour objet :
Viabilisation de la ZAC de la Mare aux Bourguignons à Egly
(Terrassement, Assainissement Ep/Eu, Voirie, Adduction d'eau potable - défense incendie, Electricité BT, Gaz, Génie-Civil, Téléphone - réseaux de communication, Eclairage public, Espaces verts)
lieu d'exécution :
Cette opération de travaux est divisée en 4 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de :
- lot principal (lot no1) : Vrd
Nature et étendue des travaux : Terrassements - voirie - assainissement Ep/Eu - tranchées Communes- mobilier urbain
- lots secondaires :
Lot no 2: Eclairage
Nature et étendue des travaux : Réseau basse tension - eclairage public - réseau de communication
lot no3: Aep
Nature et étendue des travaux : Réseau Adduction d'eau potable - incendie
Lot no4: Espaces verts
nature et étendue des travaux : Espaces verts
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 1 - lot principal : VRD (Terrassements - voirie - assainissement Ep/Eu - tranchées Communes- mobilier urbain)
Brève description:
Lot 1 - lot principal : VRD (Terrassements - voirie - assainissement Ep/Eu - tranchées Communes- mobilier urbain)
Durée de l'accord: 60 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 2 : Eclairage (Réseau basse tension - eclairage public - réseau de communication)
Brève description:
Lot 2 : Eclairage (Réseau basse tension - eclairage public - réseau de communication)
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 3 : AEP (Réseau Adduction d'eau potable - incendie)
Brève description: Lot 3 : AEP (Réseau Adduction d'eau potable - incendie)
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 4 : Espaces verts (Espaces verts)
Brève description: Lot 4 : Espaces verts (Espaces verts)
Quantité ou étendue:
le marché est alloti :
L'Opération de travaux a pour objet la viabilisation de la ZAC de la Mare aux Bourguignons à Egly (Terrassement, Assainissement Ep/Eu, Voirie, Adduction d'eau potable - défense incendie, Electricité BT, Gaz, Génie-Civil, Téléphone - réseaux de communication, Eclairage public, Espaces verts).
Afficher plus
cette opération de travaux est divisée en 4 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de :
- lot principal (lot no1) : Vrd
Nature et étendue des travaux : Terrassements - voirie - assainissement Ep/Eu - tranchées Communes- mobilier urbain
- lots secondaires :
Lot no 2: Eclairage
Nature et étendue des travaux : Réseau basse tension - eclairage public - réseau de communication
lot no3: Aep
Nature et étendue des travaux : Réseau Adduction d'eau potable - incendie
Lot no4: Espaces verts
nature et étendue des travaux : Espaces verts
Numéro de référence: 552/Travaux VRD
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: zac de la Mare aux Bourguignons, 91052 Egly

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées

Procédure
Période de validité de l'offre: 190 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (40)
2. Valeur prix (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mlle Penhoud Tiphaine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Essonne aménagement
Essonne améngament
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_oHz00SGBo0 🌏
Adresse postale: 9 cous Blaise Pascal

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 552/Travaux VRD
Informations complémentaires
l'Adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le 15 juillet 2014 une demande écrite à :
Essonne Aménagement
9 cours Blaise Pascal, 91034 Évry Cedex
une réponse sera alors adressée, au plus tard le lundi 28.7.2014 ,à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.
les candidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remises contre récépissé avant le jour et l'heure inscrits sur la première page du présent règlement de la consultation. Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites.
Afficher plus
Les plis qui seraientremis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Il est souhaité par le maître d'ouvrage une remise de deux exemplaires papier et deux Cd.
Le maître d'ouvrage permet aux candidats d'adresser éventuellement leur candidature et offre sous la forme dématérialisée : Le support papier reste cependant préféré
il est prévu une décomposition en tranches.
Le marché est alloti :
Cette décomposition concerne tous les lots.
- en cas de non exécution d'une tranche conditionnelle :
Il n'est pas prévu l'application d'une indemnité de dédit
- en cas d'exécution d'une tranche conditionnelle :
Il n'est pas prévu l'application d'un rabais (cf. Article 4.4 de l'acte d'engagement)
- en cas de retard dans l'affermissement d'une tranche conditionnelle :
Il n'est pas prévu l'application d'une indemnité d'attente
le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Afficher plus
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19.6.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 rue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://ta-versailles.juradm.fr 🌏
Fax: +33 130211119 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 118-208630 (2014-06-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍