Marché de travaux pour la construction et l'extension du Campus Jourdan à Paris (75014)

Région Ile-de-France

Marché de travaux pour la construction et l'extension du Campus Jourdan à Paris (75014). Ce marché est décomposé en 6 lots :
Lot 01 : Voirie et réseaux divers (VRD) - gros oeuvre - finitions
Lot 02 : peintures - revêtements de sols
Lot 03 : façades - menuiseries extérieures - occultations
Lot 04 : Climatisation ventilation et chauffage (CVC) - plomberie
Lot 05 : courants forts - courants faibles
lot 06 : ascenseurs
Contact: jp.buchalet@saerp.fr

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-28. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-02-03 Avis de marché
2014-11-14 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-02-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Cette opération concerne la réalisation d'un bâtiment qui sera affecté à l'École normale supérieure (ENS) et à l'École d'économie de Paris (PSE) sur le site du campus Jourdan. L'opération s'intègre dans le fonctionnement général du Campus, elle ne constitue pas une identité indépendante et séparée. Cette opération concerne une partie du site actuel et environ 1/3 de l'ensemble foncier global. Les bâtiments qui avaient été édifiés sur le terrain sont en cours de démolition et les carrières souterraines sont en cours de consolidation. L'Opération prévoit la construction de 12 471 mètres carrés de plancher.Le bâtiment est réalisé sur la parcelle située à l'angle du boulevard Jourdan et de la rue de la Tombe Issoire à Paris Xivème. Il accueillera un parking en sous-sol, une bibliothèque et les principaux locaux techniques au RDJ. Les halls d'entrée sont situés au rdc avec la cafétéria. Au niveau R+1 et R+2 sont situées les salles de cours pour l'ens et le PSE comprenant un amphithéâtre en partie Nord. Enfin les étages du R+3 au R+6 abritent les bureaux des enseignants chercheurs et des doctorants, ainsi que des locaux techniques dédiés. Les travaux de cette opération se dérouleront dans un site occupé.La Maîtrise d'ouvrage a souhaité l'intégration d'une démarche environnementale en accord avec sa politique environnementale mais également avec la pratique des usagers. Dans ce cadre, la certification " Bâtiment Tertiaire _ Démarche de haute qualité environnementale (HQE(Tm)) " est recherchée sur cette opération.Le profil retenu pour l'opération, défini sur la base du référentiel Référentiel générique HQE(Tm) - bâtiments tertiaires - version du 25.1.2013 ", est le suivant :cibles Très Performantes (TP) ; cibles Performantes (P) ; cibles en Base (B). Se référer au réglement de consultation pour le détail de ces cibles.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Île-de-France
Adresse postale: 35 boulevard des Invalides
Code postal: 75007
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://maximilien.fr 🌏
Courrier électronique: jp.buchalet@saerp.fr 📧
Téléphone: +33 144742108 📞
Fax: +33 144742100 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-03 📅
Date limite de soumission: 2014-03-28 📅
Date de publication: 2014-02-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 026-040425
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires
L'exécution du marché comporte une clause sociale obligatoire. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'article 1.2.2 du Cahier des clauses administratives particulières. Les publics visés, les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la clause d'insertion sociale, sont explicités à l'article 1.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature. Chaque entreprise souhaitant remettre une offre devra obligatoirement faire une visite du site. Elle devra en faire la demande par courriel aux adresses suivantes : jp.buchalet@saerp.fr et c.dutrait@saerp.fr . La réalisation de la visite sur site donne lieu à la délivrance d'une attestation que le candidat insère dans son offre. Un modèle d'attestation de visite est annexé au présent Règlement de la consultation (Annexe Vi). L'Absence de ce document rendra l'offre irrégulière. Précisions sur le 2ème critère d'analyse des offres "Valeur technique au vu du mémoire justificatif et technique pondéré à 40 % : il est décomposé en 3 sous-critères: - délais - moyens et organisation du chantier (25 %) - gestion de chantier - respect de la Charte Chantier à faible nuisance (10 %) - fournitures que le candidat s'engage à utiliser pour l'exécution du présent marché(5 %) Précisions sur le délai d'exécution : 25 mois à compter de l'ordre de service prescrivant leur démarrage. Conditions d'obtention des documents contractuels et additionnels : Seules peuvent être téléchargé(e)s sur la plateforme : https://demat.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=68581&orgAcronyme=t5y : - le règlement de la consultation et ses annexes commun à tous les lots - l'Acte d'engagement et ses annexes pour chaque lot - la DPGF pour chaque lot - le cahier des clauses administratives particulières [Ccap] commun à tous les lots - le cahier des clauses techniques particulières [Cctp] de chaque lot les autres pièces doivent être expressément demandées par le candidat au mandataire du pouvoir adjudicateur : par courriel envoyé aux adresses suivantes : jp.buchalet@saerp.fr avec copie à c.dutrait@saerp.fr Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir gratuitement l'ensemble du dossier de consultation des entreprises sous forme CD Rom par courrier ou retrait à l'adresse mentionnée à l'annexe du règlement de consultation. Date limite d'obtention des documents : 28.3.2014. no de la ligne "Hotline" : 0820 207 743 pour l'assistance éventuelle au téléchargement. Les documents relatifs à la candidature et les documents relatifs à l'offre doivent être transmis soit sous pli cacheté, soit par voie électronique. Les candidats doivent en tout cas choisir un mode de transmission unique pour leur candidature et leur offre. Toutefois, dans le cas d'une transmission par voie électronique, le candidat pourra également faire parvenir une copie de sauvegarde. Offre transmise sur support papier : Le pli comprenant la candidature et l'offre doit être cacheté et porter les mentions suivantes : "Appel d'offres pour le marché de travaux de construction-extension du Campus Jourdan à Paris (14è) - numéro du lot - ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis". Il devra être adressé en recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse suivante : Région Île-de-France - unité affaires juridiques, marchés, qualité - secrétariat de la Commission d'appel d'offres 35 boulevard des Invalides - 75007 Paris. Horaires de réception des plis par le secrétariat de la Commission d'appel d'offres : de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, du lundi auvendredi. Lorsque l'offre émane d'un groupement d'entreprises, le nom de toutes les entreprises doit être mentionné et le nom de l'entreprise mandataire doit être spécialement signalé. Offre transmise par voie électronique : les modalités de transmission sont détaillées dans le règlement de la consultation. En cas de marché traité en lot séparé, le candidat devra présenter une offre complète et distincte pour chaque lot. Les plis qui seraient remis (ou dont l'avis de réception ou de transmission électronique seraient délivrés) après la date et l'heure limite fixées pour le présent règlement, ainsi que les offres remises sous enveloppe non cachetée ou celles contenant un virus, ne seront pas retenues. Elles seront renvoyées à leurs auteurs ou détruites en cas de transmission électronique. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.2.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux pour la construction et l'extension du Campus Jourdan à Paris (75014). Ce marché est décomposé en 6 lots :
Lot 01 : Voirie et réseaux divers (VRD) - gros oeuvre - finitions
Lot 02 : peintures - revêtements de sols
Lot 03 : façades - menuiseries extérieures - occultations
Lot 04 : Climatisation ventilation et chauffage (CVC) - plomberie
Lot 05 : courants forts - courants faibles
lot 06 : ascenseurs
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: voirie et Réseaux Divers (Vrd) - gros oeuvre - finitions
Brève description:
Marché de travaux pour la construction extension du Campus Jourdan à Paris…
… (75014).Lot 1 : Voirie et Réseaux Divers (Vrd) - gros oeuvre - finitions
… (75014).
Lot 1 : Voirie et Réseaux Divers (Vrd) - gros oeuvre - finitions
Informations complémentaires sur les lots:
Concernant les délais d'exécution, cf. planning joint au dossier de consultation.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: peintures - revêtements de sols
Brève description:
Marché de travaux pour la construction extension du Campus Jourdan à Paris (75014).Lot 02 : Peintures - revêtements de sols
Lot 02 : Peintures - revêtements de sols
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: façades - menuiseries extérieures - occultations
Brève description:
Marché de travaux pour la construction extension du Campus Jourdan à Paris (75014).Lot 03 : Façades - menuiseries extérieures - occultations
Lot 03 : Façades - menuiseries extérieures - occultations
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: climatisation Ventilation et Chauffage (Cvc) - plomberie
Brève description:
Marché de travaux pour la construction extension du Campus Jourdan à Paris (75014).Lot 04 : Climatisation Ventilation et Chauffage (Cvc) - plomberie
Lot 04 : Climatisation Ventilation et Chauffage (Cvc) - plomberie
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: courants forts - courants faibles
Brève description:
Marché de travaux pour la construction extension du Campus Jourdan à Paris (75014).Lot 05 : Courants forts - courants faibles
Lot 05 : Courants forts - courants faibles
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description:
Marché de travaux pour la construction extension du Campus Jourdan à Paris (75014).Lot 06 : Ascenseurs
Lot 06 : Ascenseurs
Quantité ou étendue:
Cette opération concerne la réalisation d'un bâtiment qui sera affecté à l'École normale supérieure (ENS) et à l'École d'économie de Paris (PSE) sur le site du campus Jourdan. L'opération s'intègre dans le fonctionnement général du Campus, elle ne constitue pas une identité indépendante et séparée. Cette opération concerne une partie du site actuel et environ 1/3 de l'ensemble foncier global. Les bâtiments qui avaient été édifiés sur le terrain sont en cours de démolition et les carrières souterraines sont en cours de consolidation. L'Opération prévoit la construction de 12 471 mètres carrés de plancher.
Afficher plus
Le bâtiment est réalisé sur la parcelle située à l'angle du boulevard Jourdan et de la rue de la Tombe Issoire à Paris Xivème. Il accueillera un parking en sous-sol, une bibliothèque et les principaux locaux techniques au RDJ. Les halls d'entrée sont situés au rdc avec la cafétéria. Au niveau R+1 et R+2 sont situées les salles de cours pour l'ens et le PSE comprenant un amphithéâtre en partie Nord. Enfin les étages du R+3 au R+6 abritent les bureaux des enseignants chercheurs et des doctorants, ainsi que des locaux techniques dédiés. Les travaux de cette opération se dérouleront dans un site occupé.
Afficher plus
La Maîtrise d'ouvrage a souhaité l'intégration d'une démarche environnementale en accord avec sa politique environnementale mais également avec la pratique des usagers. Dans ce cadre, la certification " Bâtiment Tertiaire _ Démarche de haute qualité environnementale (HQE(Tm)) " est recherchée sur cette opération.
Afficher plus
Le profil retenu pour l'opération, défini sur la base du référentiel Référentiel générique HQE(Tm) - bâtiments tertiaires - version du 25.1.2013 ", est le suivant :
cibles Très Performantes (TP) ; cibles Performantes (P) ; cibles en Base (B). Se référer au réglement de consultation pour le détail de ces cibles.
Description des options:
Une Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est prévue qui concerne la mise en place de contrôle d'accès par lecteur de badge sur l'ensemble des bureaux du bâtiment. Cette PSE doit obligatoirement être chiffrée dans l'acte d'engagement du lot concerné soit le lot 5 courants forts et courants faibles.
Afficher plus
Numéro de référence: 1300665
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Campus Jourdan - 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité professionnelle, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 43, 44, 45 et 52 du code des marchés publics).
Afficher plus
Documents relatifs à la capacité juridique du candidat
a) A fournir par l'ensemble des candidats :
- la lettre de candidature (ou DC 1)
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.
- la déclaration sur l'honneur signée (annexe Iv) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics.
B) A fournir si la situation du candidat le justifie :
- la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.
C) A fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises :
- une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées ;
- par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux a) et b) ci-dessus.
Situation économique et financière:
Si la situation juridique des candidats le permet, ceux-ci doivent produire :
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisé au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années ;
Afficher plus
- une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- les bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années ;
Afficher plus
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
- une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Afficher plus
- une indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- les certificats de qualifications professionnelles suivants (ou équivalent) :
L'annexe VII du Règlement de la consultation dresse la liste des niveaux de qualifications professionnelles attendus pour chacun des corps d'états, objet du présent marché.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire.
En application des dispositions de l'article 89 du code des marchés publics, le maître de l'ouvrage demande la constitution d'une garantie à première demande pour le remboursement de l'avance. Le mandatement de l'avance ne pourra être fait qu'après constitution de cette garantie.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibérations de l'assemblée régionale
CP 08-1173 du 27 novembre 2008 et CP 09-1170 du 17 novembre 2009 chapitre 902 " enseignement "..
Le paiement s'effectue par virement. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires sera égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.
Afficher plus
Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 EUR.
Le marché est passé à prix global, forfaitaire et révisable.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Conjoint (le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelle à l'égard du pouvoir adjudicateur).

Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix au vu du montant global et forfaitaire. (60)
2. Valeur technique au vu du mémoire justificatif et technique et dont 3 sous-critères sont précisés dan le réglement de la consultation. (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Buchalet Jean-Paul
Nom: SAERP, mandataire, agissant au nom et pour le compte de la Région Île-de-France
Adresse postale: 7 rue Watt
Commune postale: Paris Cedex 13
Code postal: 75629
Point de contact: M. Buchalet Jean-Paul
Mme Dutrait Corinne
Téléphone: +33 144743324 📞
Courrier électronique: c.dutrait@saerp.fr 📧
Nom: Région Île-de-France – unité des affaires juridiques, marché, qualité
Point de contact: Secrétariat de la commission d'appels d'offres
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1300665
Informations complémentaires
L'exécution du marché comporte une clause sociale obligatoire. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'article 1.2.2 du Cahier des clauses administratives particulières. Les publics visés, les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la clause d'insertion sociale, sont explicités à l'article 1.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Afficher plus
Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
Chaque entreprise souhaitant remettre une offre devra obligatoirement faire une visite du site. Elle devra en faire la demande par courriel aux adresses suivantes : jp.buchalet@saerp.fr et c.dutrait@saerp.fr .
La réalisation de la visite sur site donne lieu à la délivrance d'une attestation que le candidat insère dans son offre. Un modèle d'attestation de visite est annexé au présent Règlement de la consultation (Annexe Vi).
L'Absence de ce document rendra l'offre irrégulière.
Précisions sur le 2ème critère d'analyse des offres "Valeur technique au vu du mémoire justificatif et technique pondéré à 40 % : il est décomposé en 3 sous-critères:
- délais - moyens et organisation du chantier (25 %)
- gestion de chantier - respect de la Charte Chantier à faible nuisance (10 %)
- fournitures que le candidat s'engage à utiliser pour l'exécution du présent marché(5 %)
Précisions sur le délai d'exécution : 25 mois à compter de l'ordre de service prescrivant leur démarrage.
Conditions d'obtention des documents contractuels et additionnels : Seules peuvent être téléchargé(e)s sur la plateforme : https://demat.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=68581&orgAcronyme=t5y :
- le règlement de la consultation et ses annexes commun à tous les lots
- l'Acte d'engagement et ses annexes pour chaque lot
- la DPGF pour chaque lot
- le cahier des clauses administratives particulières [Ccap] commun à tous les lots
- le cahier des clauses techniques particulières [Cctp] de chaque lot
les autres pièces doivent être expressément demandées par le candidat au mandataire du pouvoir adjudicateur : par courriel envoyé aux adresses suivantes : jp.buchalet@saerp.fr avec copie à c.dutrait@saerp.fr
Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir gratuitement l'ensemble du dossier de consultation des entreprises sous forme CD Rom par courrier ou retrait à l'adresse mentionnée à l'annexe du règlement de consultation. Date limite d'obtention des documents : 28.3.2014.
Afficher plus
no de la ligne "Hotline" : 0820 207 743 pour l'assistance éventuelle au téléchargement.
Les documents relatifs à la candidature et les documents relatifs à l'offre doivent être transmis soit sous pli cacheté, soit par voie électronique. Les candidats doivent en tout cas choisir un mode de transmission unique pour leur candidature et leur offre. Toutefois, dans le cas d'une transmission par voie électronique, le candidat pourra également faire parvenir une copie de sauvegarde.
Afficher plus
Offre transmise sur support papier : Le pli comprenant la candidature et l'offre doit être cacheté et porter les mentions suivantes : "Appel d'offres pour le marché de travaux de construction-extension du Campus Jourdan à Paris (14è) - numéro du lot - ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis".
Afficher plus
Il devra être adressé en recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse suivante :
Région Île-de-France - unité affaires juridiques, marchés, qualité - secrétariat de la Commission d'appel d'offres
35 boulevard des Invalides - 75007 Paris.
Horaires de réception des plis par le secrétariat de la Commission d'appel d'offres : de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, du lundi auvendredi.
Lorsque l'offre émane d'un groupement d'entreprises, le nom de toutes les entreprises doit être mentionné et le nom de l'entreprise mandataire doit être spécialement signalé.
Offre transmise par voie électronique : les modalités de transmission sont détaillées dans le règlement de la consultation. En cas de marché traité en lot séparé, le candidat devra présenter une offre complète et distincte pour chaque lot. Les plis qui seraient remis (ou dont l'avis de réception ou de transmission électronique seraient délivrés) après la date et l'heure limite fixées pour le présent règlement, ainsi que les offres remises sous enveloppe non cachetée ou celles contenant un virus, ne seront pas retenues. Elles seront renvoyées à leurs auteurs ou détruites en cas de transmission électronique.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.2.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 026-040425 (2014-02-03)
Avis d'attribution de marché (2014-11-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 200 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 90-92 avenue du Général Leclerc, 35 boulevard des Invalides
Code postal: 93500
Commune postale: Pantin
Contact
Téléphone: +33 183653728 📞
Fax: +33 184670091 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-14 📅
Date de publication: 2014-11-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 222-391735
Se réfère à l'avis: 2014/S 26-040425
Numéro JO-S: 222
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution nº: 25 A, annonce nº 213 du 5.2.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.11.2014.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix au vu du montant global et forfaitaire (60)
2. Valeur technique au vu du mémoire justificatif et technique et dont 3 sous-critères sont précisés dan le règlement de la consultation (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-11 📅
Nom: Dumez SAS
Adresse postale: 1 avenue Dubonnet
Commune postale: Courbevoie
Code postal: 92400

2️⃣
Nom: SPIE Batignolles SPR
Adresse postale: 88 avenue Jean Jaures
Commune postale: Ivry-sur Seine Cedex
Code postal: 93203

3️⃣
Nom: Metaleries du Forez – ETS Blanchet SAS
Adresse postale: Avenue Louis Lépine
Commune postale: Montbrison Cedex
Code postal: 42603

4️⃣
Nom: Tunzini
Adresse postale: 1rue du 1er Mai
Commune postale: Nanterre Cedex
Code postal: 92752

5️⃣
Nom: Cofely Ineo
Adresse postale: 44 boulevard de Champigny
Commune postale: La Varenne Saint Hilaire Cedex
Code postal: 94214

6️⃣
Nom: Sec France ascenseurs
Adresse postale: 109 avenue de la Liberté
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92000
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
2
3
4
Source: OJS 2014/S 222-391735 (2014-11-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France
Fournisseurs:
Cofely Ineo Dumez SAS Metaleries du Forez – ETS Blanchet SAS SEC France Ascenseurs SPIE Batignolles SPR Tunzini
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction... Travaux de construction de bâtiments scolaires