Marché de travaux de rénovation et de remplacement des organes de manoeuvre d'ouvrages hydrauliques du Lac-Réservoir Marne

Iibrbs

Les travaux portent d'une part, sur la réparation des organes de manoeuvre vieillissants ou endommagés et d'autre part sur le remplacement à neuf des organes de manoeuvre vétustes.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-02-13. L'appel d'offres a été publié le 2014-12-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-12-23 Avis de marché
2015-03-31 Avis en cas de transparence ex ante volontaire
2015-04-13 Avis en cas de transparence ex ante volontaire
2015-04-13 Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Avis de marché (2014-12-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Quantité ou étendue:
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution.Les variantes sont autorisées.En application de l'article 50 du Code des Marchés Publics, les candidats peuvent présenter une offre de variante pour les spécifications techniques suivantes:- la modernisation de la commande manuelle sur les organes de manoeuvre du barrage en rivière marne;et/ou- la mise en place d'un système d'aspersion automatique pour lubrification des chaînes galle inox.Ces dernières doivent être conformes et répondre aux spécifications techniques prévues au cahier des clauses techniques particulières.Il est à noter que le pouvoir adjudicateur a décidé de limiter le nombre de variantes à 2 maximums par candidat.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Iibrbs
Adresse postale: 8 rue Villiot
Code postal: 75012
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.seinegrandslacs.fr/ 🌏
Courrier électronique: comptabilite@seinegrandslacs.fr 📧
Téléphone: +33 144752929 📞
Fax: +33 144752930 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-23 📅
Date limite de soumission: 2015-02-13 📅
Date de publication: 2014-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 249-440550
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
Les candidats peuvent effectuer une visite sur les lieux d'exécution du marché préalablement à l'établissement de leur offre. La visite des différents sites est recommandée. Les demandes de rendez-vous se font, à l'initiative du candidat, au plus tard six jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres, auprès de M. Jérôme Brayer (direction de l'exploitation / cellule exploitation), par téléphone au +33 623248655. Lieux d'exécution: Le barrage en rivière Marne Lt1 (1974) est installé sur la rivière Marne et fait partie des équipements de la prise d'eau Marne dont la vocation est d'organiser les prises et l'acheminement de l'eau vers le lac-réservoir au moyen d'un canal d'amenée long de 11,9km. Le barrage en rivière Blaise Lt5 (1938) est installé sur la rivière Blaise et fait partie des équipements de la prise d'eau Blaise dont la vocation est d'organiser les prises et l'acheminement de l'eau vers le lac-réservoir au moyen d'un canal d'amenée long de 5,3 km. La retenue sur le canal d'amenée Blaise Lt6 (1938), ouvrage, situé à environ 1 km de l'ouvrage de prise en rivière. Il fait partie des équipements de la prise d'eau Blaise dont la vocation est d'organiser les prises et l'acheminement de l'eau vers le lac-réservoir au moyen d'un canal d'amenée long de 5,3 km. La retenue est équipée de vannes de réglage qui permettent le contrôle des débits envoyés dans le lac Marne. La restitution en Blaise Lt8 (1938): La tour est installée en amont immédiat de la digue de Sainte-Livière, à l'intérieur du lac-réservoir. Elle permet d'organiser les lâchures d'eau dans la rivière Blaise, via la galerie de restitution et le chenal de restitution (1,6 km) connecté à la rivière Blaise. Délai d'exécution Le délai global d'exécution des travaux est de cinq mois et demi (5,5) et décomposée comme suit: -période de préparation de un (1) mois incluse, en dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux; - durée d'exécution du marché: quatre et demi (4,5) mois. Date de prévisionnelle de démarrage des travaux, période de préparation incluse: 18.5.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.12.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux portent d'une part, sur la réparation des organes de manoeuvre vieillissants ou endommagés et d'autre part sur le remplacement à neuf des organes de manoeuvre vétustes.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution.
Les variantes sont autorisées.
En application de l'article 50 du Code des Marchés Publics, les candidats peuvent présenter une offre de variante pour les spécifications techniques suivantes:
- la modernisation de la commande manuelle sur les organes de manoeuvre du barrage en rivière marne;
et/ou
- la mise en place d'un système d'aspersion automatique pour lubrification des chaînes galle inox.
Ces dernières doivent être conformes et répondre aux spécifications techniques prévues au cahier des clauses techniques particulières.
Il est à noter que le pouvoir adjudicateur a décidé de limiter le nombre de variantes à 2 maximums par candidat.
Numéro de référence: 2014-211
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Le barrage en rivière Marne Lt1 (1974)installé sur la rivière Marne. Le barrage en rivière Blaise Lt5 (1938)installé sur la rivière Blaise. La retenue sur le canal d'amenée Blaise Lt6 (1938), ouvrage, situé à environ 1 km de l'ouvrage de prise en rivière. La restitution en Blaise Lt8 (1938): la tour est installée en amont immédiat de la digue de Sainte-Livière, à l'intérieur du lac-réservoir.
Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements concernant la situation propre du candidat, justificatifs quant aux conditions d'accès à la commande publique visés à l'article 45 du code des marchés publics et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité professionnelle, technique et financière minimale requise:
Afficher plus
La Dc1 " lettre de candidature " (disponible gratuitement sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) ou équivalent dûment signée;
La Dc2 " déclaration du candidat " (disponible gratuitement sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) ou forme libre reprenant les mêmes éléments: lettre de candidature, déclaration du candidat et documents visés par les articles 43 et 45 du Code des Marchés Publics;
Afficher plus
Situation économique et financière:
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
- La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
Afficher plus
- la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
En application des articles 101 et 102 du code des marchés publics, il sera prélevé par fractions sur chacun des versements une retenue de garantie égale à 5 % du montant toutes taxes comprises. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.
Afficher plus
Conformément aux stipulations de l'article 87.3, il pourra être versé au titulaire une avance lorsque le montant du marché est supérieur à 50 000 euros HT et dont la durée d'exécution est supérieure à deux mois.
Le montant de cette avance est fixé à 5 % du montant (TTC) du marché.
Elle sera versée après constitution d'une garantie à première demande garantissant son remboursement.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique.
Les travaux seront financés sur les fonds propres de l'institution Interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la seine - budget investissement.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur.
Le taux des intérêts moratoires sera calculé en application du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre: notation sur 10 points.organigramme et fonctions des personnes affectées au chantier (1 point). Planning prévisionnel détaillé d'exécution par temps de tâches et par étapes proposées par l'entreprise.(3 points). Précisions sur les fournitures que le candidat se propose de mettre en oeuvre au stade de son offre.(3 points). Procédures mises en place par le candidat pour assurer la gestion et le suivi des déchets de chantier. (2 points). Précisions sur les mesures que l'entrepreneur compte mettre en place pour respecter une démarche environnementale. (1 point) (60)
2. Prix: notation sur 10 points. (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25754000500010
Contact
Point de contact: M. Rizzoli Jean-Louis
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Adresse postale: 1 rue du Caron
Commune postale: L'Étape Mathaux
Code postal: 10500
Point de contact: Mme Amblard Henry Emeline
Téléphone: +33 325925000 📞
Courrier électronique: emeline.amblardhenry@seine.grandslacs.fr 📧
Fax: +33 325925001 📠
Point de contact: Service comptabilité, finances et marchés publics
Téléphone: +33 325066934 📞
Fax: +33 325041061 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_axFW0FLz_P 🌏
Point de contact: Service comptabilité, finances et marchés publics Bureau des marchés – bureau 1204 – 12e étage
Courrier électronique: greffe.ta.paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-211
Informations complémentaires
Les candidats peuvent effectuer une visite sur les lieux d'exécution du marché préalablement à l'établissement de leur offre.
La visite des différents sites est recommandée.
Les demandes de rendez-vous se font, à l'initiative du candidat, au plus tard six jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres, auprès de M. Jérôme Brayer (direction de l'exploitation / cellule exploitation), par téléphone au +33 623248655.
Afficher plus
Lieux d'exécution:
Le barrage en rivière Marne Lt1 (1974) est installé sur la rivière Marne et fait partie des équipements de la prise d'eau Marne dont la vocation est d'organiser les prises et l'acheminement de l'eau vers le lac-réservoir au moyen d'un canal d'amenée long de 11,9km.
Afficher plus
Le barrage en rivière Blaise Lt5 (1938) est installé sur la rivière Blaise et fait partie des équipements de la prise d'eau Blaise dont la vocation est d'organiser les prises et l'acheminement de l'eau vers le lac-réservoir au moyen d'un canal d'amenée long de 5,3 km.
Afficher plus
La retenue sur le canal d'amenée Blaise Lt6 (1938), ouvrage, situé à environ 1 km de l'ouvrage de prise en rivière. Il fait partie des équipements de la prise d'eau Blaise dont la vocation est d'organiser les prises et l'acheminement de l'eau vers le lac-réservoir au moyen d'un canal d'amenée long de 5,3 km. La retenue est équipée de vannes de réglage qui permettent le contrôle des débits envoyés dans le lac Marne.
Afficher plus
La restitution en Blaise Lt8 (1938): La tour est installée en amont immédiat de la digue de Sainte-Livière, à l'intérieur du lac-réservoir. Elle permet d'organiser les lâchures d'eau dans la rivière Blaise, via la galerie de restitution et le chenal de restitution (1,6 km) connecté à la rivière Blaise.
Afficher plus
Délai d'exécution
Le délai global d'exécution des travaux est de cinq mois et demi (5,5) et décomposée comme suit:
-période de préparation de un (1) mois incluse, en dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux;
- durée d'exécution du marché: quatre et demi (4,5) mois.
Date de prévisionnelle de démarrage des travaux, période de préparation incluse: 18.5.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.12.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Nom: Comité consultatif Interrégional de Paris de règlement amiable
Fax: +33 144426337 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 29 rue Barbet de Jouy
Code postal: 75700
Téléphone: +33 144426343 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2014/S 249-440550 (2014-12-23)
Avis en cas de transparence ex ante volontaire (2015-03-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 392 490 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP

Procédure
Type de procédure: V: Attribution de marché sans publication préalable
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-31 📅
Date de publication: 2015-04-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 066-115117
Se réfère à l'avis: 2014/S 249-440550
Numéro JO-S: 66
Informations complémentaires
Offre de variante nº 1 portant sur la modernisation de la commande manuelle sur les organes de manœuvre du barrage en rivière Marne. Annonce nº 145, BOAMP 248 A du 26.12.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.3.2015.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Sur le lac-réservoir Marne (à cheval sur les départements de la Marne et de la Haute Marne).

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre: notation sur 10 points.organigramme et fonctions des personnes affectées au chantier (1 point). Planning prévisionnel détaillé d'exécution par temps de tâches et par étapes proposées par l'entreprise.(3 points). Précisions sur les fournitures que le candidat se propose de mettre en œuvre au stade de son offre.(3 points). Procédures mises en place par le candidat pour assurer la gestion et le suivi des déchets de chantier. (2 points). Précisions sur les mesures que l'entrepreneur compte mettre en place pour respecter une démarche environnementale. (1 point) (60)

Attribution du marché
Nom: Groupement HYTEM - GIE Mecan'hydro
Adresse postale: 9 rue des Chaudronniers
Commune postale: Golbey
Code postal: 88190

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable (CCIRA)
Fax: +33 182524295 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Source: OJS 2015/S 066-115117 (2015-03-31)
Avis en cas de transparence ex ante volontaire (2015-04-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de plongée
Valeur totale du marché: 328 886 💰
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de plongée 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-13 📅
Date de publication: 2015-04-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 074-130242
Numéro JO-S: 74
Informations complémentaires
Travaux de conception, fabrication et livraison sur site de deux cadres métalliques et de l'obturateur métallique des bondes.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Sur le territoire de la commune de Montigny-en-Morvan et de Chaumard dans le Département de la Nièvre (58).

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60/100) - Moyens humains et techniques pour optimiser l'organisation du chantier et le respect du planning prévisionnel dans les conditions normales décrites au cahier des charges (items 2.1; 2.2; 2.4 du cadre du mémoire technique): 30 points;- Moyens humains et organisation pour l'accélération des interventions subaquatiques en cas de niveau du réservoir supérieur à celui indiqué au marché et pour respecter les délais partiels fixés au marché (items 2.6 du mémoire technique): 15 points;- Organisation de l'entreprise pour assurer la sécurité du fonctionnement d'un conduit et favoriser la reprise du chantier du lot E1 en période de crue et en période d'étiage: 15 points (60)
2. Prix: notation sur 40 points (40)

Attribution du marché
Nom: Hydrokarst
Adresse postale: 13 avenue de la Falaise
Commune postale: Sassenage
Code postal: 38360
Courrier électronique: com@hydrokarst.fr 📧
Source: OJS 2015/S 074-130242 (2015-04-13)
Avis en cas de transparence ex ante volontaire (2015-04-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Vannes
Valeur totale du marché: 1 075 226 💰
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Vannes 📦

Référence
Dates
Date de publication: 2015-04-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 075-131274
Numéro JO-S: 75
Informations complémentaires
Travaux de décontamination plomb amiante.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
sur le territoire de la commune de Montigny-en-Morvan et de Chaumard dans le département de la Nièvre (58).

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité du mémoire technique notation sur 70 points. Organigramme et fonctions des personnes affectées au chantier (1 point). Planning prévisionnel détaillé d'exécution par temps de tâches et par étapes proposées par l'entreprise (3 points). Précisions sur les fournitures que le candidat se propose de mettre en œuvre au stade de son offre (3 points). Procédures mises en place par le candidat pour assurer la gestion et le suivi des déchets de chantier (2 points). Précisions sur les mesures que l'entrepreneur compte mettre en place pour respecter une démarche environnementale (1 point). (70)
2. Prix: notation sur 30 points. (30)

Attribution du marché
Nom: Cofely Endel
Adresse postale: Cidex 107, 257 avenue Ambroise Croizat
Commune postale: Crolles
Code postal: 38920
Adresse Internet: http://www.endel.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Comité consultatif Interrégional de Paris de règlement amiable (CCIRA)
Source: OJS 2015/S 075-131274 (2015-04-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Cofely Endel Groupement HYTEM - GIE Mecan'hydro Hydrokarst
Produits/services:
Équipement minier, équipement pour... Machines et équipement pour la construction Équipement de construction Installations hydrauliques Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction d'ouvrages...