Marché à bons de commande inférieur à 25 000 EUR (HT) - travaux d'éclairage public 2014 - 2018
SEDI
Accord cadre pour réaliser des travaux d'éclairage public et de génie civil connexes dont le montant estimatif est inférieur à 25.000 EUR HT, confié à des entreprises sur le territoire des communes adhérentes du SEDI
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-08-25. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-08.
Qui ?- • SEDI
- • Isère
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-07-08 | Avis de marché |
Avis de marché (2014-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de matériel d'éclairage public
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Sedi
Adresse postale: 27 rue Pierre Sémard
Code postal: 38000
Commune postale: Grenoble
Contact
Adresse Internet: http://www.sedi.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-08 📅
Date limite de soumission: 2014-08-25 📅
Date de publication: 2014-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 131-233318
Numéro JO-S: 131
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.7.2014.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Territoire 1 du SEDI
Brève description:
Durée de l'accord: 48 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: territoire 2 du SEDI
Quantité ou étendue: seuil mini : Néant - seuil maxi : 850.000 EUR HT
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Territoire 3 du SEDI
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 1.000.000 EUR HT
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Territoire 4 du SEDI
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Territoire 5 du SEDI
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Territoire 6 du SEDI
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 800.000 EUR HT
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Territoire 7 du SEDI
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Territoire 8 du SEDI
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 500.000 EUR HT
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Territoire 9 du SEDI
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Territoire 10 du SEDI
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 600.000 EUR HT
Numéro de référence: Mtx-EP-2014
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département de l'Isère.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Garantie à première demande exigée en cas de versement de l'avance
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Durée de l’accord-cadre en années: 4
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président, Bertrand Lachat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marchespublicsaffiches.com 🌏
URL pour la participation: http://www.marchespublicsaffiches.com 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Mtx-EP-2014
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000
Source: OJS 2014/S 131-233318 (2014-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de matériel d'éclairage public
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Sedi
Adresse postale: 27 rue Pierre Sémard
Code postal: 38000
Commune postale: Grenoble
Contact
Adresse Internet: http://www.sedi.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-08 📅
Date limite de soumission: 2014-08-25 📅
Date de publication: 2014-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 131-233318
Numéro JO-S: 131
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.7.2014.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Accord cadre pour réaliser des travaux d'éclairage public et de génie civil connexes dont le montant estimatif est inférieur à 25.000 EUR HT, confié à des entreprises sur le territoire des communes adhérentes du SEDI
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Territoire 1 du SEDI
Brève description:
Les travaux objet du marché sont divisés en 10 lots géographiques, dont le découpage correspond…
… aux10 territoires du SEDI. Ce découpage est consultable sur le site internet du SEDI www.sedi.fr
… aux
10 territoires du SEDI. Ce découpage est consultable sur le site internet du SEDI www.sedi.fr
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 750.000 EUR HT
Durée de l'accord: 48 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: territoire 2 du SEDI
Quantité ou étendue: seuil mini : Néant - seuil maxi : 850.000 EUR HT
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Territoire 3 du SEDI
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 1.000.000 EUR HT
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Territoire 4 du SEDI
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Territoire 5 du SEDI
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Territoire 6 du SEDI
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 800.000 EUR HT
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Territoire 7 du SEDI
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Territoire 8 du SEDI
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 500.000 EUR HT
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Territoire 9 du SEDI
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Territoire 10 du SEDI
Quantité ou étendue: Seuil mini : néant - seuil maxi : 600.000 EUR HT
Numéro de référence: Mtx-EP-2014
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département de l'Isère.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Garantie à première demande exigée en cas de versement de l'avance
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Avance dans les conditions prévues dans l'article 87 du Code des Marchés Publics. Constitution d'une garantie à première demande préalable au paiement de l'avance. Cette garantie ne peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'un établissement bancaire.
Afficher plus
Paiement par virement administratif sous 30 jours, à compter de la réception des demandes de paiement.
Intérêts moratoires : intérêts prévus au Décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Groupement conjoint ou solidaire. L'administration n'imposera pas un groupement différent de celui que proposeront les entreprises.
Procédure
Durée de l’accord-cadre en années: 4
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président, Bertrand Lachat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marchespublicsaffiches.com 🌏
URL pour la participation: http://www.marchespublicsaffiches.com 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Mtx-EP-2014
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000
Source: OJS 2014/S 131-233318 (2014-07-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)