Maintenance de portes et portails automatiques, de rideaux électriques ou manuels de divers sites de la Ville d'Antony (92160) – 3 lots – marché à bons de commande

Ville d'Antony

Le présent marché porte sur la maintenance de portes et portails automatiques, de rideaux électriques ou manuels de divers sites de la Ville d'Antony (92160).
Il n'est pas prévu d'options.
Pour les lots 1 et 2 uniquement, la prestation annuelle se décompose en deux parties:
— maintenance préventive à prix forfaitaires fixés dans les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire sur la base de deux visites annuelles (une par semestre) pour chacune des installations,
— maintenance curative à prix unitaires établis sur la base des Bordereaux des Prix Unitaires concernant les heures et déplacements facturés. La maintenance curative relève d'un marché à bons de commande dont les seuils sont fixés comme suit:
— lot 1: Maintenance des portes automatiques ou manuelles du marché couvert d'Antony
pas de montant minimum annuel de commande,
montant maximum annuel de commande: 50 000 EUR (HT).
— lot 2: Maintenance des portes et portails automatiques installés sur les sites autres que le marché couvert d'Antony
pas de montant minimum annuel de commande,
montant maximum annuel de commande: 200 000 EUR (HT).
Concernant le lot 3 - réparation et entretien des rideaux électriques ou manuels sur divers sites de la Ville, les prestations à exécuter relèvent d'un marché à bons de commande dont les seuils sont fixés comme suit:
Pas de montant minimum annuel de commande,
montant maximum annuel de commande: 25 000 EUR (HT).
Le présent marché à bons de commande est mono-attributaire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-01-22. L'appel d'offres a été publié le 2014-12-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-12-12 Avis de marché
2015-05-11 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de réparation et d'entretien d'installations mécaniques de bâtiment
Quantité ou étendue:
Durée du marché:Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification du marché; il est reconductible 3 fois pour une durée équivalente, par reconduction expresse, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.Délais d'exécution:S'agissant des lots 1 et 2, la périodicité d'exécution pour la maintenance préventive est indiquée à l'article 5.2 de l'acte d'engagement du lot concerné.La maintenance curative relative aux lots 1 et 2 et les prestations de réparation et d'entretien relatives au lot 3 feront l'objet de bons de commande fixant les délais d'exécution de chaque intervention. A défaut d'indication précise portée sur le bon de commande, le délai d'exécution court à compter de la date de notification du bon de commande.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 50 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de réparation et d'entretien d'installations mécaniques de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Antony
Adresse postale: Services techniques, place de l'Hôtel de Ville, BP 60086
Code postal: 92161
Commune postale: Antony
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-antony.fr 🌏
Téléphone: +33 140967257 📞
Fax: +33 140960724 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-12 📅
Date limite de soumission: 2015-01-22 📅
Date de publication: 2014-12-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 243-428362
Numéro JO-S: 243
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr Marché à bons de commande Critères d'attributions: pour les lots 1, 2 et 3: La valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet, de la méthodologie proposée se décomposant comme suit: — les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des prestations, précisant la méthodologie détaillée, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché (25 %), — les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les chantiers (exemple de plan de prévention) (10 %), — les mesures engagées par l'entreprise en matière d'environnement (réduction des nuisances sonores, intégration des chantiers dans l'environnement, gestion des déchets et recyclage des matériaux (5 %). (cf. article 9.1 du règlement de consultation) Renseignements administratifs: Mairie d'Antony, DGST – service marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony, tél. +33 140967237, fax: +33 140960724. Renseignements techniques: Centre technique municipal, service bâtiment, 10 avenue François Arago, 92160 Antony, Tél. +33 155592233, fax: +33 140969970. Unité monétaire utilisée, l'euro. Prestations hors Bordereau des prix unitaires: En dehors des prestations faisant l'objet principal du marché, si le pouvoir adjudicateur le demande, le titulaire sera tenu d'exécuter, en dépenses contrôlées, certaines prestations nécessaires à la bonne exécution du marché. Ces prestations ne pourront excéder 5 % du montant maximum annuel de commande du lot concerné, soit un montant maximum annuel de 2 500 euros HT pour le lot 1, de 10 000 euros HT pour le lot 2, de 1 250 euros HT pour le lot 3. Recours à un autre prestataire s'agissant des prestations à bons de commande: Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, s'il le juge nécessaire, de consulter un autre prestataire que le ou les titulaire(s) du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros (H.T.). Visite des sites: Pour le lot 3, aucune visite de site ne sera organisée. Pour les lots 1 et 2, la visite sur site est obligatoire pour tous les candidats afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux. Les dates sont les suivantes: - jeudi 18 décembre 2014 à 9 h 00; - mardi 23 décembre 2014 à 9 h 00; - mardi 6 janvier 2015 à 9 h 00; - vendredi 9 janvier 2015 à 9 h 00; Pour effectuer la visite, les candidats devront s'inscrire auprès du secrétariat du Service bâtiment (tél. +33 155592233/34). Le lieu de rendez-vous pour la visite est fixé au: Centre technique municipal - 10 avenue François Arago, 92160 Antony. Les candidats ayant effectué la visite devront compléter l'attestation de visite fournie dans le dossier de consultation des entreprises et la faire signer par le représentant de la Ville présent afin de l'intégrer au projet de marché. Les dossiers de consultation sont remis gratuitement aux candidats qui en font la demande. Pour tout retrait de dossier sur support électronique physique (Cd-Rom), les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le Service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le Cd-Rom en mairie. Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du CMP) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du CMP). Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à: Mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony Ou téléchargés sur le site de la Ville d'Antony: http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/ Documents à produire au stade de l'attribution du marché: attestations fiscales et sociales; fiche d'informations; assurances; extrait Kbis de moins de 6 mois; fiche Tiers; RIB (conformément aux dispositions de l'article 4.2.1 du règlement de la consultation). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.12.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché porte sur la maintenance de portes et portails automatiques, de rideaux électriques ou manuels de divers sites de la Ville d'Antony (92160).
Il n'est pas prévu d'options.
Pour les lots 1 et 2 uniquement, la prestation annuelle se décompose en deux parties:
— maintenance préventive à prix forfaitaires fixés dans les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire sur la base de deux visites annuelles (une par semestre) pour chacune des installations,
— maintenance curative à prix unitaires établis sur la base des Bordereaux des Prix Unitaires concernant les heures et déplacements facturés. La maintenance curative relève d'un marché à bons de commande dont les seuils sont fixés comme suit:
— lot 1: Maintenance des portes automatiques ou manuelles du marché couvert d'Antony
pas de montant minimum annuel de commande,
montant maximum annuel de commande: 50 000 EUR (HT).
— lot 2: Maintenance des portes et portails automatiques installés sur les sites autres que le marché couvert d'Antony
montant maximum annuel de commande: 200 000 EUR (HT).
Concernant le lot 3 - réparation et entretien des rideaux électriques ou manuels sur divers sites de la Ville, les prestations à exécuter relèvent d'un marché à bons de commande dont les seuils sont fixés comme suit:
Pas de montant minimum annuel de commande,
montant maximum annuel de commande: 25 000 EUR (HT).
Le présent marché à bons de commande est mono-attributaire.
Numéro du lot: 1
Brève description: Maintenance des portes automatiques ou manuelles du marché couvert d'Antony.
Numéro du lot: 2
Brève description:
Maintenance des portes et portails automatiques installés sur les sites autres que le marché couvert d'Antony.
Numéro du lot: 3
Brève description:
Réparation et entretien des rideaux électriques ou manuels sur divers sites de la Ville.
Quantité ou étendue:
Durée du marché:
Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification du marché; il est reconductible 3 fois pour une durée équivalente, par reconduction expresse, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.
Délais d'exécution:
S'agissant des lots 1 et 2, la périodicité d'exécution pour la maintenance préventive est indiquée à l'article 5.2 de l'acte d'engagement du lot concerné.
La maintenance curative relative aux lots 1 et 2 et les prestations de réparation et d'entretien relatives au lot 3 feront l'objet de bons de commande fixant les délais d'exécution de chaque intervention. A défaut d'indication précise portée sur le bon de commande, le délai d'exécution court à compter de la date de notification du bon de commande.
Afficher plus
Numéro de référence: Dgst

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (dernière version du Dc1) ou document équivalent,
— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (dernière version du Dc2) ou document(s) équivalent(s) dûment complété(s) et signé(s) incluant les informations demandées aux articles 43 et 45 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
Afficher plus
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,
— déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
Avoir au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou d'avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement;
Afficher plus
Chiffre d'affaires pour les prestations objet du présent marché pour les trois dernières années; la liste de prestations similaires réalisées au cours des 3 dernières années, précisant le nom des maîtres d'ouvrage, ainsi que la date et le montant des marchés;.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Les informations relatives aux moyens matériels et humains du candidat:
— moyens techniques: (matériel dont dispose l'entreprise); ceux-ci seront appréciés tant quantitativement que qualitativement,
— moyens humains (notamment effectifs et qualifications du personnel, curriculum vitae, organigramme et composition de l'équipe) et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
La liste de prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années, précisant le nom des maîtres d'ouvrage, ainsi que la date et le montant des marchés.
Pour le lot 1 uniquement, le candidat doit obligatoirement justifier d'une habilitation ou expérience (matérialisée par des références ou des certificats de capacité/attestations de travaux) Butzbach compte tenu de la spécificité du matériel installé sur le site du marché couvert de la Ville.
Afficher plus
En cas de production d'une habilitation, celle-ci doit être délivrée par Butzbach directement.
Les certificats de qualification professionnelle relatifs au marché:
Lots 1, 2 et 3:
- Qualibat 4582 - fourniture et pose de rideaux, grilles, portes de garage, portes piétonnes et portails, portes sectionnelles (Technicité confirmée),
- Qualifelec E1,
- Qualifelec Cf1 avec mention Ma.
La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée par tout autre moyen, notamment une liste de références et/ou des certificats de capacité/attestations de travaux.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Aucune retenue de garantie n'est prévue s'agissant de la maintenance préventive (lots 1 et 2).
Pour les prestations à bons de commande, le taux de la retenue de garantie est fixé à 3 % (trois pour cent) du montant des prestations, ceci jusqu'à sa libération totale, dans le cas de bon de commande d'un montant supérieur ou égal à 10 000 EUR (HT).
Afficher plus
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire conformément à l'article 102 du Code des marchés publics, dès le début des prestations.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les paiements seront effectués par virement dans les délais prévus au décret nº 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit trente jours.
En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt marginal en vigueur de la banque centrale européenne, majoré de 8 points.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint avec mandataire solidaire ou en groupement solidaire, tous les membres du groupement devant être désignés dans l'acte d'engagement.
Le mandataire du groupement qui se sera présenté sous la forme conjointe, sera solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché.
Clause d'exclusivité:
conformément à l'article 51-iv du Code des marchés publics, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, sous peine de rejet de sa candidature.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un des ses lots, plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, sous peine de rejet de sa candidature.
Le soumissionnaire peut présenter une offre pour un lot, pour deux lots ou pour l'ensemble des lots.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920002900011
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-antony.fr 🌏
Nom: Mairie d'Antony: DGST – service marchés publics
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage – bureau 204
Code postal: 92160
Téléphone: +33 140967237 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Dgst
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr
Marché à bons de commande
Critères d'attributions: pour les lots 1, 2 et 3:
La valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet, de la méthodologie proposée se décomposant comme suit:
— les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des prestations, précisant la méthodologie détaillée, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché (25 %),
— les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les chantiers (exemple de plan de prévention) (10 %),
— les mesures engagées par l'entreprise en matière d'environnement (réduction des nuisances sonores, intégration des chantiers dans l'environnement, gestion des déchets et recyclage des matériaux (5 %).
(cf. article 9.1 du règlement de consultation)
Renseignements administratifs:
Mairie d'Antony, DGST – service marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage - bureau 204,
92160 Antony,
tél. +33 140967237, fax: +33 140960724.
Renseignements techniques:
Centre technique municipal, service bâtiment, 10 avenue François Arago,
Tél. +33 155592233, fax: +33 140969970.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Prestations hors Bordereau des prix unitaires:
En dehors des prestations faisant l'objet principal du marché, si le pouvoir adjudicateur le demande, le titulaire sera tenu d'exécuter, en dépenses contrôlées, certaines prestations nécessaires à la bonne exécution du marché. Ces prestations ne pourront excéder 5 % du montant maximum annuel de commande du lot concerné, soit un montant maximum annuel de 2 500 euros HT pour le lot 1, de 10 000 euros HT pour le lot 2, de 1 250 euros HT pour le lot 3.
Afficher plus
Recours à un autre prestataire s'agissant des prestations à bons de commande:
Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, s'il le juge nécessaire, de consulter un autre prestataire que le ou les titulaire(s) du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros (H.T.).
Afficher plus
Visite des sites:
Pour le lot 3, aucune visite de site ne sera organisée.
Pour les lots 1 et 2, la visite sur site est obligatoire pour tous les candidats afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux. Les dates sont les suivantes:
- jeudi 18 décembre 2014 à 9 h 00;
- mardi 23 décembre 2014 à 9 h 00;
- mardi 6 janvier 2015 à 9 h 00;
- vendredi 9 janvier 2015 à 9 h 00;
Pour effectuer la visite, les candidats devront s'inscrire auprès du secrétariat du Service bâtiment (tél. +33 155592233/34).
Le lieu de rendez-vous pour la visite est fixé au: Centre technique municipal - 10 avenue François Arago, 92160 Antony.
Les candidats ayant effectué la visite devront compléter l'attestation de visite fournie dans le dossier de consultation des entreprises et la faire signer par le représentant de la Ville présent afin de l'intégrer au projet de marché.
Les dossiers de consultation sont remis gratuitement aux candidats qui en font la demande.
Pour tout retrait de dossier sur support électronique physique (Cd-Rom), les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le Service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le Cd-Rom en mairie.
Afficher plus
Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du CMP) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du CMP).
Afficher plus
Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à: Mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony
Ou téléchargés sur le site de la Ville d'Antony: http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/
Documents à produire au stade de l'attribution du marché: attestations fiscales et sociales; fiche d'informations; assurances; extrait Kbis de moins de 6 mois; fiche Tiers; RIB (conformément aux dispositions de l'article 4.2.1 du règlement de la consultation).
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.12.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2014/S 243-428362 (2014-12-12)
Avis d'attribution de marché (2015-05-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-05-11 📅
Date de publication: 2015-05-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 092-166115
Se réfère à l'avis: 2014/S 243-428362
Numéro JO-S: 92
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ville-antony.fr LOT 1: Maintenance préventive: Prix global et forfaitaire annuel Montant des prestations: 10 520 EUR HT. Maintenance curative: S'agissant d'un marché à bons de commande, le montant du marché est fixé comme suit: — pas de montant minimum annuel de commande, — montant maximum annuel de commande: 50 000 EUR HT. Lot 2: Maintenance préventive: Prix global et forfaitaire annuel Montant des prestations: 8 192 EUR HT. Maintenance curative: S'agissant d'un marché à bons de commande, le montant du marché est fixé comme suit: — pas de montant minimum annuel de commande, — montant maximum annuel de commande: 200 000 EUR HT. Lot 3: S'agissant d'un marché à bons de commande, le montant du marché est fixé comme suit: — pas de montant minimum annuel de commande, — montant maximum annuel de commande: 25 000 EUR HT Le présent marché et ce pour les 3 lots est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification du marché, puis reconductible 3 fois pour une durée équivalente, par reconduction expresse, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 241 B, annonce nº 293 du 16.12.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.5.2015.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-04-23 📅
Nom: Schindler Agence Portes et Automatismes
Adresse postale: 3 rue Victor Basch
Commune postale: Arcueil Cedex
Code postal: 94112

2️⃣

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-04-29 📅
Nom: Bertrand Systems Automatiques
Adresse postale: 12 rue des Cerisiers, ZI de l'Eglantier CE 2826 Lisses
Commune postale: Évry Cedex
Code postal: 91028
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2015/S 092-166115 (2015-05-11)