Lycée la lande de la rencontre – Saint-Aubin-du-cormier - 35 - restructuration du lycée (phase 2) - construction d'un nouveau bâtiment

SEMAEB pour le conseil régional de Bretagne

appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Construction d'un service de restauration.
La présente consultation concerne le lot cuisine.
Variantes non autorisées.
Durée du marché et délai d'exécution :
Délai d'exécution des travaux de 14 mois hors délai préparation de chantier et hors congés.
Travaux réalisés en site occupé dont 5 mois pour le lot équipement de cuisine.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1-Valeur technique : 30%
sous criteres elements de notation :
T1 : Qualité des moyens humains et matériels (25 points)
t2 : Qualité des méthodes et management de chantier (55 points)
t3 : Qualité de la maintenance (20 points)
2 - performance environnementale : 30%
e1 : Qualité des moyens humains et matériels (40 points)
e2 : Qualité des méthodes et management de chantier (60 points)
3 - prix des prestations : 40%
La notation de la valeur technique et de la performance environnementale sera attribuée au regard des éléments mentionnés dans le memoire technique et environnemental joint au Dossier de Consultation des Entreprises.
Visite sur site obligatoire (Un certificat de visite des locaux signé de l'entreprise et validé par l'établissement devra être présent dans l'offre).
Le lycée est fermé pendant les vacances scolaires (du 15/07 au 25/08).
Visite possible à partir du 05/08 sur RDV au 06 28 62 80 98

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-09-12. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-07-10 Avis de marché
2015-02-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Équipement de cuisine industrielle
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Équipement de cuisine industrielle 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Semaeb pour le Conseil régional de Bretagne
Adresse postale: 3 square René Cassin, CS 60802
Code postal: 35708
Commune postale: Rennes Cedex 07

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-10 📅
Date limite de soumission: 2014-09-12 📅
Date de publication: 2014-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 133-238172
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires
renseignements d'ordre administratif : M. Favron SEMAEB, 3 square René Cassin, CS 60802, 35708 Rennes Cedex 7, tél. : +33 299127200, fax: +33 299127273 Email: yvesmarie.favron@semaeb.fr Renseignements d'ordre technique : Liard et Tanguy 18 rue du Guébriant 35000 Rennes M. Gueguen Tél. : +33 299675455 Fax : +33 223401708 Courriel: liard.tanguy@wanadoo.fr Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus Semaeb – 3 square René Cassin – CS 60802 – 35708 Rennes Cedex 7 Fax: +33 299127273 Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics: www.e-megalisbretagne.org Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : Semaeb – 3 square René Cassin – CS 60802 – 35708 Rennes Cedex L'offre/candidature peut également être remise en ligne sur la plateforme : www.e-megalisbretagne.org Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.7.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Construction d'un service de restauration.
La présente consultation concerne le lot cuisine.
Variantes non autorisées.
Durée du marché et délai d'exécution :
Délai d'exécution des travaux de 14 mois hors délai préparation de chantier et hors congés.
Travaux réalisés en site occupé dont 5 mois pour le lot équipement de cuisine.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1-Valeur technique : 30%
sous criteres elements de notation :
T1 : Qualité des moyens humains et matériels (25 points)
t2 : Qualité des méthodes et management de chantier (55 points)
t3 : Qualité de la maintenance (20 points)
2 - performance environnementale : 30%
e1 : Qualité des moyens humains et matériels (40 points)
e2 : Qualité des méthodes et management de chantier (60 points)
3 - prix des prestations : 40%
La notation de la valeur technique et de la performance environnementale sera attribuée au regard des éléments mentionnés dans le memoire technique et environnemental joint au Dossier de Consultation des Entreprises.
Visite sur site obligatoire (Un certificat de visite des locaux signé de l'entreprise et validé par l'établissement devra être présent dans l'offre).
Le lycée est fermé pendant les vacances scolaires (du 15/07 au 25/08).
Visite possible à partir du 05/08 sur RDV au 06 28 62 80 98

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
-Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
-Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail
Situation économique et financière:
les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
Afficher plus
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
paiement : Articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
Modalités de financements : Ressources propres du Conseil Régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le président
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
renseignements d'ordre administratif :
M. Favron
SEMAEB, 3 square René Cassin, CS 60802, 35708 Rennes Cedex 7, tél. : +33 299127200, fax: +33 299127273
Renseignements d'ordre technique :
Liard et Tanguy
18 rue du Guébriant
35000 Rennes
M. Gueguen
Tél. : +33 299675455
Fax : +33 223401708
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
Semaeb – 3 square René Cassin – CS 60802 – 35708 Rennes Cedex 7
Fax: +33 299127273
Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics:
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées :
Semaeb – 3 square René Cassin – CS 60802 – 35708 Rennes Cedex
L'offre/candidature peut également être remise en ligne sur la plateforme :
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.7.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien
Adresse postale: 3 Contour de la Motte - CS 44416
Commune postale: Rennes France
Code postal: 35044
Téléphone: +33 232128283 📞
Fax: +33 299635684 📠
Nom: Comité consultatif
Adresse Internet: http://www.ta-rennes.juradm.fr 🌏
Fax: +33 240479068 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 6 quai Ceineray
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Téléphone: +33 240086432 📞
Source: OJS 2014/S 133-238172 (2014-07-10)
Avis d'attribution de marché (2015-02-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 216 754,54 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SEMAEB pour le Conseil régional de Bretagne

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-12 📅
Date de publication: 2015-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 033-056115
Se réfère à l'avis: 2014/S 133-238172
Numéro JO-S: 33
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 133 A, annonce n° 181 du 12.7.2014. Parution n°: 133 B, annonce n° 291 du 12.7.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.2.2015.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-01-30 📅
Nom: Sbcp
Commune postale: La Chapelle-des-Fougeretz
Code postal: 35520
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2015/S 033-056115 (2015-02-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Équipement divers Équipement de restauration Équipement de cuisine industrielle