Le présent marché concerne l'exécution de travaux d'entretien, d'aménagements courants de la voirie et réseaux divers sur la commune de Collonges-sous-Salève
Commune de Collonges-sous-Salève
Le présent marché est un marché à bons de commande passé en application de l'article 77 du code des marchés publics, selon la procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article 28 du CMP.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-06-26. L'appel d'offres a été publié le 2014-06-02.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • COLAS
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-06-02 | Avis de marché |
| 2014-07-21 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien routier
Quantité ou étendue:
Valeur totale du marché: 150 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'entretien routier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Collonges-sous-Salève
Adresse postale: 6 rue de la Poste, BP 20
Code postal: 74160
Commune postale: Collonges-sous-Salève
Contact
Courrier électronique: marchespublics@collonges-sous-saleve.fr 📧
Téléphone: +33 450436075 📞
Fax: +33 450437842 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-02 📅
Date limite de soumission: 2014-06-26 📅
Date de publication: 2014-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 106-185857
Numéro JO-S: 106
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro de référence: MAPAVRD2014
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2014-06-30 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (60)
2. Valeur technique de l'offre % (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: Mairie
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21740082900016
Contact
Point de contact: Etallaz Georges, le maire
Nom: Commune de Collonges-sous-Salève
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: MAPAVRD2014
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 rue Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000
Téléphone: +33 476429000 📞
Source: OJS 2014/S 106-185857 (2014-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien routier
Quantité ou étendue:
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de sa notification. Il fera l'objet d'une reconduction annuelle, sans toutefois que la durée totale du marché n'excède quatre ans.Le délai d'exécution sera fixé dans chaque bon de commande.Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande.La commune envisage pour chaque année de travaux un montant maximum de 150 000 EUR HT.En contrepartie, l'entreprise devra répondre dans les meilleurs délais aux exigences du maître d'ouvrage.150 000
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'entretien routier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Collonges-sous-Salève
Adresse postale: 6 rue de la Poste, BP 20
Code postal: 74160
Commune postale: Collonges-sous-Salève
Contact
Courrier électronique: marchespublics@collonges-sous-saleve.fr 📧
Téléphone: +33 450436075 📞
Fax: +33 450437842 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-02 📅
Date limite de soumission: 2014-06-26 📅
Date de publication: 2014-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 106-185857
Numéro JO-S: 106
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info .
Marché à bons de commande.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.6.2014.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché est un marché à bons de commande passé en application de l'article 77 du code des marchés publics, selon la procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article 28 du CMP.
Quantité ou étendue:
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de sa notification. Il fera l'objet d'une reconduction annuelle, sans toutefois que la durée totale du marché n'excède quatre ans.
Le délai d'exécution sera fixé dans chaque bon de commande.
Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande.
La commune envisage pour chaque année de travaux un montant maximum de 150 000 EUR HT.
En contrepartie, l'entreprise devra répondre dans les meilleurs délais aux exigences du maître d'ouvrage.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2014-06-30 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (60)
2. Valeur technique de l'offre % (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: Mairie
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21740082900016
Contact
Point de contact: Etallaz Georges, le maire
Nom: Commune de Collonges-sous-Salève
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: MAPAVRD2014
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info .
Marché à bons de commande.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.6.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 rue Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000
Téléphone: +33 476429000 📞
Source: OJS 2014/S 106-185857 (2014-06-02)
Avis d'attribution de marché (2014-07-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-21 📅
Date de publication: 2014-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 140-250685
Se réfère à l'avis: 2014/S 106-185857
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-06-30 📅
Nom: Colas
Adresse postale: 130 avenue Roche Parnale
Commune postale: Bonneville
Code postal: 74130
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2014/S 140-250685 (2014-07-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-21 📅
Date de publication: 2014-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 140-250685
Se réfère à l'avis: 2014/S 106-185857
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution nº : 107 A, annonce nº 123 du 5.6.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.7.2014.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-06-30 📅
Nom: Colas
Adresse postale: 130 avenue Roche Parnale
Commune postale: Bonneville
Code postal: 74130
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2014/S 140-250685 (2014-07-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕