Fourniture de pièces détachées d'origine constructeurs et prestations de service afférentes pour les véhicules utilitaires et poids lourds du parc matériel et travaux du Conseil général de l'Ariège
Conseil général de l'Ariège
Appel d'offres ouvert
Lieu de livraison : parc matériel et travaux, 09000 Foix
Durée du marché : un an à compter de la date de notification, reconductible 3 fois.
Délai d'exécution : le délai de livraison des fournitures est de 2 jours maximum.
Le délai d'exécution des prestations sera fixé dans chaque bon de commande.
Le candidat propose dans le bordereau des rabais un délai de livraison des fournitures (inférieur ou égal au délai maximum de 2 jours) et un délai de réalisation des prestations.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Les bons de commande pourront s'exécuter au plus tard jusqu'au dernier jour du mois suivant la date d'échéance du marché.
Le délai de réception des offres était de 2014-11-19. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-09.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Remorques, semi-remorques et conteneurs mobiles › Pièces détachées pour remorques, semi-remorques et autres véhicules
- • Ariège
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-10-09 | Avis de marché |
| 2015-02-26 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-10-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Pièces détachées pour remorques, semi-remorques et autres véhicules
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Pièces détachées pour remorques, semi-remorques et autres véhicules 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Ariège
Adresse postale: 5 rue du Cap de la Ville
Code postal: 09000
Commune postale: Foix
Contact
Adresse Internet: http://www.cg09.fr 🌏
Téléphone: +33 561020909 📞
Fax: +33 561027841 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-09 📅
Date limite de soumission: 2014-11-19 📅
Date de publication: 2014-10-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 197-347756
Numéro JO-S: 197
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Brève description: Pièces détachées pour véhicules utilitaires et poids-lourds de marque IVECO.
Numéro du lot: 2
Brève description:
Brève description: Pièces détachées pour poids-lourds de marque renault trucks.
Numéro du lot: 4
Brève description: Pièces détachées pour poids-lourds de marque thomas constructeurs.
Numéro du lot: 5
Brève description: Pièces détachées pour poids-lourds de marque MAN
Numéro du lot: 6
Brève description: Pièces détachées pour poids-lourds de marque SCANIA.
Quantité ou étendue:
Numéro de référence: 14FF-PARC-0155-F
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Budget départemental, mandat administratif à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Coût réel des fournitures % (60)
2. Coût réel des prestations % (20)
3. Délai de livraison des fournitures % (10)
4. Délai de réalisation des prestations et modalités prévues pour les interventions sur site % (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22090001300016
Contact
Point de contact: Bonrepaux Augustin, le président
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublicsariege.cg09.fr/ 🌏
Nom: Service des marchés publics : Hôtel du Département
Adresse postale: 5-7 rue du Cap de la Ville, bureau noa233 BP 60023
Code postal: 09001
Courrier électronique: smarches@cg09.fr 📧
Fax: +33 561020967 📠
Adresse postale: 5-7 rue du Cap de la Ville, bureau noa233, BP 60023
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14FF-PARC-0155-F
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, Cedex 07, BP 7007
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Fax: +33 562735740 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le règlement de consultation.
Source: OJS 2014/S 197-347756 (2014-10-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Pièces détachées pour remorques, semi-remorques et autres véhicules
Quantité ou étendue:
montants indicatifs annuels h t :Lot no1 - pièces détachées pour véhicules utilitaires et poids-lourds de marque IVECO - 20 000.00 EUR.Lot no2 - pièces détachées pour véhicules utilitaires et poids-lourds de marque Mercedes/Unimog - 50 000.00 EUR.Lot no3 - pièces détachées pour poids-lourds de marque renault trucks- 60 000.00 EUR.Lot no4 - pièces détachées pour poids-lourds de marque thomas constructeurs - 20 000.00 EUR.Lot no5 - pièces détachées pour poids-lourds de marque MAN - 20 000.00 EUR.Lot no6 - pièces détachées pour poids-lourds de marque SCANIA - 20 000.00 EUR.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Pièces détachées pour remorques, semi-remorques et autres véhicules 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Ariège
Adresse postale: 5 rue du Cap de la Ville
Code postal: 09000
Commune postale: Foix
Contact
Adresse Internet: http://www.cg09.fr 🌏
Téléphone: +33 561020909 📞
Fax: +33 561027841 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-09 📅
Date limite de soumission: 2014-11-19 📅
Date de publication: 2014-10-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 197-347756
Numéro JO-S: 197
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublicsariege.cg09.fr/
Marché à bons de commande
Commentaires sur la forme du marché : sans minimum ni maximum
Renseignements administratifs :
Service des marchés publics, Hôtel du Département, 5-7 rue du Cap de la Ville, bureau noa233, BP 60023
09001 Foix
Tél. +33 561020909. Fax +33 561020967
Mel : smarches@cg09.fr
renseignements techniques :
Direction de la Voirie et des Transports, M. Denjean Jérôme, responsable pôle achats du parc matériel et travaux, 6 chemin du Pont de l'Echo, 09000 Foix
Tél. +33 561021282. Fax +33 561029008
Mel : jdenjean@cg09.fr
Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner;
- certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : Noti2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
- d C1 lettre de candidature
- d C2 Déclaration du candidat.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.10.2014.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres ouvert
Lieu de livraison : parc matériel et travaux, 09000 Foix
Durée du marché : un an à compter de la date de notification, reconductible 3 fois.
Délai d'exécution : le délai de livraison des fournitures est de 2 jours maximum.
Le délai d'exécution des prestations sera fixé dans chaque bon de commande.
Le candidat propose dans le bordereau des rabais un délai de livraison des fournitures (inférieur ou égal au délai maximum de 2 jours) et un délai de réalisation des prestations.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Les bons de commande pourront s'exécuter au plus tard jusqu'au dernier jour du mois suivant la date d'échéance du marché.
Brève description: Pièces détachées pour véhicules utilitaires et poids-lourds de marque IVECO.
Numéro du lot: 2
Brève description:
Pièces détachées pour véhicules utilitaires et poids-lourds de marque Mercedes/Unimog.
Numéro du lot: 3
Brève description: Pièces détachées pour poids-lourds de marque renault trucks.
Numéro du lot: 4
Brève description: Pièces détachées pour poids-lourds de marque thomas constructeurs.
Numéro du lot: 5
Brève description: Pièces détachées pour poids-lourds de marque MAN
Numéro du lot: 6
Brève description: Pièces détachées pour poids-lourds de marque SCANIA.
Quantité ou étendue:
montants indicatifs annuels h t :
Lot no1 - pièces détachées pour véhicules utilitaires et poids-lourds de marque IVECO - 20 000.00 EUR.
Lot no2 - pièces détachées pour véhicules utilitaires et poids-lourds de marque Mercedes/Unimog - 50 000.00 EUR.
Lot no3 - pièces détachées pour poids-lourds de marque renault trucks- 60 000.00 EUR.
Lot no4 - pièces détachées pour poids-lourds de marque thomas constructeurs - 20 000.00 EUR.
Lot no5 - pièces détachées pour poids-lourds de marque MAN - 20 000.00 EUR.
Lot no6 - pièces détachées pour poids-lourds de marque SCANIA - 20 000.00 EUR.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Budget départemental, mandat administratif à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Coût réel des fournitures % (60)
2. Coût réel des prestations % (20)
3. Délai de livraison des fournitures % (10)
4. Délai de réalisation des prestations et modalités prévues pour les interventions sur site % (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22090001300016
Contact
Point de contact: Bonrepaux Augustin, le président
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublicsariege.cg09.fr/ 🌏
Nom: Service des marchés publics : Hôtel du Département
Adresse postale: 5-7 rue du Cap de la Ville, bureau noa233 BP 60023
Code postal: 09001
Courrier électronique: smarches@cg09.fr 📧
Fax: +33 561020967 📠
Adresse postale: 5-7 rue du Cap de la Ville, bureau noa233, BP 60023
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14FF-PARC-0155-F
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublicsariege.cg09.fr/
Marché à bons de commande
Commentaires sur la forme du marché : sans minimum ni maximum
Renseignements administratifs :
Service des marchés publics, Hôtel du Département, 5-7 rue du Cap de la Ville, bureau noa233, BP 60023
09001 Foix
Tél. +33 561020909. Fax +33 561020967
Mel : smarches@cg09.fr
renseignements techniques :
Direction de la Voirie et des Transports, M. Denjean Jérôme, responsable pôle achats du parc matériel et travaux, 6 chemin du Pont de l'Echo, 09000 Foix
Tél. +33 561021282. Fax +33 561029008
Mel : jdenjean@cg09.fr
Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner;
- certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : Noti2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
Afficher plus
- d C1 lettre de candidature
- d C2 Déclaration du candidat.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.10.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, Cedex 07, BP 7007
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Fax: +33 562735740 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le règlement de consultation.
Source: OJS 2014/S 197-347756 (2014-10-09)
Avis d'attribution de marché (2015-02-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de L'Ariege
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-26 📅
Date de publication: 2015-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 042-071897
Se réfère à l'avis: 2014/S 197-347756
Numéro JO-S: 42
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Coût réel des fournitures (60)
2. Coût réel des prestations (20)
3. Délai de livraison des fournitures (10)
4. Délai de réalisation des prestations et modalités prévues pour les interventions sur site (10)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-02-24 📅
Nom: GAP VI poids lourds service
Adresse postale: 121 route de Paris, BP 60211, Aucamville
Commune postale: Saint-Alban Cedex
Code postal: 31142
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-02-20 📅
Nom: Mercedes Benz ZI
Adresse postale: 65 route de Paris, RN 20
Commune postale: Fenouillet
Code postal: 31150
3️⃣
Nom: Cdmp
Adresse postale: rue Léon Jouhaux
Commune postale: Saint-Alban
Code postal: 31140
4️⃣
Nom: MAN Camions et bus
Adresse postale: Agence de Toulouse, chemin de Casselèvres, Ladoux
Commune postale: Saint-Jory
Code postal: 31790
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Nayrou Henri, le président
Source: OJS 2015/S 042-071897 (2015-02-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de L'Ariege
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-26 📅
Date de publication: 2015-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 042-071897
Se réfère à l'avis: 2014/S 197-347756
Numéro JO-S: 42
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://marchespublicsariege.cg09.fr/
Durée: un an à compter de la date de notification, renouvelable trois fois.
Appel d'offres ouvert. Marchés à bons de commande sans minimum ni maximum.
Lot 1 montant indicatif annuel HT: 20 000 EUR
Lot 2 montant indicatif annuel HT: 50 000 EUR
Lot 3 montant indicatif annuel HT: 60 000 EUR
Lot 5 montant indicatif annuel HT: 20 000 EUR
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution no: 197 B, annonce no 207 du 14.10.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.2.2015.
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Coût réel des fournitures (60)
2. Coût réel des prestations (20)
3. Délai de livraison des fournitures (10)
4. Délai de réalisation des prestations et modalités prévues pour les interventions sur site (10)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-02-24 📅
Nom: GAP VI poids lourds service
Adresse postale: 121 route de Paris, BP 60211, Aucamville
Commune postale: Saint-Alban Cedex
Code postal: 31142
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-02-20 📅
Nom: Mercedes Benz ZI
Adresse postale: 65 route de Paris, RN 20
Commune postale: Fenouillet
Code postal: 31150
3️⃣
Nom: Cdmp
Adresse postale: rue Léon Jouhaux
Commune postale: Saint-Alban
Code postal: 31140
4️⃣
Nom: MAN Camions et bus
Adresse postale: Agence de Toulouse, chemin de Casselèvres, Ladoux
Commune postale: Saint-Jory
Code postal: 31790
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Nayrou Henri, le président
Source: OJS 2015/S 042-071897 (2015-02-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)