fabrication, fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux enrobés aux liants hydrocarbonés sur le réseau routier national, les voiries et les équipements des bâtiments régionaux

Conseil régional de la Martinique

les prestations comprennent essentiellement :
La fabrication, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de matériaux enrobés aux liants hydrocarbonés pour la réalisation des corps de chaussées neufs lors de l'exécution des travaux d'investissement et de renouvellement périodique des tapis d'enrobés des chaussées sur :
-Le réseau routier national
-les voiries et équipements des bâtiments régionaux.
Ce renouvellement intègrera les procédés de recyclage lorsque les caractéristiques des chaussées le permettront. Ce recyclage pourra consister en la régénération de l'enrobé en place sur le site ou en la réintégration de résidus de fraisage en centrale.
Les prestations comprennent notamment :
-L'Aménagement et l'entretien des installations de fabrication,
-la fourniture et le stockage des matériaux entrant dans la composition des bétons bitumineux et grave bitume,
-la fabrication des bétons bitumineux et des graves bitumes, ainsi que le transport aux lieux de mise en oeuvre
-la réalisation d'engravure au raccordement de la nouvelle chaussée avec l'ancienne,
-le rabotage en rive ou en pleine largeur lorsque que celui-ci s'avère nécessaire,
-la suppression des flaches et le reprofilage éventuel de l'ancienne chaussée,
-la réalisation de la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sur les supports et entre les différentes couches d'enrobés,
-la mise en oeuvre et le compactage des bétons bitumineux et graves bitumes,
-le nettoyage et la remise en état des voies après le repliement du chantier,
-la signalisation temporaire de chantier et sa maintenance pendant toute la durée des travaux,
-les dépose et repose des éléments de mobilier et équipement divers dans le cadre des chantiers sur bâtiments régionaux,
-les études techniques préalables à la dépose et repose des éléments de mobilier et équipements sportifs ou autres ci-dessus

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-10-28. L'appel d'offres a été publié le 2014-09-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Caraïb Moter SA
• Colas Martinique SAS

Qui ?

• Conseil régional de la Martinique

Qu'est-ce que c'est ?

• Matériaux enrobés › Matériaux routiers enrobés
• Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtement de routes

Où ?

• Martinique

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-09-16	Avis de marché
2014-10-23	Informations complémentaires
2015-05-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-09-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de revêtement de routes
Quantité ou étendue:

les prestations seront exécutées dans le cadre de marchés à bons de commande, conformément à l'article 77 du Code des Marchés Publics, établis sur la base d'un montant minimum annuel pour le lot 1 de 4 000 000 EUR ht et de 3 000 000 EUR ht pour le lot 2.a titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à : 6 000 000 EUR (lot no1) et 4 500 000 EUR (lot no 2).nb : Les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du Code des Marchés Publics doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive 2004/18/ce. C'Est à ce titre que la procédure d'accord-cadre est mentionnée dans cet avis. Les règles applicables en matière d'exécution seront bien celles du marché à bons de commande

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de revêtement de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional de la Martinique
Adresse postale: Hôtel de Région – rue Gaston Defferre – Cluny – CS 50601
Code postal: 97261
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Adresse Internet: http://www.cr-martinique.fr 🌏
Téléphone: +596 596596300 📞
Fax: +596 596726810 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-16 📅
Date limite de soumission: 2014-10-28 📅
Date de publication: 2014-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 181-318465
Numéro JO-S: 181
Informations complémentaires

Adresse Internet : http://www.cr-martinique.fr - rubrique "Marchés Publics" Appel d'offres ouvert (art. 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics) avec publicité au Joue) Transmission par voie dématérialisée :Autorisée Division en lots :Oui. Possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Lots traités par marchés séparés. - lot no 1 - secteur géographique Ouest ; -lot no 2 - secteur géographique Est ; Lieu principal d'exécution des prestations: Ensemble du réseau routier national et propriétés régionales. Durée et délai d'exécution du marché : Le marché sera conclu pour une période de un (1) an à compter de sa date de notification. Il sera reconduit de façon tacite par période de un (1) an de date anniversaire à date anniversaire sans que sa durée totale n'excède quatre (4) ans. Le délai des prestations sera fixé dans chaque bon de commande. Date prévisionnelle de commencement des prestations :Pour chacun des lots : 2.2.2015 Adresse auprès de laquelle le cahier des charges (dossier de consultation des entreprises Dce) et les documents complémentaires peuvent être obtenus :Ce dossier sera remis gratuitement par la Direction des Routes - service Gestion des Routes-Cellule Politique de l'entretien Routier - quartier Batelière -- 97233 Schoelcher - tél : +33 596591303- fax : +33 596591248, tous les jours ouvrables de 8:00 à 13:00. Ce dossier peut-être également téléchargé à l'adresse Internet sus-indiquée. Unité monétaire :L'Euro Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : Réception des offres, par pli recommandé ou contre récépissé au Conseil Régional de Martinique - hôtel de Région - direction déléguée de la sécurité juridique - service de la commande publique - rue Gaston Defferre - cS 50601 - 97261 Fort-De-France CEDEX - mARTINIQUE - tél. : +33 596596300 - fax : +33 596726810, ou en ligne à l'adresse Internet sus-indiquée. Marchés réservés : Non Conditions de participation :Critères de sélection des candidatures Capacités professionnelles, techniques et financières du candidat Critères d'attribution du marché :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée, quel que soit le lot, en fonction des critères d'attribution énoncés ci-dessous : - la valeur technique des prestations : coefficient 5,5 se déclinant selon les sous-critères suivants ; -pertinence du mémoire technique : 50 % du coefficient 5,5 ; -qualité du SOPAQ : 30 % du coefficient 5,5 ; -qualité du SOPAE : 10 % du coefficient 5,5 ; -soin apporté à l'établissement des sous-détails de prix : 10 % du coefficient 5,5 ; -le prix des prestations : coefficient 4,5 ; Délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus à l'article 46 du Code des Marchés Publics :8 jours calendaires Procédure dématérialisée Le Conseil régional de Martinique met gratuitement à la disposition des candidats une plate-forme de dématérialisation accessible via l'adresse Internet suivante : Http://www.cr-martinique.fr - rubrique " marchés publics " Cette plate-forme permet notamment (muni de la référence d'identification du marché portée au présent avis d'appel public à la concurrence) : - la recherche des consultations passées par la Région Martinique ; -le téléchargement des avis, règlement de consultation et DCE ; -la transmission par voie électronique des dossiers d'offre ; Les candidats qui ont transmis leur dossier d'offre par voie électronique peuvent, en parallèle, faire parvenir à la Région Martinique une " copie de sauvegarde " de ce dossier ; ceci sur support physique électronique (cd, dvd) ou sur support papier. L'Envoi se fera dans les conditions précisées dans le règlement de la consultation. Délai de publicité : Les réductions de délai de publicité prévues à l'article 57 II 4°, 5° du Code des Marchés Publics ont été utilisées au titre de la présente consultation Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 septembre 2014.

Informations complémentaires

Adresse Internet : http://www.cr-martinique.fr - rubrique "Marchés Publics"

Appel d'offres ouvert (art. 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics) avec publicité au Joue)

Transmission par voie dématérialisée :Autorisée

Division en lots :Oui. Possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Lots traités par marchés séparés.

- lot no 1 - secteur géographique Ouest ;

-lot no 2 - secteur géographique Est ;

Lieu principal d'exécution des prestations:

Ensemble du réseau routier national et propriétés régionales.

Durée et délai d'exécution du marché :

Le marché sera conclu pour une période de un (1) an à compter de sa date de notification. Il sera reconduit de façon tacite par période de un (1) an de date anniversaire à date anniversaire sans que sa durée totale n'excède quatre (4) ans.

Le délai des prestations sera fixé dans chaque bon de commande.

Date prévisionnelle de commencement des prestations :Pour chacun des lots : 2.2.2015

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges (dossier de consultation des entreprises Dce) et les documents complémentaires peuvent être obtenus :Ce dossier sera remis gratuitement par la Direction des Routes - service Gestion des Routes-Cellule Politique de l'entretien Routier - quartier Batelière -- 97233 Schoelcher - tél : +33 596591303- fax : +33 596591248, tous les jours ouvrables de 8:00 à 13:00.

Ce dossier peut-être également téléchargé à l'adresse Internet sus-indiquée.

Unité monétaire :L'Euro

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :

Réception des offres, par pli recommandé ou contre récépissé au Conseil Régional de Martinique - hôtel de Région - direction déléguée de la sécurité juridique - service de la commande publique - rue Gaston Defferre - cS 50601 - 97261 Fort-De-France CEDEX - mARTINIQUE - tél. : +33 596596300 - fax : +33 596726810, ou en ligne à l'adresse Internet sus-indiquée.

Marchés réservés : Non

Conditions de participation :Critères de sélection des candidatures

Capacités professionnelles, techniques et financières du candidat

Critères d'attribution du marché :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée, quel que soit le lot, en fonction des critères d'attribution énoncés ci-dessous :

- la valeur technique des prestations : coefficient 5,5 se déclinant selon les sous-critères suivants ;

-pertinence du mémoire technique : 50 % du coefficient 5,5 ;

-qualité du SOPAQ : 30 % du coefficient 5,5 ;

-qualité du SOPAE : 10 % du coefficient 5,5 ;

-soin apporté à l'établissement des sous-détails de prix : 10 % du coefficient 5,5 ;

-le prix des prestations : coefficient 4,5 ;

Délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus à l'article 46 du Code des Marchés Publics :8 jours calendaires

Procédure dématérialisée

Le Conseil régional de Martinique met gratuitement à la disposition des candidats une plate-forme de dématérialisation accessible via l'adresse Internet suivante :

Http://www.cr-martinique.fr - rubrique " marchés publics "

Cette plate-forme permet notamment (muni de la référence d'identification du marché portée au présent avis d'appel public à la concurrence) :

- la recherche des consultations passées par la Région Martinique ;

-le téléchargement des avis, règlement de consultation et DCE ;

-la transmission par voie électronique des dossiers d'offre ;

Les candidats qui ont transmis leur dossier d'offre par voie électronique peuvent, en parallèle, faire parvenir à la Région Martinique une " copie de sauvegarde " de ce dossier ; ceci sur support physique électronique (cd, dvd) ou sur support papier. L'Envoi se fera dans les conditions précisées dans le règlement de la consultation.

Délai de publicité : Les réductions de délai de publicité prévues à l'article 57 II 4°, 5° du Code des Marchés Publics ont été utilisées au titre de la présente consultation

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 septembre 2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

les prestations comprennent essentiellement :

La fabrication, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de matériaux enrobés aux liants hydrocarbonés pour la réalisation des corps de chaussées neufs lors de l'exécution des travaux d'investissement et de renouvellement périodique des tapis d'enrobés des chaussées sur :

-Le réseau routier national

-les voiries et équipements des bâtiments régionaux.

Ce renouvellement intègrera les procédés de recyclage lorsque les caractéristiques des chaussées le permettront. Ce recyclage pourra consister en la régénération de l'enrobé en place sur le site ou en la réintégration de résidus de fraisage en centrale.

Les prestations comprennent notamment :

-L'Aménagement et l'entretien des installations de fabrication,

-la fourniture et le stockage des matériaux entrant dans la composition des bétons bitumineux et grave bitume,

-la fabrication des bétons bitumineux et des graves bitumes, ainsi que le transport aux lieux de mise en oeuvre

-la réalisation d'engravure au raccordement de la nouvelle chaussée avec l'ancienne,

-le rabotage en rive ou en pleine largeur lorsque que celui-ci s'avère nécessaire,

-la suppression des flaches et le reprofilage éventuel de l'ancienne chaussée,

-la réalisation de la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sur les supports et entre les différentes couches d'enrobés,

-la mise en oeuvre et le compactage des bétons bitumineux et graves bitumes,

-le nettoyage et la remise en état des voies après le repliement du chantier,

-la signalisation temporaire de chantier et sa maintenance pendant toute la durée des travaux,

-les dépose et repose des éléments de mobilier et équipement divers dans le cadre des chantiers sur bâtiments régionaux,

-les études techniques préalables à la dépose et repose des éléments de mobilier et équipements sportifs ou autres ci-dessus

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: secteur géographique Ouest
Brève description:

- l'Autoroute ;-la RN 1 du PR 0 au PR 3 (Fort-De-France) ;-la RN 2 ;-la RN 3 du PR 0 au PR 29 (Fort-De-France - morne-Rouge) ;-la RN 4 du PR 0 au PR 16 (Fort-De-France - gros-Morne "Rivière Cloche") ;-la RN 5 ;-la RN 7 ;-la RN 9 ;-la Pénétrante EST ;Ainsi que les chantiers sur voirie et équipements des bâtiments régionaux situés sur les 17 communes suivantes : Le Prêcheur, St-Pierre, Le Morne-Rouge, Fonds-St- denis, Le Morne-Vert, Le Carbet, Bellefontaine, Case-Pilote, Schoelcher, Fort-De- france, St-Joseph, Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Les Trois-Ilets, Les Anses- d'arlets, Le Diamant

- l'Autoroute ;

-la RN 1 du PR 0 au PR 3 (Fort-De-France) ;

-la RN 2 ;

-la RN 3 du PR 0 au PR 29 (Fort-De-France - morne-Rouge) ;

-la RN 4 du PR 0 au PR 16 (Fort-De-France - gros-Morne "Rivière Cloche") ;

-la RN 5 ;

-la RN 7 ;

-la RN 9 ;

-la Pénétrante EST ;

Ainsi que les chantiers sur voirie et équipements des bâtiments régionaux situés sur les 17 communes suivantes : Le Prêcheur, St-Pierre, Le Morne-Rouge, Fonds-St- denis, Le Morne-Vert, Le Carbet, Bellefontaine, Case-Pilote, Schoelcher, Fort-De- france, St-Joseph, Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Les Trois-Ilets, Les Anses- d'arlets, Le Diamant

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: secteur géographique Est
Brève description:

- la RN 1 du PR 3 au PR 54 (Lamentin - basse-Pointe) ;-la RN 3 du PR 29 au PR 42 (Morne-Rouge - giratoire Poteau) ;-la RN 4 du PR 16 au PR 25 (Gros-Morne "Rivière cloche - trinité) ;-la RN 6 ;-la RN 8 ;-la RN 2006 ;Ainsi que les chantiers sur voirie et équipements des bâtiments régionaux situés sur les 17 communes suivantes : Grand-Rivière, Macouba, Basse-Pointe, L'Ajoupa-Bouillon, Le Lorrain, Le Marigot, Ste-Marie, Gros-Morne, La Trinité, Le Robert, le François, le St-Esprit, Rivière-Pilote, Le Vauclin, Le Marin, Ste-Anne, Ste-Luce

- la RN 1 du PR 3 au PR 54 (Lamentin - basse-Pointe) ;

-la RN 3 du PR 29 au PR 42 (Morne-Rouge - giratoire Poteau) ;

-la RN 4 du PR 16 au PR 25 (Gros-Morne "Rivière cloche - trinité) ;

-la RN 6 ;

-la RN 8 ;

-la RN 2006 ;

Ainsi que les chantiers sur voirie et équipements des bâtiments régionaux situés sur les 17 communes suivantes : Grand-Rivière, Macouba, Basse-Pointe, L'Ajoupa-Bouillon, Le Lorrain, Le Marigot, Ste-Marie, Gros-Morne, La Trinité, Le Robert, le François, le St-Esprit, Rivière-Pilote, Le Vauclin, Le Marin, Ste-Anne, Ste-Luce

Quantité ou étendue:

a titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à : 6 000 000 EUR (lot no1) et 4 500 000 EUR (lot no 2).

nb : Les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du Code des Marchés Publics doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive 2004/18/ce. C'Est à ce titre que la procédure d'accord-cadre est mentionnée dans cet avis. Les règles applicables en matière d'exécution seront bien celles du marché à bons de commande

Description des options:

description de ces options : possibilité de reconduire le marché.

Le marché est passé pour une durée d'un an reconductible trois (3) fois de façon tacite.

Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 12 mois (à compter de la date de notification du marché)

Nombre de reconductions possibles: 3
Numéro de référence: "Enrobes 15-19"
Nom du projet ou programme financé par l’UE: le financement sur fonds européens ne concernera que certains bons de commande

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

la déclaration de candidature (conforme au modèle Dc2 joint- version Septembre 2010) pour chacune des entreprises concurrentes ayant vocation à être titulaires du marché (disponible sur internet à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics)

- lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (conforme au modèle Dc1 joint dans sa version de Juin 2012) disponible également sur internet à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics)

Situation économique et financière:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours du dernier exercice disponible (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du DC 2)

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

nb : En vertu de l'article 45iii du Code des marchés publics le candidat peut, s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'une des deux pièces précitées, prouver sa capacité financière par tout autre document qui serait considéré comme équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

le dernier chiffre d'affaires annuel connu du candidat devra être (en euros (T.T.C.)) supérieur à : 8 000 000 EUR (lot 1) et 6 000 000 EUR (lot 2)

Capacité technique et professionnelle:

*Capacités techniques

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement au cours de la dernière année (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du DC 2)

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du DC 2).

*capacités professionnelles

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours de la dernière année, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (si cette présentation n'est pas déjà demandée dans le cadre du Dc2).

- Certificats de qualifications professionnelles ou tout moyen apportant la preuve de la capacité du candidat notamment les certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il soumissionne (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du Dc2).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

avance :

Si le titulaire l'accepte dans l'acte d'engagement, une avance lui sera versée dans les conditions prévues aux articles 87 à 90 du Code des marchés publics. Son versement est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

financement : Fonds propres du Conseil régional de Martinique et éventuellement sur fonds européens.

- Paiement : virement administratif

- délai global de paiement : 30 jours

- règlement effectué sous forme d'acomptes mensuels.

- avance de 5 % prévue

- type de prix : prix unitaires

- variation des prix : prix révisables

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

le Pouvoir adjudicateur pourra imposer après attribution du marché la forme de groupement solidaire momentané

Autres conditions particulières:

le marché comporte des conditions particulières d'exécution relatives à l'insertion par l'activité économique

Procédure
Durée de l’accord-cadre en années: 4
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DGA bâtiment et travaux publics, aménagement durable et cohésion territoriale – direction des routes
M. le président du Conseil régional de Martinique
Nom: Crafi Dgabtp
Adresse postale: Pointe de Jaham – site AFPA – bât. H 2ème Etage ou en ligne à l'adresse internet sus-indiquée
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97233
Pays: Martinique 🇲🇶
Téléphone: +33 0596591241 📞
Fax: +33 0596591306 📠
Nom: Direction des Routes – service Gestion des Routes-Cellule Politique de l'entretien Routier
Adresse postale: Quartier Batelière ou en ligne à l'adresse internet sus-indiquée
Téléphone: +33 596591303 📞
Fax: +33 596591248 📠
Nom: direction déléguée de la sécurité juridique – service de la commande publique
Adresse postale: rue Gaston Defferre – CS 50601 ou en ligne à l'adresse internet sus-indiquée
Commune postale: Fort-de-France Cedex
Téléphone: +33 596596300 📞
Fax: +33 596726810 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: "Enrobes 15-19"
Informations complémentaires

Adresse Internet : http://www.cr-martinique.fr - rubrique "Marchés Publics"

Appel d'offres ouvert (art. 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics) avec publicité au Joue)

Transmission par voie dématérialisée :Autorisée

Division en lots :Oui. Possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Lots traités par marchés séparés.

- lot no 1 - secteur géographique Ouest ;

-lot no 2 - secteur géographique Est ;

Lieu principal d'exécution des prestations:

Ensemble du réseau routier national et propriétés régionales.

Durée et délai d'exécution du marché :

Le marché sera conclu pour une période de un (1) an à compter de sa date de notification. Il sera reconduit de façon tacite par période de un (1) an de date anniversaire à date anniversaire sans que sa durée totale n'excède quatre (4) ans.

Le délai des prestations sera fixé dans chaque bon de commande.

Date prévisionnelle de commencement des prestations :Pour chacun des lots : 2.2.2015

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges (dossier de consultation des entreprises Dce) et les documents complémentaires peuvent être obtenus :Ce dossier sera remis gratuitement par la Direction des Routes - service Gestion des Routes-Cellule Politique de l'entretien Routier - quartier Batelière -- 97233 Schoelcher - tél : +33 596591303- fax : +33 596591248, tous les jours ouvrables de 8:00 à 13:00.

Ce dossier peut-être également téléchargé à l'adresse Internet sus-indiquée.

Unité monétaire :L'Euro

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :

Réception des offres, par pli recommandé ou contre récépissé au Conseil Régional de Martinique - hôtel de Région - direction déléguée de la sécurité juridique - service de la commande publique - rue Gaston Defferre - cS 50601 - 97261 Fort-De-France CEDEX - mARTINIQUE - tél. : +33 596596300 - fax : +33 596726810, ou en ligne à l'adresse Internet sus-indiquée.

Marchés réservés : Non

Conditions de participation :Critères de sélection des candidatures

Capacités professionnelles, techniques et financières du candidat

Critères d'attribution du marché :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée, quel que soit le lot, en fonction des critères d'attribution énoncés ci-dessous :

- la valeur technique des prestations : coefficient 5,5 se déclinant selon les sous-critères suivants ;

-pertinence du mémoire technique : 50 % du coefficient 5,5 ;

-qualité du SOPAQ : 30 % du coefficient 5,5 ;

-qualité du SOPAE : 10 % du coefficient 5,5 ;

-soin apporté à l'établissement des sous-détails de prix : 10 % du coefficient 5,5 ;

-le prix des prestations : coefficient 4,5 ;

Délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus à l'article 46 du Code des Marchés Publics :8 jours calendaires

Procédure dématérialisée

Le Conseil régional de Martinique met gratuitement à la disposition des candidats une plate-forme de dématérialisation accessible via l'adresse Internet suivante :

Http://www.cr-martinique.fr - rubrique " marchés publics "

Cette plate-forme permet notamment (muni de la référence d'identification du marché portée au présent avis d'appel public à la concurrence) :

- la recherche des consultations passées par la Région Martinique ;

-le téléchargement des avis, règlement de consultation et DCE ;

-la transmission par voie électronique des dossiers d'offre ;

Les candidats qui ont transmis leur dossier d'offre par voie électronique peuvent, en parallèle, faire parvenir à la Région Martinique une " copie de sauvegarde " de ce dossier ; ceci sur support physique électronique (cd, dvd) ou sur support papier. L'Envoi se fera dans les conditions précisées dans le règlement de la consultation.

Délai de publicité : Les réductions de délai de publicité prévues à l'article 57 II 4°, 5° du Code des Marchés Publics ont été utilisées au titre de la présente consultation

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 septembre 2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Fort-de-France
Adresse postale: croix de Bellevue – BP 683
Commune postale: Fort-de-France Cedex
Code postal: 97262
Pays: Martinique 🇲🇶
Téléphone: +33 596716667 📞
Fax: +33 596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du Tribunal Administratif de Fort-de-France
Adresse postale: Croix de Bellevue – BP 683
Marché renouvelable
septembre 2018
Source: OJS 2014/S 181-318465 (2014-09-16)

Informations complémentaires (2014-10-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-23 📅
Date limite de soumission: 2014-11-13 📅
Date de publication: 2014-10-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 207-365961
Se réfère à l'avis: 2014/S 181-318465
Numéro JO-S: 207
Source: OJS 2014/S 207-365961 (2014-10-23)

Avis d'attribution de marché (2015-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 030 747,60 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Région, rue Gaston Defferre, Cluny, CS 50601
Contact
Adresse Internet: http://www.region-martinique.mq 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-05-21 📅
Date de publication: 2015-05-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 100-181623
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires

Procédure de passation: Appel d'offres ouvert (art. 33, 57 à 59 du Code des marchés publics) avec publicité au JOUE) Division en lots: oui. Possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Lots traités par marchés séparés. — Lot no 1 - Secteur géographique Ouest — Lot no 2 - Secteur géographique Est Quantité ou étendue globale: Les prestations seront exécutées dans le cadre de marchés à bons de commande, conformément à l'article 77 du Code des Marchés Publics, établis sur la base d'un montant minimum annuel pour le lot 1 de 4 000 000 EUR HT et de 3 000 000 EUR HT pour le lot 2. A titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à: 6 000 000 EUR (lot no1) et 4 500 000 EUR (lot no 2). NB: Les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du Code des Marchés Publics doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive 2004/18/CE. C'est à ce titre que la procédure d'accord-cadre est mentionnée dans cet avis. Les règles applicables en matière d'exécution seront bien celles du marché à bons de commande. Critères d'attribution du marché: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée, quel que soit le lot, en fonction des critères d'attribution énoncés ci-dessous: — la valeur technique des prestations: coefficient 5,5 se déclinant selon les sous-critères suivants: — Pertinence du mémoire technique: 50 % du coefficient 5,5 — Qualité du SOPAQ: 30 % du coefficient 5,5 — Qualité du SOPAE: 10 % du coefficient 5,5 — Soin apporté à l'établissement des sous-détails de prix: 10 % du coefficient 5,5 — le prix des prestations: coefficient 4,5. Avis rectificatif JOUE no 2014/s 207-365961 du 28.10.2014 Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no: 180 A, annonce no 111 du 19.9.2014. Références de publication rectificative Parution no: 207 A, annonce no 208 du 28.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.5.2015.

Informations complémentaires

Procédure de passation:

Appel d'offres ouvert (art. 33, 57 à 59 du Code des marchés publics) avec publicité au JOUE)

Division en lots: oui.

Possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Lots traités par marchés séparés.

— Lot no 1 - Secteur géographique Ouest

— Lot no 2 - Secteur géographique Est

Quantité ou étendue globale:

Les prestations seront exécutées dans le cadre de marchés à bons de commande, conformément à l'article 77 du Code des Marchés Publics, établis sur la base d'un montant minimum annuel pour le lot 1 de 4 000 000 EUR HT et de 3 000 000 EUR HT pour le lot 2.

A titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à: 6 000 000 EUR (lot no1) et 4 500 000 EUR (lot no 2).

NB: Les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du Code des Marchés Publics doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive 2004/18/CE. C'est à ce titre que la procédure d'accord-cadre est mentionnée dans cet avis. Les règles applicables en matière d'exécution seront bien celles du marché à bons de commande.

Critères d'attribution du marché:

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée, quel que soit le lot, en fonction des critères d'attribution énoncés ci-dessous:

— la valeur technique des prestations: coefficient 5,5 se déclinant selon les sous-critères suivants:

— Pertinence du mémoire technique: 50 % du coefficient 5,5

— Qualité du SOPAQ: 30 % du coefficient 5,5

— Qualité du SOPAE: 10 % du coefficient 5,5

— Soin apporté à l'établissement des sous-détails de prix: 10 % du coefficient 5,5

— le prix des prestations: coefficient 4,5.

Avis rectificatif JOUE no 2014/s 207-365961 du 28.10.2014

Références de l'avis initial paru au BOAMP

Parution no: 180 A, annonce no 111 du 19.9.2014.

Références de publication rectificative

Parution no: 207 A, annonce no 208 du 28.10.2014.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.5.2015.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ensemble du réseau routier national et propriétés régionales.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-04-16 📅
Nom: Colas Martinique SAS
Adresse postale: ZIP de Pointe des Grives
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: secretariat@martinique.colas.fr 📧

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-04-27 📅
Nom: Caraib Moter SA
Adresse postale: ZI de la Lézarde — voie nº 2
Commune postale: Le Lamentin Cedex 2
Code postal: 97292
Courrier électronique: caraib-moter@eurovia.com 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 02

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Fort-de-France
Adresse postale: immeuble Roy-Camille — Croix de Bellevue — BP 683
Téléphone: +596 596716667 📞
Fax: +596 596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du tribunal administratif de Fort-de-France
Source: OJS 2015/S 100-181623 (2015-05-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Travaux de revêtement de routes (16)