Constructionstemporaires/Epa/Al
EPA Alzette-Belval
Fourniture et installation de constructions temporaires nécessaires au fonctionnement de l'EPA pendant le chantier de réhabilitation du bâtiment Système 2000.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-09-22. L'appel d'offres a été publié le 2014-08-08.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Moselle
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-08-08 | Avis de marché |
Avis de marché (2014-08-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Bâtiments modulaires préfabriqués
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Bâtiments modulaires préfabriqués 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: EPA Alzette-Belval
Adresse postale: site de Micheville
Code postal: 57390
Commune postale: Audun-le-Tiche
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Courrier électronique: antoine.letellier@alzette-belval.fr 📧
Téléphone: +33 383804022 📞
Fax: +33 382572405 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-08 📅
Date limite de soumission: 2014-09-22 📅
Date de publication: 2014-08-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 154-276172
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Quantité ou étendue:
Description des options:
Numéro de référence: Bungalows/EPA/AL.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: site de Micheville, 57390 Audun-le-Tiche.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: v. règlement de consultation.
Situation économique et financière: v. règlement de consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Letellier Antoine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Nom: EPA Alzette-Belval
URL pour informations complémentaires: http://www.achatpublic.com/ 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_Nf4W33FWpZ 🌏
: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Bungalows/EPA/AL.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix – BP 51038
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Fax: +33 383342224 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Érignac
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 383342565 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Strasbourg
Source: OJS 2014/S 154-276172 (2014-08-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Bâtiments modulaires préfabriqués
Quantité ou étendue:
Le présent marché a pour objet la fourniture et l'installation de constructions temporaires nécessaires au fonctionnement de l'EPA pendant le chantier de réhabilitation du bâtiment Système 2000 et comporte une tranche ferme décomposée comme suit:— mission nº 1: installation d'un espace pour la maison du projet de l'EPA Alzette-Belval (installation, location et enlèvement),— mission nº 2: adjonction de bureaux temporaires (installation, location et enlèvement).
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Bâtiments modulaires préfabriqués 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: EPA Alzette-Belval
Adresse postale: site de Micheville
Code postal: 57390
Commune postale: Audun-le-Tiche
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Courrier électronique: antoine.letellier@alzette-belval.fr 📧
Téléphone: +33 383804022 📞
Fax: +33 382572405 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-08 📅
Date limite de soumission: 2014-09-22 📅
Date de publication: 2014-08-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 154-276172
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
À titre indicatif, le délai d'exécution prévisionnel total du marché est de 32 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations du marché.
Le délai d'exécution prévisionnel de la mission nº 1 «Maison du Projet» est de 32 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations du marché.
Le délai d'exécution prévisionnel de la mission nº 2 «Bureaux Temporaires» est de 23 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations de ladite phase.
Le délai d'exécution prévisionnel de la tranche conditionnelle est de 23 mois à compter de la notification de la décision d'affermissement.
Afin de leur permettre d'évaluer les prestations à réaliser, les candidats ont la possibilité d'effectuer une visite du site des installations concernées par le présent appel public à concurrence en prenant RDV auprès de l'Epaalzette-Belval.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.8.2014.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Fourniture et installation de constructions temporaires nécessaires au fonctionnement de l'EPA pendant le chantier de réhabilitation du bâtiment Système 2000.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le présent marché a pour objet la fourniture et l'installation de constructions temporaires nécessaires au fonctionnement de l'EPA pendant le chantier de réhabilitation du bâtiment Système 2000 et comporte une tranche ferme décomposée comme suit:
— mission nº 1: installation d'un espace pour la maison du projet de l'EPA Alzette-Belval (installation, location et enlèvement),
— mission nº 2: adjonction de bureaux temporaires (installation, location et enlèvement).
En application de l article 35 II 6° du code des marchés publics, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire dans la limite de 50 % des prestations initiales.
Le présent marché comporte une tranche conditionnelle: ajout de bureaux temporaires supplémentaires (installation, location et enlèvement).
La tranche conditionnelle pourra être affermie à compter de la notification du marché et jusqu'à 6 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations de la phase "bureaux temporaires". Aucune indemnité d attente ou de dédit n est prévue.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: site de Micheville, 57390 Audun-le-Tiche.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: v. règlement de consultation.
Situation économique et financière: v. règlement de consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Une avance de 5 % sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, si le montant de la tranche ferme ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 EUR HT, dans les délais et conditions prévus par les décrets 2013-269 du 29 mars 2013 et le code des marchés publics.
Afficher plus
Il ne sera demandé aucune garantie contre le versement de cette avance sauf si elle est supérieure à 30 % du montant initial (TTC) du marché: le titulaire est alors tenu de fournir une garantie à première demande.
Origine du financement:
EPA Alzette-Belval
Les modalités de paiement sont définies par le ccag fcs et par l'article 98 du CMP.
Les prix seront fermes actualisables selon les modalités fixées dans le cahier des clauses administratives particulières.
Les comptes seront réglés sous la forme d'acomptes et d'un solde dans les conditions prévues au marché.
Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours.
Le marché sera conclu avec:
— soit un prestataire unique,
— soit un groupement conjoint avec mandataire solidaire (forme imposée avant notification).
En application de l'article 51 VI du code des marchés publics, chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Letellier Antoine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Nom: EPA Alzette-Belval
URL pour informations complémentaires: http://www.achatpublic.com/ 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_Nf4W33FWpZ 🌏
: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Bungalows/EPA/AL.
Informations complémentaires
À titre indicatif, le délai d'exécution prévisionnel total du marché est de 32 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations du marché.
Le délai d'exécution prévisionnel de la mission nº…
… 1 «Maison du Projet» est de 32 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations du marché.
… 2 «Bureaux Temporaires» est de 23 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations de ladite phase.
Le délai d'exécution prévisionnel de la tranche conditionnelle est de 23 mois à compter de la notification de la décision d'affermissement.
Afin de leur permettre d'évaluer les prestations à réaliser, les candidats ont la possibilité d'effectuer une visite du site des installations concernées par le présent appel public à concurrence en prenant RDV auprès de l'Epaalzette-Belval.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.8.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix – BP 51038
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Fax: +33 383342224 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Érignac
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 383342565 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Strasbourg
Source: OJS 2014/S 154-276172 (2014-08-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕