Construction de l'ilot A3 (50 logements en accession sociale + locaux commerciaux / bureaux) et de l'ilot A4 (équipement + bureaux) REMA'VERT, rue de Nice – 51100 Reims

Plurial l'effort rémois

Construction de l'ilot A3 (50 logements en accession sociale + locaux commerciaux / bureaux) et de l'ilot A4 (équipement + bureaux) REMA'VERT, rue de Nice – 51100 Reims.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-01-16. L'appel d'offres a été publié le 2014-11-05.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-11-05 Avis de marché
2015-06-25 Informations complémentaires
Avis de marché (2014-11-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Tranche ferme: construction de l'îlot A4 – 839 m2 (équipement + bureaux).Tranche conditionnelle 1: construction des cages A et B et du sous-sol de l'ilot A3 (28 logements: 2050 m2 + commerces 1000 m2).Tranche conditionnelle 2: construction des cages C et D de l'ilot A3 (22 logements: 1367 m2 + commerces 308 m2).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Plurial L'Effort Remois
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart, CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Courrier électronique: service.marches@plurial.fr 📧
Téléphone: +33 326049905/+33 326059233 📞
Fax: +33 326059249 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-05 📅
Date limite de soumission: 2015-01-16 📅
Date de publication: 2014-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 216-381720
Numéro JO-S: 216
Informations complémentaires
Procédure: appel d'offres ouvert européen soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. Code CPV (marché européen): 45000000-7 Délai d'exécution: Tranche ferme: construction de l'îlot A4 – 839 m2 (équipement + bureaux): 13 mois (dont 1 mois de préparation de chantier). Tranche conditionnelle 1: construction des cages A et B et du sous-sol de l'ilot A3 (28 logements: 2050 m2 + commerces 1000 m2): 20 mois (dont 1 mois de préparation de chantier). Tranche conditionnelle 2: construction des cages C et D de l'ilot A3 (22 logements: 1367 m2 + commerces 308 m2): 14 mois (dont 1 mois de préparation de chantier). Date limite de réception des candidatures et des offres: le vendredi 16.1.2015 avant 12:00, par dépôt contre récépissé ou envoi en LRAR des dossiers au service marchés de l'Effort Rémois, 7 rue Marie Stuart, CS 80017, 51723 Reims Cedex. Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 11.11.2014 dès 9:00, auprès de: Sur support électronique, en téléchargement gratuit: www.effort-remois.com rubrique appel d'offres ou www.lunion-legales.fr, sous la référence du marché: PN-041114 Sur support papier, aux frais du candidat: ICA – 34 rue Alain Colas 51450 Betheny, tél. : +33 326073724 – fax: +33 326073761 Renseignements techniques: Socrel M. Duvernoy +33 632039712 Renseignements administratifs: service marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233 Maître d'œuvre conception: atelier d'architecture Brenac et Gonzalez 36 rue des Jeûneurs – 75002 Paris / tél: +33 143558585 - fax: +33 143558586 Maître d'œuvre réalisation: Socrel 7 rue Marie Stuart - 51100 Reims / Tél. : +33 326049960 - Fax: +33 326496351
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de l'ilot A3 (50 logements en accession sociale + locaux commerciaux / bureaux) et de l'ilot A4 (équipement + bureaux) REMA'VERT, rue de Nice – 51100 Reims.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Terrassement – gros œuvre / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Étanchéité couverture / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: RAVALEMENT – REVETEMENT PLAQUETTES / TRANCHES FERME – CONDITIONNELLES 1 ET 2
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures bois - fermetures / tranches conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures alu - bardages métalliques / tranche ferme
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Métallerie / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Porte de parking / tranches conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Cloisons - doublages / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Chapes isophoniques / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Revêtements de sols durs / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Revêtements sols souples / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Peinture / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Chauffage VMC - rafraichissement / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Plomberie - sanitaires / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Électricité / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Ascenseurs / tranches ferme – conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Espaces verts / tranches conditionnelles 1 et 2
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: VRD / tranches ferme - conditionnelles 1 et 2
Quantité ou étendue:
Tranche ferme: construction de l'îlot A4 – 839 m2 (équipement + bureaux).
Tranche conditionnelle 1: construction des cages A et B et du sous-sol de l'ilot A3 (28 logements: 2050 m2 + commerces 1000 m2).
Tranche conditionnelle 2: construction des cages C et D de l'ilot A3 (22 logements: 1367 m2 + commerces 308 m2).
Description des options: Selon le CCTP.
Durée de l'accord: 13 mois
Numéro de référence: PN-041114
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Rue de Nice
51100 Reims

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Situation économique et financière: Voir le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise individuelle ou groupement d'entreprises solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés
Madame Gallois ou Madame Forray
Nom: Reprographe ICA
Adresse postale: 34 rue Alain Colas
Commune postale: Betheny
Code postal: 51450
Téléphone: +33 326073724 📞
Fax: +33 326073761 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: PN-041114
Informations complémentaires
Procédure: appel d'offres ouvert européen soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
Code CPV (marché européen): 45000000-7
Délai d'exécution:
Tranche ferme: construction de l'îlot A4 – 839 m2 (équipement + bureaux): 13 mois (dont 1 mois de préparation de chantier).
Tranche conditionnelle 1: construction des cages A et B et du sous-sol de l'ilot A3 (28 logements: 2050 m2 + commerces 1000 m2): 20 mois (dont 1 mois de préparation de chantier).
Tranche conditionnelle 2: construction des cages C et D de l'ilot A3 (22 logements: 1367 m2 + commerces 308 m2):
14 mois (dont 1 mois de préparation de chantier).
Date limite de réception des candidatures et des offres: le vendredi 16.1.2015 avant 12:00, par dépôt contre récépissé ou envoi en LRAR des dossiers au service marchés de l'Effort Rémois, 7 rue Marie Stuart, CS 80017, 51723 Reims Cedex.
Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 11.11.2014 dès 9:00, auprès de:
Sur support électronique, en téléchargement gratuit:
www.effort-remois.com rubrique appel d'offres ou www.lunion-legales.fr,
sous la référence du marché: PN-041114
Sur support papier, aux frais du candidat:
ICA – 34 rue Alain Colas 51450 Betheny, tél. : +33 326073724 – fax: +33 326073761
Renseignements techniques: Socrel M. Duvernoy +33 632039712
Renseignements administratifs: service marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233
Maître d'œuvre conception: atelier d'architecture Brenac et Gonzalez
36 rue des Jeûneurs – 75002 Paris / tél: +33 143558585 - fax: +33 143558586
Maître d'œuvre réalisation: Socrel
7 rue Marie Stuart - 51100 Reims / Tél. : +33 326049960 - Fax: +33 326496351

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Chalons-en-Champagne
Code postal: 51000
Source: OJS 2014/S 216-381720 (2014-11-05)
Informations complémentaires (2015-06-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-25 📅
Date de publication: 2015-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 123-224425
Se réfère à l'avis: 2014/S 216-381720
Numéro JO-S: 123
Source: OJS 2015/S 123-224425 (2015-06-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍