Construction d'un ensemble de 91 logements et 4 cellules commerciales – Quartier Beauséjour à Tinqueux (51)
L'Effort Remois
Construction d'un ensemble de 91 logements et 4 cellules commerciales – quartier Beauséjour à Tinqueux (51).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-07-25. L'appel d'offres a été publié le 2014-06-04.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Marne
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-06-04 | Avis de marché |
| 2014-07-29 | Informations complémentaires |
Avis de marché (2014-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue: 91 logements et 4 cellules commerciales.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: L'Effort remois
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart, CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Courrier électronique: service.marches@plurial.fr 📧
Téléphone: +33 326049905 📞
Fax: +33 326059249 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-04 📅
Date limite de soumission: 2014-07-25 📅
Date de publication: 2014-06-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 108-189382
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro de référence: CN-070614
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Situation économique et financière: Voir le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise générale ou groupement d'entreprises solidaires.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés
Nadine Gallois ou Mathilde Forray
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-070614
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Source: OJS 2014/S 108-189382 (2014-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue: 91 logements et 4 cellules commerciales.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: L'Effort remois
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart, CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Courrier électronique: service.marches@plurial.fr 📧
Téléphone: +33 326049905 📞
Fax: +33 326059249 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-04 📅
Date limite de soumission: 2014-07-25 📅
Date de publication: 2014-06-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 108-189382
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Le marche unique, objet de la présente consultation, sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises solidaires ayant remis une offre portant sur l'intégralité de la prestation.
Composition du marche unique : prestation générale pour la construction des 91 logements et 4 cellules commerciales :
Fondations Gros Oeuvre/Etanchéité Toitures Terrasses/Bardage métallique/Vêture Pierre Ravalement de Façade/ Menuiseries Extérieures Aluminium /Lot optionnel Menuiseries extérieures PVC/ Chapes acoustiques/Menuiserie Serrurerie/Menuiseries Intérieures Cloisons Doublages Faux Plafonds/ Sols durs Carrelage Faïences/Peinture Revêtements muraux Sols souples/Plomberie Chauffage Gaz VMC Désenfumage/Electricité Courants Faibles/Ascenseurs/Terrassement VRD Espaces Verts/Portes de Garages
Délai d'exécution :
Tranche ferme : bâtiments A,B,C - 45 logements et 2 cellules commerciales : 20 mois (dont 2 mois de préparation de chantier)
Tranche conditionnelle : bâtiments D, E, F - 46 logements et 2 cellules commerciales : 20 mois (dont 2 mois de préparation de chantier)
Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 10 juin 2014 dès 9 heures, auprès de :
- sur support électronique, en téléchargement gratuit :
www.effort-remois.com rubrique Appel d'Offres ou www.lunion-legales.fr,
sous la référence du marché : CN-070614
- sur support papier, aux frais du candidat :
ICA - 34 rue Alain Colas, 51450 Betheny, tél. +33 326073724 - fax +33 326073761
Renseignements techniques :
Cabinet Fouqueray Jacquet – Mr Gilles Tournay / tél. +33 326478463 – fax +33 326883612
Renseignements administratifs : service marchés : Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'un ensemble de 91 logements et 4 cellules commerciales – quartier Beauséjour à Tinqueux (51).
Durée de l'accord: 20 mois Numéro de référence: CN-070614
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
rues D. Casanova - G. Bazard - H.barbusse
quartier Beauséjour
51430 Tinqueux
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Situation économique et financière: Voir le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise générale ou groupement d'entreprises solidaires.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés
Nadine Gallois ou Mathilde Forray
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-070614
Informations complémentaires
Le marche unique, objet de la présente consultation, sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises solidaires ayant remis une offre portant sur l'intégralité de la prestation.
Composition du marche unique : prestation générale pour la construction des 91 logements et 4 cellules commerciales :
Fondations Gros Oeuvre/Etanchéité Toitures Terrasses/Bardage métallique/Vêture Pierre Ravalement de Façade/ Menuiseries Extérieures Aluminium /Lot optionnel Menuiseries extérieures PVC/ Chapes acoustiques/Menuiserie Serrurerie/Menuiseries Intérieures Cloisons Doublages Faux Plafonds/ Sols durs Carrelage Faïences/Peinture Revêtements muraux Sols souples/Plomberie Chauffage Gaz VMC Désenfumage/Electricité Courants Faibles/Ascenseurs/Terrassement VRD Espaces Verts/Portes de Garages
Afficher plus
Délai d'exécution :
Tranche ferme : bâtiments A,B,C - 45 logements et 2 cellules commerciales : 20 mois (dont 2 mois de préparation de chantier)
Tranche conditionnelle : bâtiments D, E, F - 46 logements et 2 cellules commerciales : 20 mois (dont 2 mois de préparation de chantier)
Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 10 juin 2014 dès 9 heures, auprès de :
- sur support électronique, en téléchargement gratuit :
www.effort-remois.com rubrique Appel d'Offres ou www.lunion-legales.fr,
sous la référence du marché : CN-070614
- sur support papier, aux frais du candidat :
ICA - 34 rue Alain Colas, 51450 Betheny, tél. +33 326073724 - fax +33 326073761
Renseignements techniques :
Cabinet Fouqueray Jacquet – Mr Gilles Tournay / tél. +33 326478463 – fax +33 326883612
Renseignements administratifs : service marchés : Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Source: OJS 2014/S 108-189382 (2014-06-04)
Informations complémentaires (2014-07-29)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-29 📅
Date de publication: 2014-08-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 146-261539
Se réfère à l'avis: 2014/S 108-189382
Numéro JO-S: 146
Source: OJS 2014/S 146-261539 (2014-07-29)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-29 📅
Date de publication: 2014-08-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 146-261539
Se réfère à l'avis: 2014/S 108-189382
Numéro JO-S: 146
Source: OJS 2014/S 146-261539 (2014-07-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)