Construction d'un centre dramatique national Comédie de Saint-Étienne dans un ancien site industriel – lots 10 14 26 27 et 29

Ville de Saint-Étienne

La présente consultation a pour objet les travaux de construction d'un centre national d'art dramatique national Comédie de Saint-Étienne sur un ancien site industriel situé rue Jean-Eugène Robert-Houdin à Saint-Étienne.
L'opération comporte 31 lots. La présente consultation comporte 5 lots: ces lots sont relancés suite à déclaration d'infructuosité. Les autres lots sont attribués ou en cours d'attribution.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-04-23. L'appel d'offres a été publié le 2014-03-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-03-11 Avis de marché
2014-03-19 Informations complémentaires
2014-09-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-03-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de menuiserie
Quantité ou étendue:
la présente consultation est passée en application des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics.Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 22 mois y compris la préparation de chantier. La préparation de chantier est de 2 mois.Le délai d'exécution part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire de chaque lot le démarrage de la préparation de chantier.La date prévisionnelle de démarrage du chantier est prévue au deuxième trimestre 2014
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de menuiserie 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Étienne
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 503
Code postal: 42007
Commune postale: Saint-Étienne
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-etienne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@saint-etienne.fr 📧
Téléphone: +33 477487807 📞
Fax: +33 477487811 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-11 📅
Date limite de soumission: 2014-04-23 📅
Date de publication: 2014-03-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 053-087625
Numéro JO-S: 53
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr Criteres d'attributions: les modalités de notation des critères sont énoncées au règlement de la présente consultation. Unité monétaire utilisée, l'euro. Des prestations supplémentaires sont prévues pour les lots 10, 14, 27 et 29, l'absence de réponse à la ou les prestations supplémentaires rendra l'offre irrégulière. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 1-recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés 2-garanties et capacités professionnelles, techniques et financières. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.3.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet les travaux de construction d'un centre national d'art dramatique national Comédie de Saint-Étienne sur un ancien site industriel situé rue Jean-Eugène Robert-Houdin à Saint-Étienne.
L'opération comporte 31 lots. La présente consultation comporte 5 lots: ces lots sont relancés suite à déclaration d'infructuosité. Les autres lots sont attribués ou en cours d'attribution.
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries extérieures et intérieures métalliques serrurerie bardage métallique
Numéro du lot: 14
Brève description: Revêtements muraux bois mobilier bois plafonds bois
Numéro du lot: 26
Brève description: Equipement d'éclairage scénique
Numéro du lot: 27
Brève description: Réseaux et équipements audiovisuels
Numéro du lot: 29
Brève description: Gradins télescopiques
Quantité ou étendue:
la présente consultation est passée en application des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics.
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 22 mois y compris la préparation de chantier. La préparation de chantier est de 2 mois.
Le délai d'exécution part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire de chaque lot le démarrage de la préparation de chantier.
La date prévisionnelle de démarrage du chantier est prévue au deuxième trimestre 2014
Numéro de référence: 14AOO-048

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- lettre de candidature renseignée, datée et signée (DC 1),
- déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics (DC 1),
- documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (DC 2),
- copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou procédure étrangère équivalente (DC 2)
Situation économique et financière:
- déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au cours des trois derniers exercices (DC 2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Les chiffres d'affaires annuels minimum suivant sont exigés: Lot 10: 1 500 000,00 EUR, Lot 14: 400 000,00 EUR, Lot 26: 1 200 000,00 EUR, Lot 27: 1 000 000,00 EUR, Lot 29: 300 000,00 EUR
Capacité technique et professionnelle:
- moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (Rubrique G du Dc2)
- références sur les 3 dernieres années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus importants, des attestations de bonne exécution indiquant montant, date et lieu des travaux (Rubrique G du DC 2)
- certificats de qualifications professionnelles : preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux)(rubrique G du Dc2).
Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financières) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature (Rubrique E du DC 2).
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
certificat ou références équivalentes:
- lot 10: Qualibat 3521 et/ou 3522
- lot 14: Qualibat 4312
- lot 26: Au moins deux références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années
- lot 27: Au moins deux références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années
- lot 29: Au moins deux références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
une clause de garantie financière sera appliquée. En cas d'acceptation de l'avance les titulaires devront en outre constituer une garantie à première demande à hauteur de 100% du montant de l'avance
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
modalités financières conformément aux articles 86 à 111 du code des marchés publics
paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique;
financement sur le budget de la Ville de Saint-Étienne, subventions sollicitées auprès du Conseil général, du Conseil régional et de l'état;
prix forfaitaires révisables,
avance prévue;
cession et nantissement selon les formes prévues au code des marchés publics
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement n'est imposée
Autres conditions particulières:
cette consultation comporte une clause d'insertion obligatoire, en application de l'article 14 du code des marchés publics: Lot 10 menuiseries extérieures et intérieures métalliques serrurerie bardage métallique: 480 heures

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21420218600018
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne.fr 🌏
Nom: Ville de Saint-Étienne direction bâtiments: Laurence Hervouet
Adresse postale: 1 rue Pierre de Coubertin
Code postal: 42000
Téléphone: +33 477486117 📞
Courrier électronique: laurence.hervouet@saint-etienne.fr 📧
Fax: +33 477486240 📠
Nom: Ville de Saint-Étienne direction juridique assemblée marchés
Adresse postale: Hôtel de Ville, Cedex 1, BP 503
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14AOO-048
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr
Criteres d'attributions: les modalités de notation des critères sont énoncées au règlement de la présente consultation.
Unité monétaire utilisée, l'euro. Des prestations supplémentaires sont prévues pour les lots 10, 14, 27 et 29, l'absence de réponse à la ou les prestations supplémentaires rendra l'offre irrégulière.
L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 1-recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés 2-garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.3.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin, Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 053-087625 (2014-03-11)
Informations complémentaires (2014-03-19)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-19 📅
Date de publication: 2014-03-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 058-096387
Se réfère à l'avis: 2014/S 53-087625
Numéro JO-S: 58
Source: OJS 2014/S 058-096387 (2014-03-19)
Avis d'attribution de marché (2014-09-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 068 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-19 📅
Date de publication: 2014-09-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 183-322341
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.saint-etienne.fr Les critères retenus pour le jugement des offres, par ordre d'importance décroissante, sont les suivants : 1-Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique notée sur 10 et pondéré à 60 % 2-Prix apprécié au vu de la DPGF, noté sur 10 et pondéré à 40 % Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 52 A, annonce no 113 du 14 mars 2014. Parution no : 52 B, annonce no 168 du 14 mars 2014. Références de publication rectificative Parution no : 58 A, annonce no 154 du 22 mars 2014. Parution no : 58 B, annonce no 201 du 22 mars 2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19 septembre 2014.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-08-29 📅
Nom: blanchet sa
Adresse postale: Av. Louis Lépine – ZI de Vaure – BP 103
Commune postale: Montbrison Cedex
Code postal: 42603

2️⃣
Nom: le lot 14 : Revêtements muraux bois mobilier bois plafonds bois a été déclaré INFRUCTUEUX

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-09-04 📅
Nom: tech audio
Adresse postale: 13 rue de la Perdrix
Commune postale: Tremblay en France
Code postal: 93290

4️⃣

5️⃣
Nom: hugon
Adresse postale: ZAC Grand Champs
Commune postale: Mercues
Code postal: 46090
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 184 rue Duguesclin Cedex 03
Source: OJS 2014/S 183-322341 (2014-09-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
blanchet sa HUGON Le lot 14 : Revêtements muraux bois... Tech audio
Produits/services:
Machines, appareils, équipements et... Appareils d'éclairage et lampes électriques Équipements et appareils de radio, de... Récepteurs de télévision et de radio et... Matériel de télévision et matériel audiovisuel Matériel de projection télévisée Équipement audiovisuel Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Sièges, chaises et articles assimilés, et...