Confortement et réparations du pont de l'echangeur Savanna au pr 24+353 à Saint-Paul

Conseil régional de La Reunion

la mission consiste à réaliser des travaux de confortement sur le pont de l'échangeur de Savanna au PR 24+353. Ce pont composé de 2 tabliers distincts présente un flèche longitudinale importante ainsi que plusieurs fissures transversales et longitudinales. On constate également des traces d'infiltrations d'eau et des éclats de béton de part et d'autre de l'ouvrage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-10-07. L'appel d'offres a été publié le 2014-08-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Groupement GTOI / Freyssinet
• SBTPC

Qui ?

• Conseil régional de La Reunion

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-08-22	Avis de marché
2015-04-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-08-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Quantité ou étendue:

les travaux comprennent:— la réfection de l'étanchéité de l'ouvrage,— la réfection de la couche de roulement,— le changement des joints de chaussée,— le changement des gardes corps,— l'injection des fissures,— le renforcement de l'ouvrage à la feuille de carbone (TFC),— le renforcement de l'ouvrage au kevlar (TFK),— le ragréage des différents éclats de béton,— la mise en place des déviations nécessaires,— la signalisation temporaire.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional de la Réunion
Adresse postale: M. le président du Conseil Régional, avenue René Cassin, BP 67190
Code postal: 97801
Commune postale: Saint-Denis Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.region.reunion.com 🌏
Courrier électronique: marches@cr-reunion.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-22 📅
Date limite de soumission: 2014-10-07 📅
Date de publication: 2014-08-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 162-289784
Numéro JO-S: 162
Informations complémentaires

l'Heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l'heure Réunion (+4 Gmt) Le dossier consultation des entreprises (DCE) est disponible par téléchargement sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion: consultation: 20140317. https://marches-publics.regionreunion.com. Les entreprises n'ont plus l'obligation de s'identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais nous attirons l'attention du candidat sur le fait que l'absence d'identification implique l'impossibilité pour la Collectivité de l'alerter sur les éventuelles modifications apportées au DCE en cours de consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.8.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Réfection de l'étanchéité de la couche de roulement
Brève description:

Réfection de l'étanchéité de la couche de roulement: les installations de chantier et implantation des travaux, la signalisation provisoire de chantier, avec mise en place d'un alternat de circulation, la dépose des systèmes de retenue, les démolitions et décaissement des couches de chaussée nécessaires,la démolition de la longrine existante, la dépose des joints chaussés existants, la réalisation des longrines en béton, la mise en oeuvre des séparateurs en béton armé, la mise en oeuvre d'une étanchéité par procédé MHC, etc. Voir détails au CCTP.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution du lot 1 est de 3 mois y compris la période de préparation des travaux.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Travaux de confortement du pont
Brève description:

Travaux de confortement du pont: les études d'exécution, PAQ, SOSED et les dossiers de récolement, les installations de chantier et implantation des travaux, la signalisation provisoire de chantier, avec mise en place d'un alternat de circulation, etc. Voir détail au CCTP.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution du lot 2 est de 4 mois y compris la période de préparation des travaux.

Quantité ou étendue:

les travaux comprennent:

— la réfection de l'étanchéité de l'ouvrage,

— la réfection de la couche de roulement,

— le changement des joints de chaussée,

— le changement des gardes corps,

— l'injection des fissures,

— le renforcement de l'ouvrage à la feuille de carbone (TFC),

— le renforcement de l'ouvrage au kevlar (TFK),

— le ragréage des différents éclats de béton,

— la mise en place des déviations nécessaires,

— la signalisation temporaire.

Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 20140317
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: commune de Saint-Paul, 97460 Saint-Paul

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature ou DC1 indiquant les noms et les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ainsi que les coordonnées du candidat, et en cas de groupement, la forme du groupement, la désignation du mandataire, ainsi que les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des membres qui le compose,

— les pouvoirs de la personne habilitée à engager les candidatures,

— la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée que le candidat ne fait pas l'objet des interdictions de concourir mentionnées à l'article 43 du CMP et respecte les dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés (cf imprimé DC2).

Situation économique et financière:

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices (cf. Imprimé DC2) ;

— pour les entreprises créées après le 1er janvier de l'année de lancement de la consultation le récépissé du dépôt de déclaration auprès du centre de formalité des entreprises justifiera l'absence de déclaration concernant le chiffre d'affaires. Dans ce cas, l'entreprise est autorisée à justifier sa capacité financière par tous moyens, notamment par une déclaration appropriée de banques.

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour les 3 dernières années (cf. DC 2);

— la présentation d'une liste des prestations de mêmes nature effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

les prestations effectuées sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'entreprise (cf.imprimé DC 2). Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il est tenu de produire d'une part pour chacun de ces opérateurs les mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et d'autre part un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

les candidats peuvent se procurer, les formulaires DC1 et DC2. Ces formulaires sont disponibles sur le site: http://www.bercy.gouv.fr. Ces pièces devront être retournées dûment complétées, signées et accompagnées des documents auxquels elles font référence.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie.

une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, sans que ne soit exigée la production d'une garantie à première demande. Elle n'est due que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 115 du CMP, à 30 % du montant initial (TTC) du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 mois, à 30 % de 12 fois ce montant (TTC) divisé par cette durée.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

l'Opération est financée par la Région Réunion sur les fonds propres du budget du Conseil régional de la Réunion (chapitre budgétaire d'imputation 908 822-2151).

Les sommes dues au titre du présent marché sont payées par mandat administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures correctement émises et après vérification du service fait, au compte ouvert au nom du titulaire dont les coordonnées figurent dans l'acte d'engagement. Pour la Région, le comptable assignataire est M. le Payeur Régional. Conformément au décret 2013-269 du 29.3.2013, en cas de retard de paiement, le titulaire du marché a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 EUR pour frais de recouvrement ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

le marché sera conclu:

— soit avec un prestataire unique,

— soit avec des prestataires groupés conjoint avec mandataire solidaire.

Il est rappelé qu'un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. Un même prestataire pourra être membre de plusieurs groupements mais ne pourra pas dans ce cas se présenter comme mandataire de l'un de ces groupements, ni se présenter comme prestataire individuel.

conformément aux dispositions de l'article 51 du code des marchés publics, les candidats peuvent choisir de constituer un groupement d'entreprises conjoints, cependant, lors de l'attribution du marché, ils seront contraints d'assurer la transformation de leur groupement dans la forme exigée par le pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des affaires juridiques et des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.region.reunion.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 20140317
Informations complémentaires

l'Heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l'heure Réunion (+4 Gmt)

Le dossier consultation des entreprises (DCE) est disponible par téléchargement sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion: consultation: 20140317.

https://marches-publics.regionreunion.com.

Les entreprises n'ont plus l'obligation de s'identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais nous attirons l'attention du candidat sur le fait que l'absence d'identification implique l'impossibilité pour la Collectivité de l'alerter sur les éventuelles modifications apportées au DCE en cours de consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.8.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97404
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Téléphone: +262 262924360 📞
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 162-289784 (2014-08-22)

Avis d'attribution de marché (2015-04-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 596 750 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: M. le président du Conseil régional, avenue René Cassin, BP 67190

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-08 📅
Date de publication: 2015-04-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 071-125656
Se réfère à l'avis: 2014/S 162-289784
Numéro JO-S: 71
Informations complémentaires

Les marchés peuvent être consultés à l'adresse suivante: Région Réunion DAJM (direction des affaires juridiques et des marchés) Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin — BP 67190 97801 Saint-Denis CedeX 09 Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.4.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur Technique (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-03-03 📅
Nom: Sbtpc
Adresse postale: 28 rue Jules Verne, ZI n° 2
Commune postale: Le Port
Code postal: 97420

2️⃣
Nom: Groupement GTOI / Freyssinet
Adresse postale: BP 32016
Commune postale: Le Port Cedex
Code postal: 97824
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: Région Réunion

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107
Source: OJS 2015/S 071-125656 (2015-04-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)